建设施工合同起诉状_第1页
建设施工合同起诉状_第2页
建设施工合同起诉状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.建设施工合同起诉状民事起诉状原告法定代表人        系经理被告法定代表人        系经理。                         诉讼请求1、请求判令被告返还原告已经支付的钱款       万元。

2、2、请求判令被告赔偿原告的电费支出          元（自     年     月起暂计算至     年    月）。3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由  年   月  日原告接取业主A置业有限公司X配电房工程。  年   月  日，原被告双方签订设备销售安装合同一份约定被告承建X配电房工程并按照“图审图纸”要求施工，以及负

3、责图纸范围内的设备提供、运输、安装及安装时的安全问题，费用合计      元，交货期限为原告最后认定的技术要求之日起30天内，交货方式为被告负责运输交货。  年   月  日，被告向原告出具承诺书一份，该承诺书说明：因被告方原因工程处于半停工状态，现特别以书面形式承诺，至  年   月  日前完成合同约定内的剩余工程量并严格按照图纸和电力局验收要求，且质量达到合格，如未按承诺内容和期限完成，愿意承担从该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时

4、间止给原告和A置业有限公司由此引起的一切相关经济损失和一切法律责任。  年   月  日，原被告签订协议一份，协议内容如下：双方确认因被告原因造成  年   月  日双方签订的设备销售安装合同下的工程处于半停工状态，且被告已经采购或安装的设备未符合电力局的验收标准，被告认可系因其单方面原因造成了工程无法竣工并通过验收。双方约定于  年   月  日解除双方之前签订的设备销售安装合同，且被告自愿承担因解除合同或未按照合

5、同约定内容履行合同而给原告和业主A置业有限公司造成的自该土建工程竣工验收合格之日起至完成配电房验收时间止产生的一切经济损失和法律责任。截止至  年   月 份，原告因被告先行为所遭受损失如下1、原告已向被告支付钱款   万元，因被告原因合同已解除，该部分已支付货款应予全额返还；2、由于被告未按合同及时完工，自   年  月自  年  月产生用电费用      元，该笔费用由业主A置业有限公司支付，原告与A置业有限公司之间有电费清算协议，将由原告负

6、担该笔电费。原告认为其与被告之间签订的设备销售安装合同、协议以及被告出具的承诺书系真实的意思表示，合法有效应受法律保护。现被告未按约承担相应责任的行为严重侵犯了原告的合法权益，故原告根据中华人民共和国民事诉讼法第一百一十九条之规定诉至贵院，望判如所请。    此致XX人民法院                                        &#

7、160;                                               具状人：                                                                           

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论