建设工程合同管理-274

1、建设工程合同管理 -274（ 总分： 110.00 ，做题时间： 90 分钟 ）一、 单项选择题 （ 总题数： 50，分数： 50.00）1. 依据 FIDIC 施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因 （ ） 提出的索赔，不应计入利润损 失补偿。（分数： 1.00 ）A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失 解析： 知识点 施工进度管理2. （ ） 不属于合同鉴证的目的。（分数： 1.00 ）A. 证明合同的真实性B. 证明合同的合法性C. 强制合同履行 D. 督促当事人双方认真履行 解

2、析： 知识点 合同公证与鉴证的相同点与区别3. 公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是（ ） 的具体体现。（分数： 1.00 ）A. 公平B. 诚实信用C. 自愿原则 D. 公开解析： 知识点 合同公证的概念和原则4. 不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔 7 天向工程师报告受害情况，于不可抗力事件结束后 （ ） 天内， 向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数： 1.00 ）A. 2B. 7C. 14 D. 30解析： 知识点 不可抗力5. 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ ） 到达要约人。分数： 1.00 ）A. 要约到达受要约人之前

3、B. 承诺通知到达要约人之前C. 承诺通知发出之前D. 承诺通知到达要约人之后 解析： 知识点 承诺6. 按照中华人民共和国合同法规定，承担违约责任的条件采用 ( ) ，只要当事人有违约行为，即当事人 不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。(分数： 1.00 )A. 诺成责任原则B. 实践责任原则C. 严格责任原则 D. 强制责任原则解析： 知识点 承担违约责任的条件和原则7. 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑因素的影响有误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 施工内容的一般非专业要求B. 其他因素影响C. 施工现场条件D. 对工程总投资影响 解

4、析： 知识点 合同数量的划分8. 委托监理合同赋予监理人的权利不包括 ( )(分数： 1.00 )A. 获得酬金权利B. 终止合同权利C. 获得奖励的权利D. 工程设计的建议权解析： 知识点 双方的权利9. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当 ( ) 确定费用负担的责任。(分数： 1.00 )A. 按交易习惯B. 依据合同的相关条款C. 签订补充协议 D. 按履行义务一方承担的原则解析： 知识点 合同履行的原则10. 某施工合同履行时， 因施工现场尚不具备开工条件， 已进场的承包人不能按约定日期开工， 则发包人( )(分数： 1.00 )A. 应赔偿承包人的损失，相应

5、顺延工期B. 应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C. 不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D. 不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 解析： 知识点 开工11. 接到采购方的书面异议通知后，供货方应在 ( ) 天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和 处理意见。(分数： 1.00 )A. 5B. 7C. 10 D. 14解析： 知识点 交货检验12. 有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 由工程师控制B. 由业主控制 C. 用于意外用途开支D. 是业主的备用金 解析： 知识点 合同价格13. FIDIC 施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以( ) 日为

6、标志。(分数： 1.00 )A. 工程接收证书签发B. 颁发履约证书C. “结清单”生效 D. 提交竣工报表解析： 知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念14. 不属于工程师索赔管理的原则的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 公开公正地处理索赔 B. 及时作出决定和处理索赔C. 诚实信用D. 尽可能通过协商达成一致解析： 知识点 工程师索赔管理的原则15. A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成成B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 应当由 A 公司承担清偿责任B. 应当由 B 公司

7、承担清偿责任C. 应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任 D. A 公司和 B 公司均不再承担清偿责任解析： 知识点 对合同效力的影响16. FIDIC 合同条件推定， 在施工过程中， 总包商与指定分包商的施工发生交叉干扰应由 ( ) 负责协调工作。(分数： 1.00 )A. 业主B. 总包商 C. 工程师D. 指定分包商解析： 知识点 工程进度款的支付管理17. 工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者 也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 以自己的名义向人民法院主张该购

8、房款B. 以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C. 以自己的名义直接向购房者主张该购房款D. 以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 解析： 知识点 合同不当履行的处理18. 合同签订后 ( ) 天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。(分数： 1.00 )A. 3 B. 5C. 10D. 15 解析： 知识点 勘察费用的支付19. 关于无效合同，下列说法错误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 违反了法律规定的条件B. 自订立起就没有法律效力C. 不受到法律保护D. 自宣布无效之日起无效 解析： 知识点 无效合同20. 根据施工合同范本的规定， 工程竣工结算应遵循的程序是

9、， 当竣工验收合格后由 ( ) 编制竣工结算报告。(分数： 1.00 )A. 业主B. 承包商 C. 工程师D. 设计单位 解析： 知识点 竣工结算21. 工程师在施工阶段进行进度控制的依据是 ( ) 施工进度计划分数： 1.00 )A. 承包商编制的B. 业主编制的C. 监理单位制定并由承包商认可的D. 承包人提交并经工程师批准的 解析： 知识点 施工进度计划22. 提供格式条款的一方应当遵循 （ ） 原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意 免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。（分数： 1.00 ）A. 公平 B. 平等C. 自愿D. 诚实信用解

10、析： 知识点 格式条款23. FIDIC 合同条件规定，保留金是在 （ ） 时，从承包商应得款项中按投标书附件规定比例扣除的金额。（分数： 1.00 ）A. 支付预付款B. 中期付款 C. 竣工结算D. 最终支付 解析： 知识点 工程进度款的支付管理24. 下列有关变更的描述错误的是 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 工程变更属正常的合同管理B. 合同变更是实质性改动C. 工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D. 工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施解析： 知识点 工程变更的范围25. 建筑工程一切险往往还加保 （ ） 。（分数： 1.00 ）A. 安装

11、工程一切险B. 人身意外伤害险C. 机械损坏险D. 第三者责任险 解析： 知识点 建筑工程一切险 （ 及第三者责任险 ）（分数： 1.00 ）A. 发出终止合同通知，通知发出B. 发出终止合同通知，通知发出 终止C.发出终止合同通知，通知发出26. 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（ ）14 天后合同即行终止14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知， 第二个通知到达即行14 天内未得到答复，可在第一个通知发出 35 天内终止42D. 发出终止合同通知，通知发出 14 天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 天仍未得到答

12、复可终止合同 解析： 知识点 协调双方关系条款27. 按工程惯例，如果承包商提出的索赔要求违反了规定的索赔程序，则 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 承包商不可能获得任何补偿B. 扣减承包商应得到的补偿C. 补偿金额和方式由业主决定D. 补偿金额和方式由工程师或仲裁人员决定 解析： 知识点 工程师对工程索赔的影响28. 发包人要求提前竣工时，提前竣工协议不包括的内容是( )(分数： 1.00 )A. 提前竣工的时间B. 承包人为赶工应提供的方便条件 C. 承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施D. 提前竣工所需的追加合同价款 解析： 知识点 施工进度管理29. 按照 FID

13、IC 施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为，下 列说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B. 应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C. 应由承包商和指定分包商共同承担责任D. 应由指定分包商直接对业主承担责任 解析： 知识点 指定分包商30. 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( ) 后推迟开工日期 (分数： 1.00 )A. 需承包人书面通知工程师B. 应经建设行政主管部门批准C. 应经工程师批准 D. 需承包人书面通知发包人 解析： 知识点 开工31. 因物价浮动

14、对合同价格调整的方法，通用条款内规定为 ( )(分数： 1.00 )A. 指数法B. 系数法C. 公式法 D. 比例法解析： 知识点 工程进度款的支付管理32. 某合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则其应返还给对方的金 额为 ( ) 元。(分数： 1.00 )A. 1000B. 2000C. 3000D. 4000 解析： 知识点 施工索赔分类33. 施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( ) 鉴定。(分数： 1.00 )A. 工程师B. 工程质量监督部门 C. 仲裁机构D. 政府行政部门 解析： 知识点 对施工质量的监督管理34. 关于合同

15、变更，下列说法错误的是 ( )(分数： 1.00 )A. 协商一致是必要条件B. 仅指合同内容的变更C. 一定条件下可变更主体 D. 合同的变更一般不涉及已履行的内容解析： 知识点 合同的变更35. 未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由 ( ) 承担。(分数： 1.00 )A. 采购方 B. 供货方C. 双方共同承担，因为供货方在发货前未予以确认D. 双方本着平等互利的原则确定的责任方 解析： 知识点 订购产品的交付36. 工程预付款的支付时间，应不迟于 ( ) 前 7天。(分数： 1.00 )A. 承包人开始现

16、场工作B. 承包人进驻现场C. 约定的开工日期 D. 发包人提供场地解析： 知识点 支付工程预付款37. 招标的资格预审须知中规定， 采用限制合格者数量为 6家的方式。 当排名第六的投标人放弃投标时， 当( ) 。(分数： 1.00 )A. 仅允许排名前五名的投标人参加投标B. 改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C. 由排名第七的递补，维持 6 家投标人 D. 重新进行资格预审 解析： 知识点 招标阶段的主要工作内容38. 工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是 ( )(分数： 1.00 )A. 施工进度计划是否拖后B. 合同工期C. 事件实际造成的延误时间 D. 工期定额标准

17、解析： 知识点 施工进度管理39. 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )(分数： 1.00 )A. 只能向有合同关系的对方提出索赔B. 工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C. 工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D. 索赔处理应尽可能协商达成一致 解析： 知识点 承包人的索赔40. 按 FIDIC 土木工程施工合同条件的规定，属于业主权利或义务的是 ( )(分数： 1.00 )A. 颁发移交证书和履约证书B. 批准使用暂定金额和计日工C. 为工程和施工机械办理保险D. 在缺陷责任期内负责照管工程现场解析： 知识点 竣工验收阶段的合同管理41. 建设工程

18、设计合同中没有 ( ) 费用。(分数： 1.00 )A. 进度款B. 预付款 C. 结算款D. 定金 解析： 知识点 支付管理42. 承包人实施爆破作业前应书面通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施。( ) 费用由发包人承担。分数： 1.00 )A. 实施爆破B. 制定安全防护措施C. 安全防护措施 D. 清理现场解析： 知识点 施工环境管理43. 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中， 约定违约金是 2.0 万元， 但供应商的违约行为给施工企 业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付 ( ) 万元。(分数： 1.00 )A. 4.2B. 2.2 C. 2.

19、0D. 0.2解析： 知识点 承担违约责任的方式44. 对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应( ) 。(分数： 1.00 )A. 经发包人同意后计量B. 与承包人协商后计量C. 在竣工结算时计量D. 不予计量 解析： 知识点 工程量的确认45. 某建设工程物资采购合同， 采购方向供贷方交付定金 4 万元。由于供贷方违约， 按合同约定计算的违约 金为 10 万元，则采购方有权要求供贷方支付 ( ) 万元承担违约责任。(分数： 1.00 )A. 4B. 8C. 10 D. 14解析： 知识点 订购产品的交付46. 监理合同的有效期是指 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 合同约定的开始

20、日至完成日B. 合同签订日至合同约定的完成日C. 合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D. 合同约定的开始日至工程验收合格日 解析： 知识点 合同有效期47. 不属于约定质量标准的一般原则的是 ( ) 。分数： 1.00 )A. 无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B. 没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C. 按企业颁布的企业标准执行D. 虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行 解析： 知识点 交货检验48. 材料采购合同在履行过程中，供贷方提前 1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站， 且交付数量多于合同

21、约定的尾差，下列说法正确的是 ( ) 。(分数： 1.00 )A. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B. 采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D. 采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供贷方承担解析： 知识点 对材料和设备的质量控制49. 不属于设计招标与其他招标在程序上的主要区别的是( ) 。(分数： 1.00 )A. 招标文件的内容相同 B. 评标原则不同C. 对投标书的编制要求不同D. 开标形式不同 解析： 知识点 设计招标概述50. 发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，( ) 对

22、修改后的设计文件负责。(分数： 1.00 )A. 发包人B. 原设计人C. 修改单位 D. 承包人解析： 知识点 设计工作内容的变更二、 多项选择题 ( 总题数： 30，分数： 60.00)51. 关于成本加酬金合同，下列描述正确的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 合同双方分担风险B. 一般用于工期较长的工程合同中C. 发包人负担工程成本 D. 发包人支付承包人酬金 E. 可用于灾后修复工程 解析： 知识点 工期和合同价格52. 关于要约邀请，下列说法错误的是 ( )分数： 2.00 )A. 希望和他人订立合同 B. 希望他人向自己发出要约C. 不承担法律责任 D. 受其意思约束 E.

23、 是合同成立的必要条件 解析： 知识点 要约53. 我国现行的监理费计算方法有 （ ）（分数： 2.00 ）A. 按监理工程概预算的百分比计算 B. 按参与监理工作的年度平均人数计算 C. 由甲乙双方按商定的其他方法计算 D. 中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定 E. 按委托人提出的方法确定 解析： 知识点 监理合同的酬金54. 下列关于工程变更的说法正确的是 （， ） 。（分数： 2.00 ）A. 工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的 合同管理B. 不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商C. 应以变

24、更指令的形式，要求承包商使用超过其目前使用或计划使用的施工设备范围，形成新增工程D. 可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排E. 工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更解析： 知识点 工程变更的范围55. 下列说法正确的是 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物， 发包人给予适当补偿B. 发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C. 发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D. 发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班

25、费E. 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费 解析： 知识点 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期56. 根据工程建设监理合同示范文本的规定，属于附加监理工作的情况包括 （ ） 。（分数： 2.00 ）A. 合同工作范围内写明的服务内容B. 由于非监理单位的义务双方协议改由监理单位承担 C. 原由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D. 更改监理服务范围而增加的工作内容E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作 解析： 知识点 监理人应完成的监理工作57. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（ ） 。分数： 2.0

26、0 ）A. 承包人自检后书面通知工程师验收 B. 工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C. 若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D. 若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对 已隐蔽的工程进行重新检验E. 重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延解析： 知识点 隐蔽工程与重新检验58. FIDIC 合同条件规定，工程师在审核费用索赔时应注意 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 取费的合理性 B. 计算的准确性 C. 承包人与业主均满意D. 以满足项目顺利实施为前提E.

27、 审核的公正性 解析： 知识点 分包合同的履行管理59. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )(分数： 2.00 )A. 施工内容的专业要求 B. 施工现场条件 C. 投标人的财务能力D. 对工程总投资的影响 E. 投标人的工程经验 解析： 知识点 合同数量的划分60. 按照中华人民共和国合同法的规定，属于要约邀请的包括( )(分数： 2.00 )A. 价目表的寄送 B. 招标公告 C. 递送投标书D. 无价格的商业广告 E. 发出中标通知书 解析： 知识点 要约61. 根据建设工程委托监理合同的规定 ( ) 是监理人的权利 (分数： 2.00 )A. 选择施工总承包人的确

28、认权与否决权B. 工程实际竣工日期的签认权 C. 工程上使用的材料和施工质量的检验权 D. 设计变更的审批权E. 工程款支付的审核和签认权 解析： 知识点 双方的权利62. 按照中华人民共和国招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )（分数： 2.00 ）A. 与投标人就投标价格进行谈判 B. 将中标结果通知未中标的投标人C. 强制中标人接受新的承包条件 D. 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E. 授权评标委员会确定中标人 解析： 知识点 决标成交阶段的主要工作内容63. 分包商应立即执行的变更指令包括 （ ） 的书面指令。（分数： 2.00 ）A. 业主直接送达B. 工程师

29、直接送达C. 工程师代表直接送达D. 承包商代表直接送达 E. 工程师发布经承包商代表确认的 解析： 知识点 分包合同的履行管理64. 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 设计变更 B. 非承包人原因停电 C. 分包人的施工干扰D. 发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E. 交通部门修理公路影响材料运输进度 解析： 知识点 施工进度管理65. 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有（ ） 。（分数： 2.00 ）A. 返还财产 B. 赔偿损失 C. 支付违约金D. 双倍返还定金E. 没收财产解析： 知识点 可变更或可

30、撤销的合同66. 对索赔报告中要求顺延的工期，工程师在审核中应注意以下几点（ ）（分数： 2.00 ）A. 划清施工进度拖延的责任B. 被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容C. 无权要求承包人缩短合同工期D. 工程师指示承包商删减合同内工作，同时可要求其缩短工期E. 被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期解析： 知识点 工程师对索赔的审查67. 下列有关格式条款的表述中，错误的有 ( )(分数： 2.00 )A. 格式条款是经双方协商采用的标准合同条款 B. 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D. 如果对争议

31、条款有两种解释时，应作出有利于提供格式条款方的解释 E. 如果对争议条款有两种解释时，应作出不利于提供格式条款方的解释 解析： 知识点 格式条款68. 在施工合同的实施过程中，关于工程师及其职责提法正确的有( ) 。(分数： 2.00 )A. 如果发包人须更换工程师代表，应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续履行前任的权利和 义务，并且不得更改前任作出的书面承诺 B. 因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期顺延 C. 工程师应按合同约定，及时向承包商提供所需指令、批准并履行其他约定义务 D. 工程师未及时向承包商提供所需指令时，工程师应承担由此延误造成

32、的追加合同价款，并赔偿承包人 有关损失，顺延延误的工期E. 对于工程师要求立即执行的指令承包人有异议时， 若工程师不能更改决定， 则承包人仍应继续执行 解析： 知识点 合同管理涉及的有关各方69. 在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( ) 。(分数： 2.00 )A. 化学实验 B. 衡量法C. 物理试验 D. 查点法E. 经验鉴别法 解析： 知识点 交货检验70. 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( ) 等。(分数： 2.00 )A. 不可预见的外界条件 B. 施工中遇到文物和古迹 C. 异常不利的气候条件D. 业主或其他承包人的干扰E. 后续法

33、规的调整 解析： 知识点 施工进度管理71. 依照施工合同示范文本通用条款的规定， 如果施工任务没有在合同约定的期限内完成， 则迟延履行合同 期间发生的风险事件， ( ) 。分数： 2.00 )A. 不免除迟延履行方的相应责任B. 双方的风险责任均不免除C. 如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续 D. 如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E. 保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 解析： 知识点 不可抗力72. 以下属于监理人的监督控制权的是 ( ) 。(分数： 2.00 )A. 向承包人提出建议B. 对施工进度的监督C. 征得委托人同意，发布开工令 D. 对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E. 工程设计变更的审批解析： 知识点 双方的权利73. 依据施工合同示范文本的规定，施工过程中使用的图纸由( ) 。(分数： 2.00 )A. 甲方提供 B. 乙方提供C. 甲方提供经乙方批准D. 乙方提供经工程师批准 E. 监理单位提供经乙方批准解析： 知识点 施工图纸74. FIDIC 合同条件中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有( )(分数： 2.00 )A. 不合格材料