木工班组(劳务合同)

1、昆明市昆都建筑安装工程有限公司劳务合同工程部编制 工程发包人（以下简称甲方）： 昆明市昆都建筑安装工程有限公司-工程部劳务分包人（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、劳动法及其它有关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就劳务分包事项协商达成 一致，订立本合同。（一）通用条款：1. 乙方情况姓名：性别：户籍所在地：身份证号码：2. 工程基本情况：工程名称：工程地点：工程量计算方式：以建设单位、总包单位、审计单位、甲方、乙方五家共同签字认可，以及现场实测实量的实际施工面积为结算面积（建筑面积） 。承包工种及方式：劳务单价：以实际建筑面积65

2、元/卅（含周材场内转运和小辅材）；增加地圈梁模板项目以展开 面积30元/卅按实结算；工地上大型机械（挖机、装载机）由公司支付使用油料，使用班组支 付机械租赁费用。3. 保修金保修金：劳务结算总款的 5%。4. 劳务范围：散水及散水沟以内的所有木作项目、场内材料转运、各项目工具和辅材（铁丝、钉子、胶 布）、电气机具；结合建筑结构图、建筑施工图、施工图设计说明、建设单位和总包单位指令、 报价清单内容、设计答疑、报价答疑、设计变更、书面通知、图纸会审纪要、选用图集、增加 项目等所有施工项目，施工范围及质量满足到竣工验收和一次性验收合格止。注明：1、主体从散水沟、散水内的基槽清土开始。4.1不含内容：

3、不属木作（木工）的施工内容。4.2木工分部：含人工、铁丝、铁钉、胶布、步步紧、手工工具、机械、材料堆码、卫生和 垃圾清运、安全防护用品、安全文明施工、材料转运、防盗和防火措施，施工用电缆、电线、 断电开关（二级用电箱以外）。5. 施工期限计划开始日期：年月日（以项目部书面通知为准）计划竣工日期：年月日实际竣工日期：年月日实际施工日期：日历天工期要求：依据建设单位与总包方建设工程合同和甲方与总包单位合同条款执行。6. 质量标准工程质量：按建设单位和总承包单位合同内有关质量的约定，国家现行的建筑工程施工 及质量验收规范和安装工程质量评定标准，本工程质量评定必须达到一次性验收合格；由于 乙方原因引起

4、的质量问题，由乙方无条件整改至合格，并承担一切材料损失。7图纸甲方应在劳务分包工作正式开工_6天前，向乙方提供套施工图。8.项目负责人6.1甲方委派担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ，职务： 6.2乙方委派担任驻工地履行本合同的项目负责人为 ，职务：9甲方义务9.1组建与工程相适应的项目管理班子，对工程的工期、质量、资金和材料对建设方（业主）负责；9.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在年月日前向乙方父付具备本合同项卜劳务作业开工条件的施丄场地或施工项目。在年月日前完成施工用水、电等施工管线道路，并满足元成本合同劳务作业所需的水电的时间和质量要求，并书

5、面交底。(3)在年月日前向乙方提供相应的工程地质、施工图交底、技术交底，并书面父底。(4)在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要与保护责任为：甲乙双方共同对控制点的完好性进行验收并办理交验手续，控制点交验后由乙 方做好控制点保护工作。9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审、统一安排技术档案资料的收 集整理、交工验收。9.4统筹安排、协调、解决非乙方独立使用的生产、临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5在每一排建筑物通道安装临时一、二级配电箱或配电柜，二级配电箱或配电柜以外的施 工用电由班组自行处理，且必须满足施工用电规范要求。9.6监督乙方管理和保管好

6、钢管、钢模、顶托、扣件、木料及层板。9.7监督乙方采购安全帽、安全带，由乙方自行采购。9.8提供大型施工垂直运输机械技术，如装载机、挖机。9.9 按本合同约定，向乙方支付合同约定的劳动报酬。9.10负责与建设方（业主） 、总包方、监理方、设计方及有关部门联系，协调现场工作关系。10 .乙方义务10.1对本合同劳务范围内的工程质量、工期、安全、成本、文明施工等向甲方负责，工程质 量达到一次验收合格，施工工期达到本合同规定，成本控制达到甲方预期要求，安全文明施工 达到建筑施工安全质量标准化工地的合格要求，承担违章施工或安全文明不达标造成的损失和 罚款。组织具有相应资格证书的熟悉工人投入工作；未经甲

7、方授权或允许，不得擅自与建设方 （业主）及有关部门建立工作联系； 不得将本合同劳务分包范围内的工作内容转包或再次分包； 自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2严格按照设计图纸，施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保 工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；加强安全 教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场 管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文 明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损 失及各种罚款。10.3自觉

8、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、 使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。10.4按甲方统一规划堆放材料、机具；按甲方标准化工地要求设置标牌、标识，搞好生活区 的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.5做好施工现场周围建筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生 损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。10.6乙方必须服从甲方转发的建设方（业主） 、总包方、监理方、总工程师、甲方的指令和安 排、协调。10.7负责组织劳务队伍作业人员（含班组长或带班负责人） ，参加甲方组织的岗位技能

9、培训、 安全生产知识等专项培训、监理例会和工作安排。11.安全施工与检查11.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行 业、总包方、监理方的安全检查，采取必要的安全防护措施，消除质量和安全事故隐患。由于 乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。11.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对乙方的安全防护措施进行监督检 查。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因由甲方原因导致的安全事故，由甲方 承担相应责任及发生的费用。12.安全防护12.1乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全带或其他保护用品） ，由乙方自备。1

10、3.事故处理13.1发生质量和安全事故，由乙方全权负责处理。13.2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。13.3除甲方指挥不当外，乙方各工种在施工过程中的安全事故由乙方自行处理和承担一切费用。14.保险12.1乙方各工种施工人员进场前，由乙方办理所有人员的人身意外伤害险，即云南省建设 厅关于在全省统一实施建筑施工人员人身意外伤害保险的通知云建建2006715号文件规定。12.2保险事故发生时，乙方和甲方必须采取必要的措施，防止或减少损失。15.劳务报酬15.1按第二条款执行。16.施工机具、周转材料供应16.1施工使用的大机械、机具、设备、周转材料、小辅材由乙方负责，及时运入场地，

11、安装 调试完毕，运行良好经检查合格后方能使用，保证施工需要。17.设计变更17.1施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导 致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。17.2因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。18.施工验收18.1乙方应确保所完成的施工质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提 交完工验收报告或申请；若甲方、建设方（业主） 、总包方、监理方几方对乙方的隐蔽工程验收 结果或工程竣工验收结果表明施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复整改，不延长工期，并 承担由此导致的相关损失。18.2全部工程竣工，并经建设

12、方（业主） 、总包方、监理方验收合格，乙方对其分包的劳务作 业的施工质量承担责任 （但乙方造成的质量隐患责任不能免除） ；在质量保修期内的质量保修劳 务费用由乙方承担，甲方负责与建设方（业主）的协调。18.3保修金：结算时预留结算总价款的5%为质量保证金，两年后无质量问题一次性无息退还。保修期内如有质量问题，乙方应随叫随到处理问题，如借故和不能准时派人维修，由此给 建设方带来的一切损失由乙方承担。19施工配合19.1涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收时，乙方应按甲方 的指令、要求配合。19.2乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合

13、 乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且乙方应承担因此而发生的费用。20违约责任20.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本合同劳务报酬约定。（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。（3）甲方单方面毁约。20.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1） 乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付人民币5000元的违约金，累 计计算；（2） 乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付人民币100000元的违 约金；（3） 乙方在工程施工过程中未能完全履行或完全未履行合同约定，严重影响该工程质量、安全、 进度等目标的实现，甲方有权单方

14、面终止与乙方的劳务合同，并安排其他劳务公司进场继续施工；乙方应在_J_日撤出施工场地，不得以任何理由或形式影响该工程继续施工；乙方退场后,乙方已完成的工程量及单价，甲方在 7日内按实际施工工程量结合合同约定一次性与乙方办 清结算。20.3方违约后，另一方可以协商违约方继续履行合同，违约方愿意承担上述违约责任后可 以继续履行合同。21 争议甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方约定采用协商、调解方式解决，协商、调解不能 解决争议的，可向人民法院提起诉讼。22不可抗力22.1本合同中不可抗力的含义与中华人民共和国合同法中不抗力的含义相同。22.2不可抗力事件发生后，按中华人民共和国合同法的有关规定处

15、理。23质量、安全、文明施工规定和要求23.1工程质量规定（1）.工程质量根据建筑安装工程质量验收统一标准进行评定验收，要求达到优良。若乙方负责施工的分部分项工程质量未达到要求，乙方无条件返工，工期不顺延，每次罚款丿元。（2）.乙方必须保证施工达到质量要求，加强质量管理，柱梁板必须达到清水要求、因乙方质 量原因造成返工，所产生费用由乙方全部承担。天棚要求达到清水混凝土要求，平整度允许偏差控制在3MM内；地坪为混凝土原浆收光（车库、辅助用房、机房等清光），平整度允许偏差 控制在5MM内。（3）.工程质量必须按照国家质量检验标准，对施工的工程项目进行质量检验评定。任务书必须有质量考核评分，并按质量

16、评分结算劳务费。工程合格率在80%以下，乙方不得结算工资，且必须无条件进行返工，所产生的一切费用由乙方负责。（4）.若工程质量经返工后仍然达不到甲方要求，甲方有权解除合同，更换施工队伍，一切损 失由乙方承担。（5）.乙方必须自觉配备专职质量、安全管理人员，对自己工种完成的工作进行自检，合格后 报甲方管理人员复检，对检查中发现的问题必须及时组织相关人员进行整改直至合格。23.2安全文明规定（1）.乙方进入施工现场后，应严格遵守国家规定的法律、法规（包括计划生育管理规定和综 合治安管理规定） 和甲方规定的一切规章制度， 若有违反， 一切后果和经济损失均由乙方承担， 除了追究劳务班组负责人及当事人责

17、任外，甲方随时有权终止劳务合同。（2）.乙方进入施工现场后，必须遵守建筑法 、安全生产法、建筑工程安全生产管理条 例等法律、法规，认真贯彻执行公司安全生产制度，严禁违法、违纪、违章和疲倦、冒险作 业，避免伤亡事故的发生。为了保护劳动者 （操作人员 ）的人身安全，不论什么原因， 在施工现场 发生安全事故、 打架斗殴， 必须保护现场并立即报告现场负责人或有关人员， 并及时救助伤员。 若不及时出面抢救伤者，每发生一人次事故， 罚款 10000-20000元。（3）.乙方人员在合同履行期间，因自身身体疾病和由自身原因造成的疾病、以外事故或者死 亡，所发生的一切费用由乙方自行承担，不得以任何方式向甲方要

18、求承担任何责任。（4）.乙方应对劳务人员进行安全教育，并配合甲方搞好安全教育工作，使进场人员必须听从 现场管理人员的指挥调配。（5）.严禁擅自拆除、移动安全设施或安全标识，若发现，每人 罚款 500元 。（6）.发生安全事故时，任何一方的人员必须立即向项目部及相关部门汇报，并及时救治伤员。（7）.施工现场必须整洁干净、干净，做到工完料尽场地清，不允许建筑材料乱堆乱放，如发现 一次罚款5000元，且甲方有权另外安排人员清理，所产生费用从乙方劳务费中加倍扣罚；不得 随地大、小便，每发现一次罚款,2000元；进入施工现场必须正确佩戴安全帽，若发现不戴安全 帽者每次罚款500元。（8）.安全文明施工达

19、不到要求者，按合同罚款 5000元。（9）.在甲乙双方正常履行合同协议的情况下，乙方不得组织工人以任何方式滋事，否则甲方有 权终止乙方合同，且乙方不得结算劳务工资。23.3安全文明施工要求：（1）外架搭拆、临边围护、安全网及现场安全文明标志牌的悬挂、现场材料堆码等都应符 合甲方要求；（2）乙方应如实向甲方提供各班组人员名单，电焊工、机械操作工等特殊工种应提供相应 的上岗证，并积极配合甲方做好安全教育及安全交底工作；（3）乙方工人一律不准居住在施工现场时，在外居住住所自行解决，费用自理。（4）乙方应督促员工自觉遵守工地安全文明规定，若有乙方员工因违反工地或相关单位的 安全文明管理规定受到处罚，乙

20、方必须即时垫付相关罚款；乙方在施工过程中发生的一切安全 事故都由其自行负责。（5）乙方接到甲方安全文明整改通知，未按期整改，每拖延一天罚款2000元并累计计算（6）严格接受甲方（项目部）的管理。乙方在施工现场坚决做到不酗酒、不打架斗殴闹事 和现场罢工。如发生酗酒闹事，将处于 每次罚款5000元；如发生打架斗殴闹事或现场罢工等事 件，不论任何原因，将处于每次罚款1000-5000元。23.4工期要求：本工程合同工期 天，若由于乙方劳动力原因延误总工期，甲方除对乙方一次性按劳务合同总额的10000元罚款外，每延误一天累计增加罚款 1000 元，为确保总工期的按时完成，在施工过程中甲方将对工程进度做

21、周计划安排，在每周计划实施前由乙方现场负责人签字领取一份，若由于乙方原因延误工期，甲方将处于5000 元/天的罚款。23.5质量要求：本工程要求确保质量评定达合格。其中分部分项工程质量未达到验收要求，乙方无条件返工，工期不顺延，每次罚款2000 元。23.6工具和材料使用要求：（1）、劳务班组需自备的机械、工具、器具和材料：工程施工用装载机、元钉、铁丝、步步紧由乙方提供并承担费用；出二级分配电箱后所需的照明灯具及灯线、机械电线均由乙方负责提供并承担相应费用。（2）、材料使用要求A、乙方负责事先提供准确计划、材料进场后的数量清点及验收、材料上下车、多余材料按质 按量退还，由乙方向甲方办理相关手续

22、，若发生损坏及遗失，一切费用由乙方负责，甲方从乙 方劳务承包费中直接扣除。b、进入工程实体的材料实行领用制：乙方对甲方提供的材料必须遵循节约为先、杜绝浪费的原 则，使用前由甲方项目部和乙方负责人根据现行定额核定消耗总量，并双方签字认可；材料进 场后，乙方负责人（或委托人）和甲方材料员共同签收，认可质量和数量，乙方自行使用和保 管；若实际用量超过核定的消耗总量， 超出部分由乙方按市场采购价进行赔偿。（如乙方对甲方 提供的预算数量有疑问，乙方可自行进行工程量计算，计算出的工程量经甲乙双方共同认可后 作为材料用量控制标准）。C、用料须听从现场管理人员的指挥、安排，不能随便拉用、据、烧、扔周转材料，违

23、者视情况 严重程度罚款500-5000元/次。d、 为避免材料被偷盗造成损失，除甲方有值班人员外，乙方应安排4-6人参与值班保卫工作。e、按文明施工要求，节约使用材料，做到工完场地清，严格履行领料、退料手续；因保管不善 或操作等原因造成浪费，必须赔偿损失。属于操作原因造成严重浪费材料，给单位造成损失的 处于乙方罚款1-5万元，并承担返工费用。f、本合同约定由乙方负责提供的机械、工具、用具等，由乙方自行提供，如乙方需要从甲方出 调拨，费用由乙方按甲方调拨价支付。（3）材料节约要求：b对现场材料，乙方应做到，工完料尽场地清，甲方若发现工序完后仍有材料未收捡的情况，在发出书面通知后仍未按要求收捡的，

24、甲方将对其处以每次5000元的罚款，若由于不及时收捡而造成材料损坏的，乙方必须负责原价 _2倍的赔偿。24、结算及进度付款方式：24.1工程竣工验收合格交付后，乙方编制劳务工程结算，交项目部初审签认认可，单价执行合同单价，上报公司领导签字后方可生效，根据总包方的付款方式付款，留劳务总价款5%为质保金，质保期满无质量问题一次性无息退还。24.2工程进度款支付方式：按建设方、总包方的合同约定和付款方式执行。25、工程变更：以建设方、监理方、总包方的指令和原施工图为准。26、 为确保本工程的质量目标，在施工过程中，乙方应遵守以下劳务作业管理规定：26.1模板工程：甲方在施工过程中检查发现的问题将以书

25、面形式提出整改要求，并要求乙方现场负责人签字领取一份，木工班组长认为经整改达到验收要求后报乙方，然后由乙方负责 人报甲方复查，在复查过程中发现仍未整改合格的，每处罚款2000元；模板工拆除模板必须要有由甲方发出的拆除模板书面通知（通知要求具体到某一部位），否则每私自拆除一次模板， 甲方将处于罚款 2000元，并由乙方承担一切损失；乙方应确保现浇构件的标高、几何尺寸、 平面位置等符合设计及规范要求，对出现的爆模、严重漏浆或支设错误，甲方根据情况将处于 元的罚款，而且乙方必须按甲方要求及时整改。为保证模板支设质量而采用的各种措施，（如：为避免框柱阳角处漏浆，支模时必须用 3-5伽泡沫板或双面胶纸夹在阳角模内）。26.2乙方浇灌混凝土时模板工和钢筋工必须有专人值班，并上报具体人员和电话号码，该值班人员必须在施工现场（临时时，离开时须向甲方值班人员请假）随时处理紧急情况，发现 值班人员不在现场一次将处于2000 元罚款。26.3各分项工程完工后，乙方要进行自检，经班组长和乙方负责人自检合格并在自检表上签字后由乙方负责人统一报到甲方；监理公司或甲方在对分项工程检查时，乙方负责人和班组 长必须在现场，并安