建设工程合同管理考试试题与答案

1、建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_XX年考试真题_XX年版1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A:该施工企业B:该外地的分公司C:项目经理部D:项目经理答案:A解析：参见教材P4法人资格2、 关于合同鉴定的说法，正确的是（）。A:经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证B:法律规定强制实施合同鉴定C:合同鉴定的效力不限于我国国内D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D解析：参见教材P20 合同公证于鉴证的区别3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经 营状况严重恶化为由，

2、暂停支付设备货款。采购方暂停支付 设备货款的行为行使的是（）。A:同时履行抗辩权B:后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权答案:C解析：参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营 状况严重恶化。4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。A:和解B：民间调解C：行政调解D:诉讼答案:D解析：参见教材 P47 倒数第1行5、 某施工企业拥有一处办公楼， 评估价为5000万元。 该施工企业从 A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元， 并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿 A、B银行债务。A、B银行债

3、权的分配数额应为（）。A:A银行1000万元，B银行XX万元B:A银行1800万元，B银行1200万元C:A，B银行各项工作 1500万元D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A解析：参见教材 P11抵押物登记的先于未登记的受偿6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函 属于（）。A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保答案:B解析：参见教材P12 施工投标保证7、 要约与要约邀请的共同特征是（）。A:内容具体明确B:具备合同的一般条款C:明示订立合同的意思表示D:对行为人具有约束力答案:C解析：参见教材P27 要约和要约邀请的概念8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说

4、法， 正确的是（ ）。A:行使权利的时间要求相同B:行使权利的条件要求相同C:通知到达对方的时间要求相同D:行为生效的条件不同答案:D解析：参见教材 P27要约的撤回和撤销9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若 该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（）。A:合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B:合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C:诉讼解决合同争议D:合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争 议答案:B解析：仲裁协议独立存在，合同的无效，不影响仲裁协 议的效力。10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A:中标通

5、知书发出日B:施工合同协议书签字日C:保险合同签字日D:工程材料运抵施工现场日答案:D解析：参见教材 P15保险期限11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（）。A:合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B:合同需要重新登记备案后继续有效C:合同需要双方重新签字盖章后继续有效D:合同的效力不受影响答案:D解析：参见教材 P36 倒数第 4行12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定XX年3月1日提货，但施工企业愈期至XX 4月10日才提货，而年此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应

6、按（）。A:4500元/吨计算并追加违约金B:4000元/吨计算并追加违约金C:4500元/吨计算D:4000元/吨计算答案:C解析：参见教材 P38 第1013行13、关于合同转让的说法，正确的是（）。A:债权人转让权利，不需经债务人同意B:债权人转让权利，不需通知债务人C:债务人转移义务，不需经债权人同意D:债务人转移义务，新债务人不承担从债务答案:A解析：参见教材 P41第18行14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（）。A:不可抗力发生日B:发出通知日C:通知到达对方日D:对方同意日篇二：建设工程合同管理选择题及答案监理工程师试题建

7、设工程合同管理（三）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 招标投标法规定，可不进行招标的项目是（）A. 救灾工程项目B. 外国政府贷款项目C. 国家融资项目D. 大型基础设施项目答案A2. 招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（）A. 请求上级主管部门进行B. 临时组建机构进行招标C. 委托招标代理机构进行D. 聘请专家顾问指导进行答案C3. 招标人选择招标代理机构时，（）不是必须满足的条件。A. 招标代理机构必须是法人B. 有从事招标代理业务的营业场所C. 有能够编制招标文件的能力D. 有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案A4. 下列有关招标代理机构

8、的说法错误的是（）。A. 招标代理机构与行政机关无隶属关系B. 招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜C. 上级主管部门可以指定招标代理机构D. 招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认 定答案C5. 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时， 可采用（）合同。B. 单价C. 总价D. 成本加酬金D.综合单价答案B6. 招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A. 立项批准B. 征地许可C. 安全许可D. 申请招标答案D7. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A. 现场考察时招标人口头解释B.

9、招标文件规定C. 书面函件D. 仲裁机构裁定答案C8. 采用综合评分法评标时，以（）为最优。A. 报价最低标书B. 报价最高标书C. 报价接近标底标书D. 得分最高的投标书答案D9作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（）为准。A. 投标价B. 标底价C. 评标价D. 中标价答案C10. 定标的主要依据是（）。A. 评标报告B. 投标文件C. 招标文件D. 投标价格答案A11. 通常将勘察任务包括在（）范围内。A. 设计招标B. 监理招标C. 施工招标D. 前期准备答案A12. 关于设计招标下列说法错误的是（）。A. 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B. 一般工程

10、项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技 术设计和施工图设计阶段C. 设计招标应采用设计方案竞选的方式D. 设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 答案B13. 设计招标应采用（）方式进行招标。A. 公开B. 邀请C. 询价D. 方案竞选答案D14. 设计招标幵标时，应由（）说明设计方案构思。A. 招标人B. 投标人C. 总监理工程师D. 工程师答案B15. 监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A. 能力B. 人员C. 设备D. 报价答案A16. 监理招标宜采用的招标方式为（）。A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 监理规划或大纲竞选答案B17. 根据被监理合同的难易程度，将采购通用

11、建筑材料购销合同的监理工作并入（）范围之内。A. 物资采购监理B. 勘察设计监理C. 施工监理D. 专门的监理单位篇三：建设工程合同管理试题及答案建设工程合同管理考核题1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写 A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站 交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后 不按规定时间提交按旷考处理。（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）一、单选题（共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有 1个最符合题意）1. 一个买卖合同执行的是政府定价，XX年2月1日订立合

12、同时价格为每千克100元，合同规定XX年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款， 但卖方直至 XX年4月1日交货，而政府定价于XX 5月1日调整为每千年克120元，买方直至XX年6月1日才付款，买方应当按照每 千克（D）元向卖方付款。2. 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D）A. 合法行为B.违法行为3. 合同法律关系（A ），是参加合同法律关系，享有相应 权利、承担相应义务的当事人。A. 主体B.客体C.内容D.事实4. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时 产生的法律后果应当由（B）承担。A. 乙项目经理 B.甲施工企业C.建设单位 D.具体施工人员5.

13、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。A. 法律关系主体C.法律关系客体6. 在施工合同中,A. 提供施工场地B. 办理土地征用B. 法律事实D.法律关系内容(D)是承包人的义务C. 在保修期内负责照管工程现场D. 工程施工期内对施工现场的照管负责7. 承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。A. 14 B. 28C. 78. 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设 计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修 改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责 任应(C)。A. 追加合同价款但工期不予顺延B. 由承包人承担费用和工期的损

14、失C. 追加合同价款并相应顺延合同工期D. 工期相应顺延但不补偿承包人的费用9. 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知 承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接 收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时 发现部分门窗损坏，则应由 （A）。A. 发包人承担损失责任B. 保管员负责赔偿损失C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人和承包人各承担损失的 50%10. 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（B）A. 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加 验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场 情况下进行的验收B. 工程师没有参加验收，当其对某部分的

15、工程质量有怀 疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验C. 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验D. 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费 用和工期损失11. 在工程建设的过程中，（C）是最为常用的一种担保方式。A. 抵押B.留置C.保证D.定金12. 工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。 实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（A）签署意见。A. 总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人13. 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行

16、。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正 常施工的追加合同价款和工期处理为（A）。A. 追加合同价款和工期损失全部由业主承担B. 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C. 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延D. 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿14. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间， 此项工作应属于 （B）。A. 正常工作 B.附加工作C.额外工作 D.意外工作15. 下列关于合同生效的时间说法不正确的是（C）。A. 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B. 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C. 附解除条件的合同，自条件成就时生效D. 附生效

17、条件的合同，自条件成就时生效16. FIDIC施工合同条件规定，用从（B ）之日止的持续时间 为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A. 开工日起至颁发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣 工C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书17. 在施工合同中，项目经理是（B）授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A. 发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师 D.发包人代表18. 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议 提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条

18、件的规定，承包商（C）A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定19. 设计合同履行过程中，（A）属于设计人的责任。A. 确定设计参数的取值B. 组织对设计成果的鉴定C. 办理设计成果的报批手续D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件20. 无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（D ）撤销。A. 建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会21. 在工程施工中由于（B）原因导致的工期延误，承包方 应当承担违约责任。A.不可抗力 B.承包方的设备损坏C.设计变更 D.工程量变化22. 在合同权利义务终止的原因中

19、，（A）是最主要和最常见 的原因。A.债务清偿 B.合同解除C.免除债务 D.债务抵消23. 施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（D）组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人24. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作 车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服 务期间的车辆使用费用应由（A）。A.监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用于额外监理费用D.委托人补偿，属25. 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同,应当采取（C ） 的措施。A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产26. 下列关于建设工程施工合同的工期说法不正

20、确的是（D ）。A. 在合同协议书内应明确注明开工日期B. 在合同协议书内应明确注明竣工日期C. 在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数D. 招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数27. 不属于委托监理合同监理人义务的内容是（B ）。A. 在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作B. 负责建设工程外部协调工作C. 按合同约定派驻人员D. 不得泄露申明的秘密28. 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商（C）A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C

21、.可以提交仲裁机构做决定 D.可以再次提交工程师做决定29.设计人完成了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设 计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（C）。A. 设计人没收发包人支付的定金B. 设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C. 发包人应支付合同价50%的设计费D. 设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互 为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序 的文件是（C） 。A.合同专用条款 B.投标书C.协议书 D.合同通用条款二、多项选择题 （共15题，每题

22、2分，共 30分。每 题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意，至少有 1个错 项。）1. 下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（ABCD）A. 因重大误解而订立的合同B. 显失公平的合同C. 以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下 订立的合同D. 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合 同E. 以合法形式掩盖非法目的的合同2. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工 作的情况包括（AE ）。A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位 完成的善后工作B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理

23、单位承担D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增 加的工作内容E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影 响消失后恢复监理服务前的准备工作3. 为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料 和文件包括（BCDE ）。A.设计方案 B.规划许可文件C.工程勘察资料 D.限额设计要求E. 高于设计规范要求的标准4. 在施工合同中，（ABE ）属于发包人应当完成的工作A. 使施工现场具备施工条件B. 提供施工场地的工程地质资料C. 提供工程进度计划D. 向工程师提供在施工现场办公的设施E. 开通施工场地与城乡公共道路的通道5. 下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。A. 工程

24、验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用B. 发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题， 由发包人承担责任C. 竣工验收是指整体工程的竣工验收D. 对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机 构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案E. 发包人在验收后 14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可6. 索赔按目的划分包括(CE)。A.综合索赔 B.单项索赔C.工期索赔 D.合同内索赔

25、篇四：建设工程合同管理-题库答案_pdf建设工程合同管理题库目录001 建设工程合同管理法律基础?002度？003理？004 建 设同？建设工程勘察设计合同管理？10006 建 设 工 程 施理？10建设工程物资采购合同管理？13008FIDIC 合 同条件下1314理？009赔?010习？11山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第一套） ?1712山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二套）? 2113山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三套）? 2514山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四套）? 291建设工程合同管理法律基础亠、单项选择题1、能够作为保证人的是（）。

26、A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园C.仅对接受定金的设计单位D.仅对委托人2、定金作为设计合同担保方式时，定金（）有约束力。 A.仅对提供担保的第三方B.对当事人双方3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为（）。A. 保证B.抵押C.质押D.留置4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于（）的法律行为。A.法定代理B.指定代理C.代表企业D.代表部门5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民商事务关系的法律规范是（）。A.保险法B.抵押法C.定金法D.担保法6、我国担保法规定，采用抵押担保时，其抵押物应当是()。A.交付动产 B.交付不动产C.货币D.只交付不

27、动产的法律文书7、 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起 生效。A.签订B.登记C.履行D.主合同生效8、 下列财产可以抵押的是()。A. 土地所有权C.抵押人所有的房屋B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权D.有争议的财产9、 保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身 损失赔偿保险金。A. 一切B.偶然C.合同约定D.自然10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。A. 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B. 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C. 运至施工现场用于工程的材

28、料和待安装设备，由发包 人办理保险、支付保险费用D. 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用11、 公证机关进行公证的依据是（），这是自愿原则的体 现。A.公证协议 B.当事人的申请C.行政法律规定D.法律规定12、 经过鉴证的合同（）。A.人民法院应当作为认定事实的依据C.该合同具有强制执行的效力 B.该合同具有法律约束力D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同 上列明（）为被保险人。A.业主和承包商 B.监理工程师 C.业主D.承包商14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过 程中的（）。A. 一切风

29、险转移给保险公司C.部分风险转移给保险公司 B.全部风险转移给承包商 D.全部风险仍由业主承担15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将（）。A.仍然有效B.自行终止C.合同无效D.双方重新协商另 签合同16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的是（）A.贸易公司B.建筑公司C.建设主管部门 D.银行17、 下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。A.学校、医院等教育、医疗设施B.抵押人依法承包的荒山土地使用权C.抵押人依法被监管的财产D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权18、投保"建筑工程一切险"后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）

30、。A.全部损失B.规定为除外责任内的损失C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明 细表中列明的累计赔偿限额D. 规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要 体现（）原则。A.平等B.自愿C.公平D.诚实信用二、多项选择题1、指定代理只在没有（）的情况下适用。A.委托代理人 B.指定代理人 C.法定代表人 D.法定代理 人E.被代理人2、依法可以抵押的财产为（）A.抵押人所有的房屋D.抵押人所有的机器B.抵押人所有的专利权C.抵押人所有的商标专用权 E.抵押人依法有权处分的国有土地使用 权3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔偿的受

31、损失原因有（）。A.被保险人故意行为B.地震C.盗窃D.维修保养不善使工程失灵E.设计错误4、法律规范中所指的法律“事件”包括（）。A.地震灾害 B.社会动乱C.甲方的违约行为D.乙方的违约行为E.非甲乙方责任的火灾5、保险公司对“建筑工程一切险”幵始承担保险责任 的日期，应是（）。A.业主提供场地日2 合同法律制度一、单项选择题1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重 侵害条款的请求后（）。A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同B.仲裁机构可裁定变更该合同C.仲裁机构可裁定撤销该合同D.应移交法院判定变更该合同B.承包商提交履约保函日C.投保工程开工日D.承2、合同的变更是指合同

32、依法成立后，在尚未履行或未完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的（）进行修订或调整所达成的协议。A. 形式B.内容C.主体D.客体3、 当事人行使不安抗辩权的法律效果是（）。A.终止合同B.解除合同C.恢复履行合同 D.中止履行合同4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可拒绝赔偿 B.不得提出异议C.可中止履行义务D.可要求仲裁机构予以适当减少5、 A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履 行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（）。A.继续有效B.因A公司已不存在而无效C. 合同需要经过 B

33、公司法定代表人补充签字后才有效D. 需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议， 则只能通过（）作为解决争议的最终方式。A. 调解B.和解C.诉讼D.仲裁8、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在（）履行。A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在

34、地C.货币存放地D.货币使用地9、合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括（）。A.无仲裁协议 B.裁决所根据的证据无效C.裁决中有受贿行为D.裁决对当事人不利10、债权人的（）是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权。A.撤销权B.代位权C.先履行抗辩权11、 可撤销的合同在撤销前，属于（）合同。A.无效B.有效C.既未成立也未生效D.虽未成立但已生效D.后履行抗辩权12、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。A.视为撤回仲裁申请B.视为无仲裁协议C.缺席裁决 D.移交人

35、民法院判决13、仲裁应当（）进行。A.不幵庭B.开庭但不公幵 C.公幵幵庭 D.书面审理， 当事人不出庭14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同， 应当采取（）的措施。A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行 D.追缴财产15、 合同生效应当具备的条件不包括（）。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的合同形式16、 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确， 首先应当采用（）确定价款。A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发

36、生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）。A.认定合同有效B.认定合同无效 C.认定合同成立 D.认定合同不成立18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算19、 某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。A.解除合同二、多项选择题1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府

37、指导价。下列说法正确的有()。A. 如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波 动不应影响合同价，合同仍执行原价格B. 如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情 波动的新价格执行C. 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交 付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价D. 如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物按原的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时, 价格执行E. 如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物 或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行2、 在合同仲裁制度中，首席仲裁员由()。A. 当事人共同选定B.仲裁申请人选定

38、C.未申请仲裁一方当事人选定B.撤销合同C.将标的物提存D.要求A、B两企业对合同承担连带责任D.当事人共同委托仲裁委员会主任指定E.仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定3、 在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。A. 损害公共利益的D.因重大误解而订立的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的E.在订立合同时显失公平的4、 承担违约责任的形式有()。A. 变更合同B.解除合同C.继续履行合同D.赔偿损失E.移交合同5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()OA. 合同标的物已经灭失时C.约定的解除条件成熟时B.因不可抗力致使不能实现

39、合同目的的 D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时E.债权人免除债务篇五：建设工程合同管理习题及答案建设工程合同管理习题及答案、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。(B )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。(B )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协 商确定中标价格 (B)A、是B、否4、 保留金待竣工验收合格后一次发还。(B )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的 权力终止了(B )A、是B、否6、 若投标人的报价明显低于标底15 %，且不能证

40、明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。(A )A、是B、否7、 转让是属于合同主体的变更。(A)A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(A )来源：学易A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。(B)A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标(A )A、是B、否11、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员(B)A、是B、否12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的

41、所有责任，义务和一般风险。(A )A、是B、否13、 保证合同的当事人是债权人和保证人(A )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率(B )A、是B、否15、合同法规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A )A、是B、否16、根据“担保法的规定，医院、学校不能作为保证 合同的担保人(A )A、是B、否17、 招标是要约，投标是承诺。(B)A、是B、否18、 转让是属于合同主体的变更。(A)A、是B、否19、 代理不合法的合同属于无效合同。(B)A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责 任原因事件的干扰而受到

42、损害时，他应向监理工程师提交索 赔报告(B )A、是B、否】、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是 为了 （C）。A、避免风险B、克服风险C、转移风险D、控制风险2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（D ）的暂停施工，承包商可能得到补偿。A、合同中有规定B、由于不利的现场气候条件影响C、为工程施工安全来源：学易D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经 工程师批准后，应由（ B）。A、承包人办理申报手续，发包人承担费用B、承包人办理申报手续，承包人承担费用C、发包人办理申报手续，承包人

43、承担费用D、发包人办理申报手续，发包人承担费用4、 不属于委托监理合同监理人义务的是（A）。A、工程建设外部协调工作B、按合同约定派驻监理人员C、不泄露委托人申明的秘密D、运用合理技能认真勤奋地工作5、 工程师有权处理的索赔是承包商(A )。A、依据合同条款提出的索赔B、依据法律法规提出的索赔C、提出的道义索赔D、提出的缺少证据索赔6、 FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程, 由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为(B)。A、工程已竣工不需竣工试验B、工程已竣工还需竣工试验C、经竣工试验判定是否竣工D、经竣工试验后判定是否合格7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程

44、师发布暂 时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通 知，工程师在 48小时内未作答复，承包人 (A )。A、继续后续工作的施工B、向发包人请示复工C、向工程师再次请示复工D、向发包人发出解除合同通知& fidic 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求(B)A、通知对方并与他协商B、提交监理工程师请他作出决定C、自己提交仲裁D、直截提请诉讼9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工 的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期 概念应为，从（C ）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求

45、C、合同约定的幵工日起按投标文件中承诺D、合同约定的幵工日起按招标文件中要求10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流 转过程中形成的（D ）关系。A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单 位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。A、发包人B、原设计人C、修改单位D、承包人12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应(D)。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损

46、失D、 要求发包人付给合同约定设计费用的50%13、 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通 过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(D)。A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购 方承担B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以(C )为准。A、现场考察时招标人口头解释B、招标文件规定C、书面回函解答D、仲裁机构裁定15、

47、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据合同 法，应在(B )履行。A、支付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、货币存放地D、货币使用地16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件(C)。A、承包商承担部分责任B、业主可要求承包商承担全部责任C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D、应由指定分包商承担全部责任17、 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师(B)之后，退还承包商合同约定的全部保留金A、签发工程移交证书B、签发解除缺陷责任证书C、签发分部工程移交证书D、退还履约保函18、承

48、包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指 示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率 降低，此时，承包人（D ）。A、有权要求赔偿B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D、无权要求赔偿19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用（D）确定。A、补充协议来源：学易B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行20、 必须以第三方财产提供担保的方式是（A ）担保A、保证B、抵押C、质押D、定金21、FIDIC施工合同条件中，基准日是指 （C ）的日期。A、提

49、交履约保函的日期B、递交投标书截止的日期C、 递交投标书截止日前28天的日期D、签署协议书的日期22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（C）。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付 款，如仍不能获得预付款，贝y在发出通知之日起停止施工23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一 半时，应该（B）。A、不退定金B、按设计费一半支付C、按全部设计费支付D、不支付设计费2

50、4、 施工合同的履约保函有效期自（C ）止。A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置 的财产应当是（C）。A、违约方抵押的财产B、违约方合同外的财产C、违约方合同内的财产D、违约方所拥有的财产26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产 作为债务履行担保的担保方式是 （C）。A、定金来源：学易B、留置C、抵押D、质押27、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期” 是指（D ）。A、完成合同内注明的全部工程的时间B

51、、完成合同内外全部工程的时间C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期28、建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不 包括(D)。A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D、监理人的过失导致合同终止来源：学易29、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为(C)。A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之 日止D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监 理业务之日止30、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商(C) OA、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法A、自然终止B、归于无效C、仍然有效D、可以撤销32、 FIDIC施工合同条件规定的保留