附属工程合同[1][1]_第1页
附属工程合同[1][1]_第2页
附属工程合同[1][1]_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、附属工程合同甲方（建设单位）：置业有限公司乙方（施工单位）：建设工程有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、 工程内容：小区砼道路、沥青道路、人行步道及车位、路牙石、室外排水管道、检查井、化粪池。2、 工程承包方式： 包工包料 ，3、 工程造价：竣工按实计算。各项单价如下（此单价包含措施费、规费、税金）（1）小区砼主道路：146元/M2 （2）小区砼楼前道路：115元/M2 (3)人行步道及停车位：130元/M2 （4）沥青路面：220元/M2 （5）C30砼S形路牙石：45元/M

2、 （6）室外排水管DN200：42元/M室外排水管DN300：75元/M室外排水管DN400：90元/M室外排水管DN500：130元/M室外排水管DN700：170元/M（7）雨污水检查井DN1000：1190元/座（8）方形检查井500*500：360元/座（9）雨水口680*380：230元/座（10）7#玻璃钢化粪池（20M3）：12500元/座4、 付款方式：路基、管道、井完成付完成工程量款的60%，工程全部完成付款至总价的70%，整个小区交付验收合格竣工决算审核完成后一个月内付款至总价的90%。扣留5%保修费余款一年内付清。二、 合同工期：2014年10月10日2015年1月20日

3、完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、 负责对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。2、 施工做法见附表四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为二年.2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；3、派项目经理，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天按总价的0.5%罚款，质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量与验收：按设计图纸施工并结合甲方附表做法说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在施工、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论