简单施工合同

1、简单施工合同简单施工合同1甲方单位：（以下简称屮方）乙方单位：（以下简称乙方）为了明确双方的职贵，加强协作，相互促进，按期保质完成施丄任务。经屮 乙双方协商，按照中华人民共和国合同法的原则，结合本工程的具体悄况签 订如下条款，须双方共同遵守。一、工程名称、工程地点:1、工程名称:2、工程地点:二、施工日期:本丄程开工日期为年月日，竣丄日期为年月日。三. 工程数量及造价：以下工程量为图纸暂佔量，竣工结算以实际测量数据 为准。工程施工合同书四、屮方责任条款:1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。2、屮方提供基层的平整度.标高、片度均应符

2、合施工图纸设计要求和城市道路工程施工验收规程（DBJ08-225-97）的要求并负责向乙方做施工技术及安全 交底。3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。4、乙方施工完毕交付甲方，屮方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。5、乙方承诺：未经屮方书面许可，不将工程的任何一部分转包山任意第三人完成。否则视为根本性的违约，屮方可随时解除本合同。五、乙方责任条款:1、乙方确认可以严格按照屮方提供的施丄图纸设计和按照城市道路工程施工及验收规程（DBJ08-225-97）施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需 要更改的，应当经过甲方

3、书面许可。2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。3、遵守安全技术操作规程和职业道徳、文明施工、优质服务。4、因乙方原因造成的损失（尤其是施工过程中的人身伤害），则由乙方承担,除不可抗因素外。六、付款方式：屮方将按以下程序向乙方付款（提供材料发票）。1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%, 11-：2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款;3、如逾期支付，屮方须向乙方支付每日1%0违约金。但屮方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。七、合同有效期:本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。八、本合同纠纷解决方式:甲、乙双方友好协商解决，双方不能

4、达成一致，山合同签订地方人民法院管 辖。九、本合同签订地点:日。签订日期：此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方单位（盖章）:乙方单位:（盖章）:委托代理人:委托代理人:电话:电话:简单施工合同2屮方单位名称:联系电话:乙方单位名称:联系电话:一. U的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经屮乙双方平等协商，签定本施工协议。二、施工项U：三. 施工地点:四、施工时间:五、协议内容:1、乙方进厂（站、库）施工，须经中方领导同這，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响屮方安全生产 运行的前提下，

5、屮方需为乙方提供施工便利条件和服务。2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与屮方公司签定施工安全协议书儿 安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得屮方工程项U后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项U有转包事 实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作;3、开工前，施丄作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经屮乙双方公司安全监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂（站、库）必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于屮方安全管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项U要做封闭处理，施工

6、人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施丄区域，屮方人员有 权随时检査;6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经屮方厂（站、库）领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点9电 器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格讣量仪表后方可使用。所需费用 山施工单位负担;8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别山施工单位向屮方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火 作业。动火作业过程

7、中屮乙双方必须指派安全人员在现场监护;9、施工车辆进厂（站、库）必须装有防火帽，车速不大于5km/h.出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施丄现场管理人员签字确认的出厂（站、库） 物品放行单，方可放行;10、施工过程中屮方实行公司、站库、岗位员工三级监督检査制度。屮方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责 令施工队伍停工整顿11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施丄结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆 放在屮方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分其至全部风险 抵押金。对外发生的污染

8、、交通等意外事故由乙方负责;12、其它未尽事宜山屮乙双方协商解决。六、工程质量及验收标准:工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及 屮方工程项U安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等 级。因乙方盲U蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安 全技术要求、质量不合格，屮方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担, 山此造成之材料浪费及经济损失全部山乙方负责赔偿，工期不予顺延。七、工期:乙方必须严格按照甲乙方商定的施丄计划所要求时间或期限，如期按时或提 前完成所有本项U的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5%0 向屮方支付

9、罚金。八、付款方法:1）屮方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;2）质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还（质保时间根据工程项U实际悄况可延长或缩短，可另行约定）。因 质量原因造成的返修，山乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方 应在收到屮方书面通知3日内派人修理，否则屮方可委托其他单位或人员修理, 其费用由屮方在乙方质保金内扣除，不足部分山乙方支付。九、其它:1）若乙方无正当理山单方终止本贵任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向屮方支付工程总造价3%的违约金;2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计

10、规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任 无法履行的行为，屮方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给 屮方造成的经济损失应当予以赔偿。十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、屮方安全管理部门保存一份，具 有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述 施工项U办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。甲方（公章）乙方（公章）屮方代表:乙方代表:简单施工合同3经双方协商，XX电气工程承包给XX电气作业班组，包价为XX元/m2,订立 以下协议:一、合同双方:屮方:乙方:二. 承包内容:电气工程，包括电照、电视、电

11、话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安 装、避雳接地等施丄图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临 时线路架设和维护。三、合同双方的权力和义务:1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。2、乙方必须按设计文件、现行施丄及验收规范、施工组织设讣、施工技术交底、安全交底要求施工，在施丄中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周 提出材料il划，按时完成屮方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。4、乙方在施工中领取材料必须经过保

12、管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题屮方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴虫损坏等）屮方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而 烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。6、如乙方在施丄中发生超出质量验评标准的一律不给计算丄资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施丄。每月报工必须经项U经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必

13、须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。9、乙方签订协议后向屮方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安 全规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向屮方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施丄条例，屮方将此项 押金如数退还。11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后中方视乙方表现悄况给予0. 1-0. 2元/m2奖励。12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能

14、和安全使用技术规程，并严格按规程操作。四、承包款结算方法:乙方必须在每月3日前报上月工作量，複行签字手续后结算80%工资，工 程完工后经有关单位验收合格并向屮方交工后一次结清全部承包款。五. 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的, 山违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份，屮乙双方各一份，自双方签字之日起生效。屮方签字:乙方签字:年 月曰简单施工合同4建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规 定，经屮乙双方协商一致，屮方愿把傍州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承 包给乙方施工，为明确双方责任，确

15、保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以 致共同遵守:一. 工程项U1、工程名称:傍州天湖花园经济适用房。2、工程地址:循州市中兴大道。3、工程范按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上H+1层2栋，框剪结构，含电梯 和公共部分装修，毛坯房和电梯标准（参照松涛花园5#、6#楼）含基础挖运土方, 外运土方等全部内容;4、总建筑面积约13864耐（以施工图纸为准）。5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万（含税

16、金）;8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设il及规范要求标准施丄;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为0色仿瓷涂料;入户门价格必须达到 每橙1000元;品牌山屮方确定。二. 施工准备1、屮方（1）负责做好水通、电通和道路通;(2) 组织有关人员进行施工技术交底;(3) 委派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量 及进度报表以及负责屮方应该承担的有关部门事宜。2、乙方(1) 负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2) 现有板房使用，按原价折给乙方所有，

17、从合同生效开始办理交接手续;(3) 组织施工人员和材料、机械进场;(4) 负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料，确保达到交工验收标准;(5) 委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。三. 工程期限本工程经屮乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非 乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以 屮方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。四、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;2、乙方在施工中必须遵守下列规定;(1) 凡

18、用于本工程的材料必须保质保量，并山屮方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;(2) 隐蔽工程必须经屮方驻工地代表检査验收合格后，方可进行下道工序的施工;(3) 乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报屮方同意,方可进入下一道工序施工;(4) 工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。五、安全生产与文明施工1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，山施工方全面负责，必须按海南省建设工程施工安全管理条例和海南省建设工程安全施工操作规程等有 关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任山乙

19、方负责。3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施丄中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部山乙方负责。4、乙方在施工过程中，必须听从屮方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题,随时商量解决。六、工程价款支付及结算本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币（禽税金）2426万元;承 包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时（五层顶楼板），发包人按承 包人总造价的的25%（2426X25%=606万），支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时发包方按承包人总造价的25%（2426X25X606万），支付工程进度款给承包 人，且在次

20、月5日前支付；工程完工验收合格7日内支付总丄程量的25%（2426X25%=606万）工程款给承包人且在次月5日询支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至 审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清（不计利息）。七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成, 提交人民法院诉讼解决。八、其它约定1、本合同一式二份，屮乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到屮方指定账户后生效。2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到中方（松涛管理局）指

21、定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间侮次退还25%。屮方（公章）:乙方（公章）:法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:简单施工合同5建设单位（以下简称屮方）地址:邮码:电话:法定代表人:职务:拆迁户（以下简称乙方）地址:邮码:电话:法定代表人:职务:根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确屮乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经屮乙双方充分协商。特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在屮方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以

22、拆除房屋的建筑面积为准人全部交 给甲方拆除（乙方自行拆除的，屮方应付给乙方拆除费）甲方负责于年.月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般山屮方拨给相应的投 资、材料，由其挖掘上地潜力自行迁建，或山屮方在城市规划管理部门批准的地 区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积。乙方原住房过 宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部 门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当 照顾）第二条乙方应于年月日以前搬往屮方安置的住房或周转房（或 乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费第三条甲方对乙方在临时周转期间按

23、下列悄况给予补助:1乙方自行找房周转，每人每月补助元;2山乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月元;3乙方用屮方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助.元取暖费，并按规定补助增加的公共交通建设（甲方）（公章）拆迁户（乙方）（公章）月票费用。房地产合同：工程项U拆迁房屋合同由精品信息网整理!第四条屮方安置乙方的住房位于,共套间，层号,配有等装备。第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。屮方付给乙方的各项费用，一律山乙方代表人.领取，屮方对乙方家庭成员中发生与拆迁房

24、屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。第六条屮方如不按合同规定的、日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所 欠款额的_%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、 材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同 规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方 可以向有管辖权的法院起诉，要求屮方按合同履行义务。乙方如经屮方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，山屮方申请当地房地 产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向屮方偿付违 约金元，屮方并可向有管辖权的人民法院起诉，乙方如遇阴雨天或其他不可 抗力原因不能按时搬迁，

25、时间顺延，但必须吿知屮方情况。第七条其他约定:本合同自屮乙双方签之日起生效，合同生效后，屮乙双方均不得擅自修改或 解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定 与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可 提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。本合同正本一戎二份，甲乙双方各执一份；合同副本一武份，交市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。代表人:代表人:简单施工合同6发包方（屮方）:承包方（乙方）:兹有乙方现承包屮方发包的工程，根据有关法律、法规的规定9结合本工程 的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础

26、上协商一致，达成如下条款，并共 同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:4、承包范围:5、承包方式:6、质量要求:建筑装饰装修工程质量验收规范7、工期要求：20年_月_日至20年_月_日。二、甲方工作:1、屮方指派为驻工地代表9负责履行本合同的相关事宜9全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检 查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负贵履行合同范囤内的应尽职贵，按照屮方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从屮方工地代表的监督和 管理。2、做好承包范W内各相关工种间的交义配

27、合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3、未经屮方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。四、关于质量的约定:1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB30210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327 20xx等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用山乙方承担，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用山屮方承担，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣丄验收之日起计。保修期内如发生质量

28、问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定:1、如因屮方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工.窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定:1、双方商定本工程合同承包价格元（人民币）©2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式:(1)开工后8日内，屮方付款30%元作为乙方的前期进场费。(2)水电工程隐蔽验收后，甲方付款30%元(3)5)余款5%元待壹年保修期满后结清。瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，屮方付款15%元。竣工验收合格后，屮方

29、付款20%元。七、关于材料的约定:1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，山乙方照价赔偿。2、乙方须在预算定额范M内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计,超支的不合理材耗山乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定:1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2、乙方须严格遵守屮方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。九、关于违约责任的约

30、定:1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项U再次进行分包或转包。2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向屮方赔付违约金7Go3、乙方必须给进场施丄的丄作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，山乙方承担经济赔偿责任。4、如乙方违约给屮方造成经济损失，山乙方负责经济赔偿，且屮方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。屮方（签章）:乙方（签字）:20年_月_日20年_月_日简单施工合同7甲方:乙方:工程项U：为加强合作意识9明确贵任，本着“安全第一，预防为主”的U的，让安

31、全 隐患消灭在萌芽中，经屮、乙双方协商，签订如下合同:一、屮方安全责任1、屮方不得对从事建设活动的勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规的要求。2、甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等。3、进场施工作业前对乙方项U负责人进行安全事项交底。4、指定专人负责监管该项日的安全工作，并配合乙方解决因屮方因素而影响安全施工的问题。5、在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。6、监督检查乙方的安全施丄作业情况，对违法乱 纪现象按屮方单位安全检査考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作 业而影响屮

32、方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。二. 乙方安全责任1方要根据施工现场安全管理制度做好各项安全工作。2方的特种作业人员要依照特种作业人员持证上岗管理制度做好安全工3施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，山乙方负全责。屮方有权制止乙方的违章指挥和违章作业。乙方如不依照屮方提出的各项安全管理制度具体操 作，屮方有权终止合同。4施工中，如因不可预知或自然灾害发生，乙方负责对现场的紧急救险和处理，保护好现场，并立即启动应急预案。5乙方要保证定期开展对员工的安全活动及安全检査工作。6乙方的施工管理干部，工程技术人员必须熟悉建筑安装工程安全技术规程，凡不了解“规程”的技术人员和未受过安全

33、教育的人员，都不许参加施工。7乙方要做好现场工种的安全防护用具工作。8在出现安全隐患时，乙方要及时予以排除。9乙方对工程施丄对象的质量安全终身负责，除不可预知或自然灾害发生,乙方要保证建筑不发生倾斜、墙体裂痕、墙皮脱落等质量安全事故发生。10尽事宜，双方协商解决。三. 该合同一式两份，甲乙双方各持一份。签字之日起生效，丄程终止后本 协议即告终止。甲方:乙方:年 月曰简单施工合同8防水工程施工合同书主管单位：（屮方）防水施工单位：（乙方）签订日期：年 月曰防水工程施工合同协议条款屮方:乙方:按照中华人民共和国经济合同法、建设工程施工合同条件的原则，结 合本工程具体情况，双方达成如下协议:一、工程

34、概况1、工程地点及工程名称：2、承包形式：3、质量要求：4、开、竣工日期:5、使用材料名称:6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表:二. 工程价格及结算办法1、总工程量:2、价格:3、预付款：（总金额）万拾元4、预付款结算时间及手续:5、工程结算时间及手续:三、质量要求及保修期限1、屮方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求,特殊部位要接受乙方的技术要求:2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施丄规范施丄，并接受屮方和质检部门的规范化验收。四、双方责任1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。2、建立交接手续，对防水成品层，屮方有加强保护的责任

35、，谁损坏谁负责。3、乙方要向屮方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概山我方负责。五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的 执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。六、法律责任1、屮方违约：防水丄程验收合格屮方承担乙方一切经济损失；该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担山此而产生的一切法律责任。2、乙方违约：在没有特殊的悄况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失山乙方承担。发包方（屮方）：承包方（乙方）:住址：住址:法定代表人：法定代表人:委托代表人：委托代表人:电话：电