店招改造施工合同

1、编号:店招改造施工合同地 点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需 要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容GF 2016店招改造施工合同工程名称：发包人:承包人:二零一六年六月第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 事项协商一致 , 订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：二、工程承包范围承包范围：合同工期开工日期 :竣工日期 :合同工期总日历天数： 。三、质量标准工程质量标准

2、：四、合同价款金额（大写）：（人民币）¥ :五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、明确双方权利、义务的纪要、协议4、本合同通用条款5、施工图纸6、标准、规范及有关技术文件、技术要求双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。们的定七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它义相同。担工程当支付八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承 质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 的款项。十、合同生效合同订立时间： 2016 年 6 月 日合同订立地

3、点： 本合同双方约定合同签订后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行： 开户银行 :帐号：帐号 :年 月曰第二部分通用条款此部分采用建设工程施工合同范本（ GF-1999-0201 ）中第二部分 通 用 条款第三部分、专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： （ 1）本合同协议书、 （ 2） 中标通知书、 （3） 本合同 专用条款、 （4） 本合同通用条款、 （5）标准、规范及有关技术文件、 （ 6） 图纸。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用

4、汉语外，还使用 _/ _语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 中华人民共和国合同法 、中华人民共和 国广告法、建筑安装工程承包合同条例及昆明市相关的地方性规章和政策 文件。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 发包人对 图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名：务：发包人委托的职权：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，三控制 , 信息处 理，付款签证。需要取得发包人批准才能行使的职

5、权： (1) 同意分包工程或指定分包人， (2) 变更价款， (3) 发布停工令、复工令、工期延误， (4) 确认索赔 ， (5) 因不可抗 力的因素产 生的费用， (6) 其他需要发包人行使的权力。5.3 发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，三控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事物。5.6 不实行监理的，工程师的职权： 7、项目负责人姓名：职务：项目负责人：8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：向承包人提供通用条款1 条约定的场地条件。(

6、2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电线路在开工前由发包人提供接口，其余由承包人自行解决。(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场已具备(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间 :(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：对工程施工应部申请批准手续及时提供，确保承包人工程施工的顺利进展。8.具备的全(6) 水准点与座标控制点交验要求： /(7) 图纸会审和设计交底时间：开工前 3 天，发包人组织设计、监理等相关 单位对施 工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会 审和详细交底。(8) 协调处理施工场地周围地

7、下管线和邻近建筑物、构筑物 ( 含文物保护建 筑 ) 、古树 名木的保护工作： /(9) 双方约定发包人应做的其他工作： /8.2 发包人委托承包人办理的工作：若将上述 8.1 条内的部分工作委托承包 人去办理 或完善弥补，其发生的费用由发包人承担。9、承包人工作9.1 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无0(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第 10 条约定执行，月度已完工程量报表丁每月25 日提交工程师计量。(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：切实做好施工 范围

8、内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作， 如因承包人安全文明措施或 非夜间施工照明措施不到位，造成施工无关人员进入施工范围并发生事故， 所有 责任由承包人承担。无。(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承 包人办理 有关手续，发包人协办。(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款 条 办理，由 丁承包人采取的措施或管理不当等原因造成损坏的， 承包人自费予以修 复。(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 (含文物保护建筑 ) 、古 树名木的保护要求及费用承担： /(8) 施工场地活洁卫

9、生的要求：按照通用条款 条并符合昆明市有关施 工现场的文明卫生要求(9) 双方约定承包人应做的其他工作：承包人安排施工进度时，须统一考虑其他规划管线的施工周期，并配合发包人做好协调工作；临时用地、用电、用水均由承包人自行解决；如有需要，则双方协商确定。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1 承包人提供施工组织设计 ( 施工方案 ) 和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2 群体工程中有关进度计划的要求：/13.1 双方约定工期顺延的其他情况：须符合 通用条款”中允许工期顺延的条 件，并均须经监理核定和发包人批准方可计算顺延天数。四、质 量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约

10、定中间验收部位：所有隐蔽工程均须报监理验收。19、工程试车19.5 试车费用的承担： /五、安全施工严格施工安全，承包方应对施工人员进行安全教育，不发生 人身伤亡事 故和火灾事故，若因承包人原因造成安全事故，由承包人承担由此造 成而发生的直接和间 接经济损失。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。（一 ） 采用固定单价合同，合同价款中包括的风险款范围：投标报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内市场价格的波动风险等因素。 风险费用的 计算方法：承包人在投标时已纳入投标报价中。风险范围以外合同价款调整方法：按（二）条款中2）、 4） 执行。二

11、 ） 采用固定单价合同，合同价款调整方法：1) 未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价和措施项目费均不变，工程数量按实调整。2) 只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间 如有设计变更，而工程量活单中未包含变更工程的综合单价、工程量活单漏项、 发包人指 令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量活单项目， 其相应综合单 价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、业主同意后才可调整，否则不予调整。因设计变更、施工条件引

12、起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的按04江苏省装饰工程计价表中的 含量、报价中的工、料、机的单价及有关费率同口径组成综合单价。3) 为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费实行核定制度，工程竣工结算时根据市建设行政主管部门分布的文明工地评定结果，列入结算中。4) 材料价格的调整方法参考锡建价( 2008 ) 5 号文。24、 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/ 扣回工程款的时间、比例： /承包人每月 25 日提交工25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：程量计量报告，由工程师和发包人代表进行审

13、核。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款 ( 进度款 ) 支付的方式和时间：工程完工并竣工验收付至合同价款的 50%，审计结束后支付工程审定价的 95%，余下 5%质保金质保期 满后付活。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：(1) 材料设备单价与一览表不符：按通用条款”的规定。(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款”的规定(3) 承包人可代为调剂申换的材料： 按通用条款”的规定 (4) 到货地点与一览表不符： 按通用条款”的规定 0(5) 供应数量与一览表不符： 按通用条款”的规定

14、(6) 到货时间与一览表不符 :按通用条款”的规定 27.6 发包人供应材料设备的结算 方法：按补充条款执行 。28、承包人米购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定：除发包人供应的设备材料外均由承包人采 购。以 暂定价形式歹 0 入的材料只能按活单中规定的暂定价格和施工时甲乙双方看 样定货定价的 价格调整材料价差，其它都不变。承包人投标时自报价格部分的材 料，如发生品牌及价格 变化，需经发包方同意并确认其价格，结算时只调整差价。 采购、保管费按有关规定执行。八、工程变更29.1 若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。29.2 变更工作量工程帅审核时间：工程帅一般应在 15 天内予以认

15、可。九、竣工验收与结算32.1 承包人提供竣工图的约定：工程竣工后两个月内承包人提交承包人承 包范围内 的工程竣工图贰份32.2 发包人在承包人提交了竣工报告和 32.1 条款要求的竣工资料、无锡建 筑工程预 验收表等相关资料后，只有通过竣工验收，承包人的竣工报告才被认可。32.3 本工程在通过竣工验收移交接管前，由承包人 承担工程保管和意外责 任。32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关丁发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按补充条款，延期支付工程款利息发包人不承担。本 合同通用条款第 26.4

16、 款约定发包人违约应承担的违约责任：补 充条款，延期支付工程款的利息发包人不承担。本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任： 按补充条款双方约定的发包人其他违约责任：补充条款。35.2 本合同中关丁承包人违约的具体责任如下 :本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任： _按补充条 款本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任： 按补充条款 双方约定的承包人其他违约责任：(1) 总承包单位在投标文件中载明的分包施工的单位，若擅自改变或擅自 更换项目负责人的视为违约，发包人有权扣除中标价2%的违约金直至终止施工 合同并没收履约保证金。(2)

17、 若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，或在合同中未有 约定，乂未经发包人同意，承包人将其承包的工程交给其它单位完成， 或承包人 将主体 结构或关键性工作的施工分包给其它单位，或分包人将其承包的工程再行 分包的，按承包 人违约处理，发包人有权扣除中标价5%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金。37、争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1) 请调解；(2) 调解不成时采取第 二 中方式解决，并约定向仲裁委员会提 请仲裁或向人民法院提起诉讼。非主体屮一、其他；38、工程分包；38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：；的，不超过整个工程造价的 30%的部位同意分；分包

18、施工单位为：/; 39 、不可抗力； 39.1 双方关丁不可抗力的约定：战争、动乱、 空中； 40、保险； 40.6本工程双方约定投保内容如下：； (1) 发包人投保内容： 发包人确定；发包人委托承包人 办理的保险事项：；屮一、其他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：非主体的，不超过整个工程造价的 30%的部位同意分包，但必须在投标文件中载明且经发包人书面同意。分包施工单位为 :/39、不可抗力39.1 双方关丁不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发 包人、承 包人责任造成的爆炸、火灾。40、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下：(1) 发包人投保内容：

19、 _发包人确定发包人委托承包人办理的保险事项 :(2) 承包人投保内容：承包人确定 _。46、 合同份数46.1 双方约定合同份数：正本 2 份，双方各持 1 份，副本 6 份，双方各 持 3 份，由 承包人提供 1 份合同副本供财政局备案。47、 补充条款47.1 (1) 本工程确保一次性通过验收，全部 合格”。如验收达不到工程承诺 标准， 则承包方必须返修整改达到承诺标准为止， 才能交付发包方，其返修费用 均有承包方自 行承担。返修工期计入总工期考核，并按照单位工程总造价的 5% 向发包方支付质量违约 金。(2) 验收通过后，承包方在 28 天内提供全部结算资料，由发包方委托有资质的中介机

20、构进行结算审核，工程结算审计审减率大丁10%而小丁等丁 15%, 按审减额的 5%在工程审定价内扣除；审减率大丁 15%而小丁等丁 20%,按审 减额的 8%在工程审定价内扣除；审 减率大丁 20%，按审减额的 10%在工程审 定价内扣除。(3) 涉及到工程价款的签证，应有监理方、跟踪审计方审核，发包方确认 作为结算 依据。所有签证承包方必须在事件发生后14 天内报出签证申请，逾 期作为让利。(4) 根据采购文件 投标人须知 ( 六) ”中相关条款，承包人及其分包人任 何车辆上 路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁 ( 包括村镇道路) 而发生的修复、加固等费用，

21、这些费用和由此引起的一 切索赔、赔偿、诉讼和其它开支，发包人概不承担。(5) 严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡 事故和火 灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故 及责任和经济损失 均有承包人负责。(6) 承包人应按投标承诺委派项目负责人和项目技术负责人，应保证投标 的项目负 责人及时到位并常驻现场， 项目负责人不得任意调换，如果需要换，应 事先取得发包人 同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目负责人、 项目技 术负责人的工作能力、 业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述 人员，同时委派经发包人同意 的、新的项目负责人或项目技术

22、负责人， 否则将视 为违约，发包人有权扣除中标价 2%的 违约金直至终止施工合同并没收履约保证 金。承包人在投标书所列的各类专业技术人员、 质检人员、管理人员、未经发包 人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换的，应安排同等资 历的人员 且经发包人批准。尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包 人认为这些人员仍 不足适应现场施工需要且无法保证工程质量时， 发包人有权要 求承包人增派人员，承包 人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延。本工程承 包人的现场项目管理机构的人员不 得同时兼任其它工程项目的工作。(7) 除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包 方

23、及 监理视事件情况共同论定。(8) 承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。9） 承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表 共同抽 样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高丁规 范和规定的要求 另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001 ） 113 号关丁核定江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检