清单计价规范及计算规则(详细版本)

1、附件:1、 建设工程工程量清单计价规范1 总 则1 附录 A 为建筑工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。2 附录 B 为装饰装修工程工程量清单项目及计算规则, 适用于工业与民用建筑物和构筑物的装 饰装修工程。3 附录 C 为安装工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用安装工程。4 附录 D 为市政工程工程量清单项目及计算规则,适用于城市市政建设工程。5 附录 E 为园林绿化工程工程量清单项目及计算规则,适用于园林绿化工程。6 附录 F 为矿山工程工程量清单项目及计算规则,适用于矿山工程。2 术 语建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金

2、项目的名称和相应数量 等的明细清单。分部分项工程量清单项目名称的数字标识。构成分部分项工程量清单项目、措施项目自身价值的本质特征完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施 工机械使用费和企业管理费与利润,以及 一定范围 内的风险费用。为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等 方面的非工程实体项目。招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。 用于施工合同签订时尚未确定或 者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现 时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等

3、的费用。招标人在工程量清单中提供的用于支付 必然发生 但 暂时不能确定的材料的单价以及专业工程 的金额。在施工过程中,完成 发包人提出的施工图纸 以外的零星项目或工作,按 合同中约定的综合单价 计价。总承包人为配合协调发包人 进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工 现场管理、竣工资料汇总整理等 服务所需的费用 。在合同履行过程中,对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失,向对方提出补 偿的要求。发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签证证明。施工企业根据本企业的施工技术和管理水平而编制的人工、材料和施工机械台班等的消耗标 准。取得造价工程师

4、注册证书 ,在一个单位注册从事建设工程造价活动的专业人员。取得工程造价咨询资质等级证书,接受委托从事建设工程造价咨询活动的企业。招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法,按设计施工图纸计算 的,对招标工程限定的最高工程造价。投标人投标时报出的工程造价。发、承包人在施工合同中约定的工程造价。发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定,按照合同约定的最终工程造价。3 工程量清单编制3.1 一般规定1 本规范;2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法;3 建设工程设计文件;4与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;5招标文件及其补充通知、答疑纪要;6 施工现场情

5、况、工程特点及常规施工方案;7其他相关资料。3.2 分部分项工程量清单3.3 措施项目清单 3.4 其他项目清单1 暂列金额;2暂估价:包括材料暂估价、专业工程暂估价;3计日工;4总承包服务费。3.5 规费项目清单1工程排污费;2工程定额测定费;3社会保障费:包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费;4住房公积金;5危险作业意外伤害保险。1 营业税;2城市维护建设税3教育费附加4 工程量清单计价4.1 一般规定括除规费、税金外的全部费用。若材料不属于依法必须招标的,经发、承包双方协商确认单价后计价。4.2 招标控制价1 本规范;2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;3 建设工程

6、设计文件及相关资料;4 招标文件中的工程量清单及有关要求;5与建设项目相关的标准、规范、技术资料;6工程造价管理机构发布的工程造价信息;工程造价信息没有发布的参照市场价;7其它的相关资料。综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价计入综合单价。1暂列金额应根据工程特点,按有关计价规定估算;2暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算; 暂估价中的专业工程金额应 分不同专业,按有关计价规定估算;3计日工应根据工程特点和有关计价依据计算;4总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处

7、理,发现有错误的,应责成招标人修 改。4.3 投 标 价投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。1 本规范;2国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;3 企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额;4 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要;5建设工程设计文件及相关资料;6施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;7与建设项目相关的标准、规范等技术资料;8市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;9其它的相关资料。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料,按暂估的单价计入综合单价。1 暂列金

8、额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写;2材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价; 专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写;3 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算计日工费 用;4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。不实行招标的工程合同价款,在发、承包人双方认可的工程价款基础上,由发、承包人双方在 合同中约定。1预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式;2工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间;3工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间;4索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间;5发生工程价款

9、争议的解决方法及时间;6承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法;7工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间;8工程质量保证(保修金的数额、预扣方式及时间;9与履行合同、支付价款有关的其它事项等。4.5 工程计量与价款支付1本周期已完成工程的价款;2累计已完成的工程价款;3累计已支付的工程价款4本周期已完成计日工金额;5应增加和扣减的变更金额;6应增加和扣减的索赔金额;7应抵扣的工程预付款;8应扣减的质量保证金;9根据合同应增加和扣减的其他金额;10本付款周期实际应支付的工程价款。4.6 索赔与现场签证1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书;2发包人指定专人收集与索

10、赔有关的资料;3承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔申请表;应结合工程延期的批准,综合作出费用索赔与工程延期的决定。承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内,未向发包人作出答复,视为该项索赔已 经认可。4.7 工程价款调整1合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;2合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;3合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。2发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3承包人的施工机械设备的损坏及停工损失,由承包人承担;4停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的

11、工费用,由发包人承担;5工程所需清理、修复费用,由发包人承担。4.8 竣 工 结 算1本规范;2施工合同;3工程竣工图纸及资料;4双方确认的工程量;5双方确认追加(减的工程价款;6双方确认的索赔、现场签证事项及价款;7投标文件;8招标文件;9其他依据。1计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;2暂估价中的材料单价应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整;专业工程暂估价应按 中标价或发包人、承包人与分包人最终确认价计算;3总承包服务费应依据合同约定金额计算,如发生调整的,以发、承包双方确认调整的金额计 算;4索赔费用应依据发、承包双方确认的索赔事项和金额计算;5现场签证费用应依据发、承包双方签

12、证资料确认的金额计算;6暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算,如有余额归发包人。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书,经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的,发 包人可以根据已有资料办理结算。同一工程竣工结算核对完成,发、承包双方签字确认后,禁止发包人又要求承包人与另一个或 多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。承包人在接到发包人提出的核对意见后,在合同约定时间内,不确认也未提出异议的,视为发 包人提出的核对意见已经认可,竣工结算办理完毕。4.9 工程计价争议处理1双方协商;2提请调解,工程造价管理机构负责调解工程造价问题;3按合同约定向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。5 工程

13、量清单计价表格5.1 计价表格组成1工程量清单:封 12招标控制价:封 23投标总价:封 34竣工结算总价:封 41工程项目招标控制价 /投标报价汇总表:表 022单项工程招标控制价 /投标报价汇总表:表 033单位工程招标控制价 /投标报价汇总表:表 044工程项目竣工结算汇总表:表 055单项工程竣工结算汇总表:表 066单位工程竣工结算汇总表:表 071分部分项工程量清单与计价表:表 082工程量清单综合单价分析表:表 091措施项目清单与计价表(一 :表 102措施项目清单与计价表(二 :表 111其他项目清单与计价汇总表:表 122暂列金额明细表:表 12 13材料暂估单价表:表 1

14、2 24专业工程暂估价表:表 12 35计日工表:表 12 46总承包服务费计价表:表 12 57索赔与现场签证计价汇总表:表 12 68费用索赔申请(核准表:表 12 79现场签证表:表 12 8工程项目招标控制价 /投标报价汇总表工程名称:第 页 共 页 表 02 单项工程招标控制价 /投标报价汇总表工程名称:第 页 共 页 专业工程暂估价。表 03 单位工程招标控制价 /投标报价汇总表工程名称:标段:第 页 共 页 表汇总。表 04 工程项目竣工结算汇总表工程名称:第 页 共 页 单项工程竣工结算汇总表工程名称:第 页 共 页 表 06 单位工程竣工结算汇总表工程名称:标段:第 页 共

15、页 表 07 分部分项工程量清单与计价表工程名称:标段:第 页 共 页 规费等的使用,可在表中增设其中:“直接费” 、 “人工费”或“人工费 +机械费” 。表 08 工程量清单综合单价分析表工程名称:标段:第 页 共 页 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价” 栏。表 09 措施项目清单与计价表(一工程名称:标段:第 页 共 页 注:1. 本表适用于以“项”计价的措施项目。2. 根据建设部、财政部发布的建筑安装工程费用组成 (建标 2003206号的规定, “计 算基础”可为“直接费” 、 “人工费”或“人工费 +机械费” 。表 10 措施项目清单与

16、计价表(二 注:1. 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。表 11 其他项目清单与计价汇总表工程名称:标段:第 页 共 页 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。表 12 暂列金额明细表工程名称:标段:第 页 共 页 表 12 1 材料暂估单价表工程名称:标段:第 页 共 页 上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。表 12 2 专业工程暂估价表工程名称:标段:第 页 共 页 表 12 3 计 日 工 表工程名称:标段:第 页 共 页 定;投标时,单价由投标人自助报价,计入投标总价中。表 12 4

17、总承包服务费计价表工程名称:标段:第 页 共 页 注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。表 12 5 索赔与现场签证计价汇总表工程名称:标段:第 页 共 页 表 12 6 费用索赔申请(核准表 注:1. 在选择栏中的“”内作标识“” 。2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。 表 12 7现场签证表工程名称:标段:编号: 注:1. 在选择栏中的“”内作标识“” 。2.本表一式四份,由承包人在收到发包人(监理人的口头或书面通知后填写,发包人、监 理人、造价咨询人、承包人各存一份。表 12 8 规费、税金项目清单与计价表工程名称:标段

18、:第 页 共 页 础”可为“直接费”“人工费”或“人工费 +机械费” 。表 13 工程款支付申请(核准表工程名称:标段:编号:2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。表 14 5.2 计价表格使用规定1工程量清单编制使用表格包括:封 1、表 01、表 08、表 10、表 11、表 12(不含 表 12 6表 12 8 、表 13。2封面应按规定的内容填写、签字、盖章,造价员编制的工程量清单应有负责审核的造价工程 师签字、盖章。 3总说明应按下列内容填写:1工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境 保护要求等。2工程招标和分

19、包范围。3工程量清单编制依据。4工程质量、材料、施工等的特殊要求。5其他需要说明的问题。1使用标格:1招标控制价使用表格包括:封 2、表 01、表 02、表 03、表 04、表 08、表 09、 表 10、表 11、表 12(不含表 12 6表 12 8 、表 13。2投标报价使用的表格包括:封 3、表 01、表 02、表 03、表 04、表 08、表 09、 表 10、表 11、表 12(不含表 12 6表 12 8 、表 13。3竣工结算使用的表格包括:封 4、表 01、表 05、表 06、表 07、表 08、表 09、 表 10、表 11、表 12、表 13、表 14。2封面应按规定的内

20、容填写、签字、盖章,除承包人自行编制的投标报价和竣工结算外,受委 托编制的招标控制价、投标报价、竣工结算若为造价员编制的,应有负责审核的造价工程师签字、 盖章以及工程造价咨询人盖章。3总说明应按下列内容填写:1工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情 况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。2编制依据等。(附录 A F 另列本规范用词说明1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须” ,反面词采用“严禁” 。2表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应该”

21、,反面词采用“不应”或“不得” 。3表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:正面词采用“宜” ,反面词采用“不宜” ;表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可” 。2 本规范中指明应按其他有关标准、 规范执行的写法为 “应符合²²²²²²的规定” 或 “应按²²²²²²执 行” 。附件: 2、 建筑工 程建筑 面积计 算规范 建筑工 程建筑 面积计 算规范 GB /T 50353 , 2005年 7月 1日起 实施。 规 定:1 单层建 筑物高 度在 2.

22、 20m 及 以上者 应计算 全面积 ; 高度 不足 2. 20m 者 应计算 1/2面 积。2 利用坡 屋顶内 空间时 净高超 过 2. 10m 的部 位应 计算全 面积:净高在 1. 202. 10m 的 部 位应计 算 1/2面积; 净高不 足 1. 20m 的部 位不应 计算 面积。(2单层建 筑物 内设有 局部楼 层者,局 部楼层 的二层 及以上 楼层, 有围护 结构的 应按其 围 护结 构外围 水平 面积计 算, 无围护 结构的 应按 其结构 底板 水平面 积计 算。层 高在 2. 20m 及 以上者 应计算 全面积 ;层高 不足 2. 20m 者 应计算 1/2面积。(3多层建

23、筑物 首层应 按其外 墙勒脚 以上结 构外围 水平面 积计算 ;二 层及以 上楼层 应按其 外墙结 构外围 水平面 积计算 。以 上 两种 ,层 高在 2. 20m 及以 上者 应 计算 全面 积 ;层 高不 足 2. 20m 者 应计 算 l /2面 积。(4多层建 筑物 屋顶内 和场馆 看台下, 当设计 加以利 用时净 高超过 2. 10m 的部位 应计算 全 面积; 净高在 1. 202. 10m 的部 位应计 算 1/2面积; 当 设计不 利用或 室内净 高不足 1. 20m 时 不应计 算面积 。(5地下室 、半地 下室 (车 间、商 店、车站 、车库 、仓库 等 ,包括 相应的 有

24、永久 性顶盖 的 出入 口,应 按其 外墙上 口 (不包 括采光 井、 外墙防 潮层 及其保 护墙 外 边线所 围水 平面积 计 算。层 高在 2. 20m 及 以上者 应计算 全面积 ;层高 不足 2. 20m 者应计 算 1/2面积。(6坡地的建筑 物吊脚架空层 、 深基础架空层 , 设计加以利用并有围护结构的, 层高在 2. 20m 及以上的部位 应计算全面积;层高 不足 2. 20m 的部位应 计算 1/2面积。设计 加以利用、无围 护结构的建筑 吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的 1/2计算;设计不利用的深基础架空 层、坡地吊脚 架空层、多层建筑坡屋顶内、场 馆看台下的空间不应计算

25、面积 。(7建筑物的 门厅 、大厅 按一层计算建 筑面积 。门厅 、大厅内 设有回廊时 ,应按 其结构底 板 水平 面积计 算。 层高在 2. 20m 及以 上者应 计算 全面积 ;层 高不足 2. 20m 者应 计算 1/2面 积。(8建筑物间 有围护结 构的架 空走廊 ,应按其围护 结构外围水 平面积计 算。层高 在 2. 20m及 以上 者应计 算全 面积; 层高不 足 2. 20m 者 应计 算 1/2面积 。有 永久性 顶盖 无围护 结构的 应按 其结构底板 水平面积的 1/2计算 。(9立体 书库 、立体 仓库 、立体 车库, 无结构 层的应 按一层 计算, 有结构 层的应 按其结

26、 构 层面 积分别 计算 。层高 在 2. 20m 及 以上者 应计 算全面 积; 层高不 足 2. 20m 者 应计 算 1/2面积 。(10有围护结 构的舞台 灯光控制 室, 应按其围护结构外 围水平面 积计算。层 高在 2. 20m 及以 上者应计算 全面积;层 高不足 2. 20m 者应计 算 l /2面积 。(11建筑物外 有围护结 构的落地 橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊 , 应按其围护 结构外围 水平 面积计算。 层高在 2. 20m 及以上者 应计算全面 积;层高不 足 2. 20m 者应 计算 l /2面 积。 有永 久性顶盖无 围护结构的 应按其结 构底板水平 面积的 1/2

27、计算。(12有永久 性顶盖无 围护结 构的场馆 看台应按其 顶盖水平投 影面积的 1/2计算。(13建筑物顶 部有围护 结构的楼 梯间、水 箱间、电梯机房 等 ,层高在 2. 20m 及 以上者应 计算 全面积;层 高不足 2. 20m 者应计 算 1/2面积 。(14设有围护 结构不垂 直于水平 面而超出 底板外沿 的建筑 物, 应按其底板面的 外围水平 面积 计算。层高 在 2. 20m 及 以上者应 计算全面积 ;层高不足 2。 20m 者应 计算 1/2面 积。(15建筑物内 的室内楼 梯间、电 梯井、观 光电梯井 、提物 井、管道 井、通风 排气竖井、 垃 圾道 、附 墙烟 囱 应按

28、建筑物 的自 然层计 算。 遇跃层 建筑, 其共 用的室 内楼 梯应按 自然层 计算 ;上下两错 层户室共用 的室内楼 梯,应选上 一层的自然 层计算面积 。(16雨 篷结构 的外边线至外 墙结构外边 线的宽度超 过 2. 10m 者,应 按雨篷结构 板的水平 投影 面积的 1/2计算。(17有永久性 顶盖的室 外楼梯 ,应按建 筑物自然层 的水平投 影面积的 1/2计算 。若最上 层 楼梯 无永久 性顶 盖,或 不能 完全遮 盖楼 梯的雨 篷, 上层楼 梯不 计算面 积,上 层楼 梯可视 为下 层楼梯的永 久性顶盖, 下层楼梯 应计算面积 。(18建筑物的 阳台 均应按其水平投影 面积的 l

29、 /2计算。建筑物 的阳 台,不 论是 挑阳台 、凹 阳台、 封闭 阳台还 是不 封闭阳 台均按 其水 平投影 面积 的 1/2计算 。(19有永久性 顶盖无围 护结构的 车棚、货棚、站台、加油站 、收费站 等 ,应按其顶盖水 平投 影面积的 l /2计算。(20高低联跨 的建筑物 ,应以高跨结构 外边线为 界分别计算 建筑面积;其 高低跨内部连 通时,其变形 缝应计算在低跨面积内。(21以幕墙作为围 护结构的建筑物 ,应按幕墙外边线计算建筑面积。(22建筑物外墙外侧 有保温隔热层的 ,应按保温隔热层外边线计算建筑 面积。(23建筑物内的变形 缝 , 应按其自然层合并在建筑物面积内计算。这里所

30、说 的变形缝指在建筑物内可以看得 见的变形缝。(24下 列项 目 不应 计 算面 积 :1 建 筑物 通道 (骑楼 、 过街 楼 的底 层 。2 建 筑物 内的 设 备管 道 夹层 。这 里 不分 层高 是 否超 过 2.2m ,均不 计算面积。3 建 筑物 内分 隔 的单 层 房间 ,舞 台 及后 台悬 挂 幕布 、布 景 的天 桥、 挑 台等 。4 屋 顶水 箱、 花 架、 凉 棚、 露台 、 露天 游泳 池 。5 建 筑物 内的 操 作平 台 、上 料平 台 、安 装箱 和 罐体 的平 台 。6 勒 脚、附 墙 柱、 垛、台 阶、 墙面 抹 灰、装 饰 面、 镶贴 块料 面 层、装 饰

31、性幕 墙、 空调 机 外 机 搁 板 (箱 、飘 窗 、 构 件、 配 件 、 宽度 在 2. 10m 及 以 内 的 雨篷 以 及 与建 筑 物 内 不相 连 通 的装 饰 性阳 台、 挑 廊。因为 上 面所 列的 项 目都 不 属于 建筑 结 构, 按原 则 不应 计算 建 筑面 积。7 无 永久 性顶 盖 的架 空 走廊 、室 外 楼梯 和用 于 检修 、消 防 等的 室外 钢 楼梯 、爬 梯 。8 自 动扶 梯 、 自 动 人行 道 。 扶 梯 、 自 动 人行 道实 际 上属 于 设备 ,不应 该计 算 建筑 面积 ;9 独 立烟 囱、 烟道 、地 沟、 油 (水 罐、气 柜、 水

32、塔、贮 油 (水 池、 贮仓 、栈 桥、 地下 人 防 通道 、 地铁 隧道 。附件:3、 建设工程工程量清单计价规范之计算规则(土建、装饰第 1节 建 筑工 程 工程 量 计算一 、 土石 方 工程 工程 量 计算 三 . 砌 筑工程 (1 实心砖 墙 4.砌块砌 体 四 、混凝土 及钢筋混 凝土工程 。 第 2节 装饰装 修工 程工程 量计 算根 据 建 设工 程工程 量清单 计价规 范 GB 50500:这 一部分 知识点 比较琐 碎,注意记 忆。 1.楼 地面工 程(1整 体面层 。包括 水泥砂 浆楼地 面、现 浇水磨 石楼 地面、 细石混 凝土楼 地面、 菱苦土 2. 墙、柱面工 程

33、(1 墙面抹灰 。包括墙面 一般抹灰 、墙面装饰 抹灰、墙面 勾缝 3. 天棚工 程 寸水 平投影以面 积计算。 计 量单位: m2注 意天棚 抹灰 与天棚 吊顶 工程量 计算 规则有 所不 同:天 棚抹 灰不扣 除柱垛 所占 面积; 天 棚吊 顶不扣 除柱 垛所占 面积 ,但应 扣除 独立柱 所占 面积。 柱垛 是指与 墙体相 连的 柱而突 出墙 体部分。天 棚吊顶要扣 除与天棚 相连的窗帘 盒所占的面 积。(3天 棚装 饰 。灯 带按设 计图 示尺寸 框外围 面积 计算; 计量 单位: m2送 风口 、回风 口按设 计图 示规定数量 计算。 计量 单位:个4.门窗工 程 附件:4、平法标注

34、钢筋示例;1、柱编号及配筋标注方法柱编号方法 柱配筋的平法标注如下: 2、梁编号及配筋标注方法 梁编号方法 梁配筋的平法标注如下: 各断面配筋如下:作业:本试题分三个专业(土建工程、工业管道安装工程、电气安装工程 。案例 1.土建工程某工程基础平面图如图 6. .1所示,现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础的尺寸如图 6. .2所 示。混凝土垫层强度等级为 C15,混凝土基础强度等级为 C20,按外购商品混凝土考虑。混凝土垫 层支模板浇筑,工作面宽度 300mm ,槽坑底面用电动夯实机夯实,费用计入混凝土垫层和基础中。直接工程费单价表,见表 6. .1.表 6. .1直接工程费单价表 基础定额表,

35、见表 6. .2.表 6. .2基础定 . 额表 依据 建设工程工程量清单计价规范 计算原则, 以人工费、 材料费和机械使用费之和为基数, 取管理费率 5%、利润率 4%;以分部分项工程量清单计价合计和模板及支架清单项目费之和为基数,取临时设施费率 1.5%、环境保护费率 0.8%、安全和文明施工费率 1.8%。问题:依据建设工程工程量清单计价规范 (GB50500-2003的规定(有特殊注明除外完成下列 计算:1.计算现浇钢筋混凝土带形基础、独立基础、基础垫层的工程量。将计算过程及结果填入答 题纸表 6. .1“ 分部分项工程量计算表 ” 。棱台体体积公式为 V=1/3×h

36、5;(a 2+b2+a×b ,2.编制现浇混凝土带形基础、独立基础的分部分项工程量清单,说明项目特征。(带形基础的项目编码为 010401001, 独立基础的项目编码为 010401002 填入答题纸表 6. .2“ 分 部分项工程量清单 ” 。3. 依据提供的基础定额数据,计算混凝土带形基础的分部分项工程量清单综合单价,填入答题 纸表 6. .3“ 分部分项工程量清单综合单价分析表 ” ,并列出计算过程。4. 计算带形基础、独立基础(“ 坡面不计算模板工程量和基础垫层的模板工程量,将计算过程 及结果填入答题纸表 6. .4” 模板工程量计算表 ” 。5. 现浇混凝土基础工程的分部分项工程量清单计价合价为 57686.00元, 计算措施项目清单费用, 填入答题纸表 6. .5“ 措施项目清单计价表 ” ,并列出计算过程。(计算结果均保留两位小数。 案例 1.土建工程 . 答案: 问题 2:(6分 问题 3:(12分 槽底夯实:槽底面积:(1.30+0.3×2 ×72=136.8(m 2 (1分人工费:0.0142×52.36×136.8=101.71(元 (0.5分机械费:0.0056×31.54×136.8=24.16(元 (0.5分垫层混凝土:工程量:1.30×0.1×