不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本_第1页
不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本_第2页
不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本_第3页
不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、编号：不锈钢楼梯扶手工程施工合同甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月 日甲方（建设单位）： 乙方（施工单位）：依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有 关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；$ 60厚 0.7、$ 47厚 1.0、$ 28厚 0.5、$ 19厚 0.4 ，飘窗扶手为 $ 38厚 0.7。2、工程承包方式：包工包料；3、工程造价：扶手 元/ 米，施工面积约 米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准） ;栏杆元/米，施工面积约 米，约合人民币 万元（以实际竣工验收数量为准）；4、付款

2、方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。二、合同工期：从拨款之日起至 年 月 日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算；2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决 在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、 保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内岀现质量问题，保修保换，人为造成 损坏，由甲方承担；2、 工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；第 2 页共 3 页3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收； 4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，标准六、 在加工、安装、付款事项中出现问题， 的，依法向 七、 合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。 部履行完毕，合同自行失效。乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成_ 法院起诉。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论