修改水电安装工程施工劳务分包合同

1、水电安装工程施工劳务分包合同补充条款甲方：L以下简称甲方 乙方：L以下简称乙方甲方同意由乙方承包 水电安装工程的施工,依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?、?建筑安装工程承包合同条例?及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原那么,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同, 以资共同遵守. 一、工程概况：一 工程名称：二工程地点：三工程地点：R工程建筑面积：二、承包范围及工作内容：1、承包范围： 施工图纸所示的全部给排水工程包括管道保温、通 风、燃气、消防水、雨水及空调机冷凝水管道的预留预埋等相关工作；采暖工程；电气工程包括 强电、消防电、弱电的预留预埋

2、、穿带线、接线箱、盒及桥架安装等.2、具体承包内容：本工程图纸设计的全部安装施工内容,完成2022年?北京市建设工程预算定额?规定的所有工作内容和工序,包含且不限于以下内容 以下施工内容和费用已包括在承包人承包内容和单价中,结算时费用不做任何增加： 三、承包方式 3.1承包方式：承包范围：包工、包机械、包辅料、包安装调试、包材料损耗、包进度 /工期、包质量、包保修、 包平安、包文明施工、包工程验收质量到达国家验收标准及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人平安保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包. 3.2各项工程内容包括但不限于：包干价内容1室内水电工作内容：1、给水局部：出室外给水管

3、施工至外墙皮 1.5米处,给水立管、横干管、支管支管末端用堵头 封住进行给水试压安装、地下车库水龙头管道安装系列工作,包括管道支架安装、管道刷油 或颜色漆、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵及防火材 料封堵工作.管道安装完毕进行试压、冲洗及消毒并保证合格包括配合成形后的整个管道系 统试压、冲洗、消毒；2、排水局部：污水系统的立管、横干管安装,潜污泵排水管道包括阀门、水泵安装,厨房、 卫生间内排水支管的安装,排水支管在立管处预留管道并用堵头封堵,出室外排水管施工至外 墙皮1.5米处.管道安装包括挖、填土、支架安装、管道刷油保温、地漏、透气帽、伸缩节、 阻火圈、连通管

4、安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵及防火材料 封堵.管道安装完后进行管道通水、灌水试验及主、立管通球试验以及压力排水的试压工作.3、强电局部：兀接室、兀接室配电柜至动力配电箱柜、双电源箱的常备用电源进线包括配电箱、限制箱安装及调试,动力配电箱柜至各低压配电柜限制线,动力配电箱、双电源箱至限制箱、 照明配电箱进线,电表箱至住宅分户箱进线,照明配电箱、住宅分户箱及潜污泵限制箱出线, 包括进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作.住宅分户箱后按 图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿 线工作.楼梯间、地下室、机

5、房、水电井等公共照明的埋管,穿线、开关、灯具、插座安装. 保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格.4、弱电局部：所有室内弱电线管、线盒的预埋及管内穿铁丝工作、弱电桥架的安装,并保证管线 畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；5、接地工作：电井接地扁钢敷设、图纸要求的配电箱重复接地安装、标准及相关部门要求的金属 线管、桥架、支架等接地工作及施工图内所有接地工作.2公共项1、发包人供给全部所有材料、设备、机械、半成品、配件等和承包人自备材料堆放到现场内指定 地点和现场内装卸车、二次倒运费用；业主和发包人供给材料、设备的现场验收、看管、施工 现场护场费用；材料、半成品、成品等的施工现场内的超定额

6、运距、人工倒运、路途、人工代 机械等所有降效、补贴；2、因交叉施工、夜间施工、扰民和民扰、夜间施工造成的各种降效、窝工费用；通过对施工现场 和生活区的充分考察后,而自行测定的本工程可能发生的因工作空间、现场环境、及生活区和 施工区往返增加的费用.3、本属乙方工作范围假设乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时, 所发生的费用或损失由乙方承当；4、必须做到工完场清、料净如由其它班组完成那么扣除相应费用；5、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对局部施工内容提出的变更；6、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；7、甲方以书面通知形式要求增加

7、或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得 拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,否那么甲方有权对乙方处以增加修改工程造 价2倍的违约金,由此造成的工期延误亦由分包人承当；8、工程中发生的剔凿包括但凡需要进行二次剔凿的洞口、修补、处理由承包人承当.9、施工现场内发生的各种零星用工和配合用工、附属用工.10、生活区和施工现场的看护用工；交验前的成品保护费用；承包人派人负责发包人现场办公区的 卫生清洁和看护用工.11、承包人单价中已包含为到达合同要求的工期、质量标准而必须采取的赶工举措费用及质量整改、返工、返修用工和各工序不可防止的技术间歇和各专业交叉施工的停窝工费用.12、

8、地区性停水、停电一周内累计不 超过48小时非作业时间除外造成的停工、窝工费用；不 可抗力及连续两天以内的大风 七级以上含七级、大雨、大雪等造成的停工、窝工费用； 政府指令性的停工、窝工费用；公司及各级政府检查、整改发生的费用和停窝工费用.13、承包人食堂各项设施维修、宿舍维修、宿舍床铺及附属用品用具的搭拆,及为到达文明生活区 购置的被褥、毛巾等物品和冬季取暖、夏季防暑降温用的全部物品包括但不限于电暖气、风 扇等的费用；生活区的绿化、维修清理等用工费用；承包人生活区使用的水电费用由承包人 承当；承包人更换水龙头、灯泡等生活区低值易耗品由承包人负责.14、承包人合法用工所需注册、办证、体检及各类保

9、险的费用；承包人负责自行、自费办理进北京市的各种备案手续.15、建设单位、发包人及上级政府部门对现场及生活区检查的各项处分由承包人承当.16、冬雨季施工和夜间施工增加费用.六、其他工作内容、材料及机械等资源的划分17、承包人必须向发包人提供正式合格的劳务发票,承包人每次领取工程款均需提供相应的劳务发 票和税票,此税费均包含在综合单价中. 根据新税法劳务单位应缴纳的3.48%的税金已含在综合单价中,过程中可以由发包人代扣代缴.18、接受现场实况：承包人须接受在进场当天的现场实况,并须自费去除前占用者可能遗留在现场 的任何垃圾及所有清理、处理工作.19、综合单价中已含超高费；综合单价中包含配合发包

10、人现场治理所发生的人工费及消防、平安应 急使用的人工费及突发事件处理时配合的人工费.20、施工过程中假设发包人认为施工方案、施工工艺等存在缺乏,有权调整施工方案和工艺,包括塔 吊脚手架、施工区段划分,承包人也应及时调整一切相关生产要素,以适应、保证施工生产的正常进行.承包人保证不以此为由,向发包人索要任何与此相关的补偿费用.双方重申,综合单价中已经充分考虑上述因素.21、发包人下发给承包人的各种函件包括但不限于罚款单承包人如果拒绝签认、签收,发包人 可以自承包人结算中直接扣除.22、综合单价中已含完成承包范围内的给排水、采暖工程、电气工程全部工作内容的小型机械、工 具用具费发包方提供的机械除外

11、.23、承包总价中已含完成承包范围内的给排水、采暖工程、电气工程全部工作内容的辅料费用发 包方提供的材料除外,见发包人供给材料清单.七、承包单价：1、承包单价：A、本工程采用根据 建筑面积平米综合单价包干 的承包方式,建筑面积按 2022年北京市建设工程 预算定额计算规那么计算.平米综合包干单价中已经包含了本合同和补充条款包含的全部工作内 容；B、综合单价为 元Zm2,其中：采暖、给排水工程按 元/m2,电气工程按 元/m2.综合承包合价： 元建筑面积： m2 另：辅料费为 元Zm2,合计 元.承包总价：元2、综合单价包含但不限于以下内容：A、承包人完本钱工程所需的人工费包括但不限于工人工资、

12、治理人员工资、各种补贴、津贴、 加班费等、文明施工及环保涉及的人工费、低值易耗品、小型机械、工具用具费、辅料费、超 高费、举措费、脚手架搭拆费、剔凿费用、分包工程治理费、治理费、利润、税金等,以及为 完本钱工程节假日延长工时的费用、夜间施工应计发的加班工资、赶工费用、通讯费、市内和 长途交通费用和各种补贴、津贴等全部费用,结算时承包单价不做任何调整.B、根据国家和地方规定承包人应交纳的各种税费及保险包括养老、医疗、失业、意外伤害险,劳保用品和用具：工作服、平安带、平安帽、手套、绝缘手套、电焊面罩等所有施工作业个人 防护用品.C、本合同和补充条款约定的承包范围以外的临设用工根据发包人工程经理部签

13、发的施工图纸、按 照完工后的实际验收量, 并经发包人工程经理签字确认,商务经理核算后,依据2022年?北京市建设工程预算定额?计算工程量工日 ,工日单价为 65 元/工日;无法计算工程量项 目由发包人工程经理签认派工单, 工日综合单价为150元/工日.签认的工日须月结月清,否那么,视为承包人自动放弃,结算时一律不予认可.八、工程款支付和结算：一工程进度款支付：本工程无工程预付款. 每月25日承包人根据本月实际完成的合格工程部位所含的工程量编制月度 预结算书一式三份,承包人代表签字并加盖单位公章,预结算书必须包含完整的有效资料.经发包人的工程部相关人员 审定签字确认后作为承包人本月工程进度款的付

14、款依据.辅料费按完成工程量的 相应数额支付,洽商及增项 工程竣工结算后一并支付.二工程结算：1、本工程采用第 1.1 种方式结算：1.1 采用建筑面积综合单价乘以建筑面积的方式结算.1.1.1 本次承包范围内的工程量根据 2022年?北京市建设工程预算定额?关于建筑面积的计算规 那么的规定计算建筑面积；需要特别强调/1.1.2 举措工程、其他工程：含在综合承包单价中,不做任何调整.1.1.3 低值易耗品、小型机械、工具用具费：含在综合承包单价中,不做任何调整.1.1.4 工程辅料费：一次性总价包死,不做任何调整.1.1.5 洽商变更增减和工程增项：经发包人代表签字认可后,根据 2022年?北京

15、市建设工程预算 定额?计算工日数量,综合工日单价根据68 元/工日,综合工日单价包含内容详见本条款第七条2综合单价包含但不限于以下内容假设承包人不服从发包人现场治理人员的安排,使得变更、洽商工作另用其他人员完成,发包人按其发生费用的两倍从承包人结算价款中扣除；洽商变更发生后二_天内,承包人需向发包人报送,如果不进行报送,视为承包人自动放弃,结算时不计算任何费用.1.1.6 未到达本合同补充条款第十、第十一、第十二条、第十三条、第十四条约定的工期、质量、 平安文明施工标准,结算时分别根据第十、第十一、第十二条、第十三条、第十四条之规定执行,承包 人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给

16、发包人造成的损失.1.1.7 承包人承包范围内的施工内容, 如果承包人以任何理由在接到发包人书面或三次口头通知后 仍不进行施工,或者承包人进度不能到达发包人要求的,发包人可以另行安排其他分包单位进行施工, 根据另行分包发生费用的两倍从承包人结算价款中扣除,同时视为承包人违约,另外根据约定应承当的工期违约责任还要由承包人进行承当.1.3 其他方式2、承包人根据合同约定的工期、质量、平安文明施工标准完成施工内容,经验收后,于28日内向发包人报送结算书一式三 份,承包人代表签字并加盖单位公章,预结算书必须包含完整的有效资料,承包人逾期报送,发包人可无限期拖延结算并按发包人意见结算,承包人对此无异议.

17、 发包人工程部收到后于60日内进行审核确认后,经发包人经营部审定并加盖北京华盟兴业设备工程章后 方可作为双方最终确认的结算书.3、承包人完成施工现场内的零星用工工作已包含在本合同综合单价中,包括但不限于业主和发包人供给材料的的用工、生活区和办公区发生的零工,还包括施工现场外路面等的清扫、清扫用工,政府、上级机关、主管部门等要求的围墙外清扫、清扫等政策性、政府性的用工,在结算时不再增加零星用工费用.假设承包人施工人员不服从发包人现场治理人员的安排,使得零星工作另用其他人员完成,发包人 按其发生零星用工费的两倍从承包人结算价款中扣除.属于本合同和补充条款约定承包范围零工包干范畴之外的零用工、派工,

18、根据发包人代表书面确 认的数量,单价根据150元/工日进行结算;假设发生发包人原因造成的停窝工,根据发包人代表书面确 认的数量,停窝工单价为 乙元天人,不可抗力、政府政策等非发包人造成的停、窝工不予补偿.4、发包人下发给承包人的各种交底不作为结算资料,不具备结算效力.5、承包人中途退场或被清退出场,无论工程质量、工期、平安文明施工是否到达合同约定标准,承包人已完成的合格的工程量根据第5.2种方式结算:5.1 根据定额工日综合单价的根本单价乘以工程量结算,承包人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失；5.2 本次承包范围内的工程量按本合同建筑面积综合单价的承包根本单价结

19、算,洽商及增项工程量依据2022年?北京市建设工程预算定额? 计算工日数量,工日综合单价根据 68元/工日结算,承包人 缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失.三工程结算款支付：发包人在审定承包人结算书后二_个月内根据结算总价的 95 %支付承包人结算款,剩余5%；工程保修费,工程保修期两年,预留的保修费不付利息,保修期满15日支付.四工程款支付时承包人必须由合同法定代表人或者法人授权委托人签字,否那么发包人有权拒付.五结算需要提供资料：1、工程验收单2、工程结算书施工方加盖公章或签名5、工程承包合同6、会审记录7、设计变更单或业务联系单8、工程洽商记录9、关于结算的

20、其它证实六结算其它条件：1、合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格；2、质量缺陷处理全部完成；3、所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还并取得相关部门证实；4、工人已全部退场并将宿舍全部归还给甲方.九、付款方式一甲方工程款支付：1、乙方按月进度的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在到达本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%0乙方支付当月进度款2、工程结算款支付：发包人在审定承包人结算书后 2 个月内根据结算总价的 95 %支付承包人结算款,剩余 5%工 程保修费.3、保修金支付：工程保修期两年,预留的保修费不付利息,保修期满15日支付.二乙方工人工资支付

21、乙方在申报工程进度款前,应先发放申报期内每个工人的工资,乙方必须将发放工资后有工人签字确认的工资表原件提交甲方审核、备案并公示后,甲方才给予当期进度款支付.十、工期条款一、工期：1、本工程总工期暂定为 1历天,从年且1至生且且工程完成止.2、 具体开工日期根据实际开工日期经发包人代表书面确认后可以调整.承包人作为一个很有北京 地区施工经验的分包单位已经充分考虑了施工环节中可能会产生的一些影响工期的因 素：比方包含但不限于冬雨季施工、政府和行业主管部门的各项检查等.分包方承诺不以 任何理由拖延总工期,不由此增加任何费用.3、假设承包人未根据以上工期完工含发包人书面同意顺延的工期,办理结算时,每延

22、误一天给予罚款2000元,最高不超过合同价的5 % ,并承当由此给发包人造成的一切损失,同时承包人缴纳的履约保证金不退还.4、非承包人原因造成的工期延误,经发包人代表签字确认后予以顺延.发包人签认的工期顺延, 当且仅当发包人从业主建设单位处获得对应确认后,发包人才会最终成认二进度方案：1、乙方必须按甲方、监理单位批准的进度方案组织施工,接受甲方、监理单位对进度的检查、监督.工程实际进度与经确认的进度方案不符时,乙方应按甲方、监理单位的要求采取改良举措,采取改良举措而增加的费用由乙方自行承当；2、假设乙方工程工期与方案进度明显不符,甲方可要求乙方赶工.假设乙方在收到甲方通知后 3天内无明显改良,

23、或乙方无水平承当工程任务,甲方有权增派或改派其它施工班组,由此造价的承 包价差由乙方承当,在乙方工程款中扣除,如经采取相应举措仍不能满足施工要求,甲方有权 解除与乙方的合同关系.十一、材料条款1、本合同承包范围内所有材料凭甲方施工主办签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保 护.2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额该项工作由甲方相关 部门完成,乙方予以配合；主材超出材料总方案数量的材料结算时套用甲方物资采购部采购单 价在乙方工程款中扣除,辅助材料按定额的辅材金额进行限制,超出定额辅材金额的局部在结 算时的工程款中予以扣除.3、乙方和各相关部门必须做到各司其职,

24、认真负责,保证现场材料用量及本钱数据的真实性.4、本合同牵涉的所有材料方案规定如下：主体工程需用总体材料方案由乙方根据甲方提供图纸及 相关资料在开工前一周内报送工程部初审,合同预算部终审报送物资治理部,以此作为限额领 料的依据.设计变更导致的材料增减乙方在三天内申报审核.十二、质量条款1、质量标准： 北京市长城杯随甲方要求2、承包人必须严格根据国家及行业现行有效的工艺标准施工,严格按发包人技术人员书面、口头 交底施工,不得擅自为省工而变更操作工艺；保证本工程到达上述质量目标.假设达不到,办理 结算时,要对承包人处以 50000 元的罚款,相应调减结算价款,承包人缴纳的履约保证金 不退还,同时承

25、包人还应承当由此给发包人造成的一切损失及费用.十三、文明施工1、文明平安、绿色施工标准： .2、假设达不到,办理结算时,要对承包人处以30000元的罚款,相应调减结算价款,承包人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人还应承当由此给发包人造成的一切损失及费用.3、承包人必须服从发包人的治理,遵照北京“文明四区的要求执行,否那么,由此给发包人造成的损失及工地整改的费用均由承包人承当.4、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交 底及作业指导书,现行施工与验收标准及行业标准作为检查、抽检或验收的依据和标准.5、乙方必须服从甲方治理人员的指挥,严格做好工人技术交底

26、, 严格根据以上约定的标准进行施工；因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救举措,直至消除质量 隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决 定是否解除合同；甲方也可以不要求乙方采取补救举措,直接解除合同,由乙方承当补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失.6、乙方应在自检合格后提前 4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续,未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的,该分项工程不予结算；因此给甲方造成损失或构成违约行 为的,乙方应承当相应责任.7、分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收.甲方第一次验收不合格,

27、可发出限期整改通知,要求乙方在限期内整改完毕并重报甲方验收；假设乙方未能在限期内整改 完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的,甲方有权对乙方处已 1000元罚款并通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的70%吉算,并限期办理有关退场手续.8、工程质量到达国家验收标准及甲方验收合格标准.十四、工程设计变更一、设计变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式或其它正式方式向乙方发出变更通知.乙方根据甲方发出的变更通知及相关要求,进行需要的变更.2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更.因乙方擅自变更发生的费用和由此甲方的直接损失, 由乙方承当,延误的工期不予顺延.3、乙方在施工中

28、提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用, 须经甲方同意.未经同意擅自更改或换用时,乙方承当由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损 失,延误的工期不予顺延.二、其它变更合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决.三、签证治理1、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加合同价款.2、在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实,如发现签证单内容有弄虚作假记录、串谋作弊行为,那么按分项工程价款的100%注行处分.甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工班组.3、签证的结算：每月办理一次审核,待完工结算时支付

29、；附齐签证结算书、签证单及签证依据, 由乙方提交结算申请,甲方根据合同规定套用相应定额及单价进行审核.4、其它签证权限等按签证治理方法实施.十五、甲、乙双方责任一、甲方责任：1、乙方进场时,甲方对乙方进行平安和质量技术交底工作,配合乙方办理进退场手续,办理有关平安、质量交底工作.2、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地治理制度及具体治理人员名单向乙方交底.3、提供施工图一份,负责提供乙方施工场地、生活场地、提供工程及生活用水用电.4、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等.5、甲方提供垂直运输设备,其它所有物品及工具均由乙方负责.二、乙方责任：1、乙

30、方必须以成建制的施工队伍进入施工现场,配备各种必需的、相应的治理人员和特殊工种, 并具备相应的资格证和上岗证.特殊工种必须具有劳动主管部门颁发的特殊工种上岗证,并将 上岗证复印件交由发包人存档备案.如果发包人检查发现承包人人员无证上岗,将给予处分, 并由承包人承当由此造成的所有的损失和费用.2、乙方必须保证治理人员、施工人员稳定,对不合格的人员能根据发包人的要求随时更换、调换,满足合同履约需要.3、承包人合同履行期间不能满足合同约定的质量、工期、平安文明施工标准,发包人有权清退承包人,并另行选定施工单位签订施工合同,承包人已完成的合格的工程量根据第15.2 种方式结算：3.1、 根据定额工日综

31、合单价的根本单价乘以工程量结算,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失；3.2、 本次承包范围内的工程量按本合同建筑面积综合单价的承包根本单价结算,洽商及增项工程量依据2022年?北京市建设工程预算定额?计算工日数量,工日综合单价根据68元/工日结算,承包人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失.4、承包人主要治理人员名单作为合同附件并保证工程工程领导班子成员在现场全职工作,承包人在合同履行期间不得更换工程领导班子人员,承包人违反此规定,应支付发包人违约金：未经发包人许可中途更治理人员违约金为5万元/人.由此给发包人造成的损失,承包人负责赔偿.5、承包人必须主动配合

32、发包人做好“实名制治理工作,对在场施工人员数量、月度出勤情况、实际完成施工任务情况严格执行月报告制度,否那么无条件接受处分.十六、平安条款一符合工程所在地政府部门及发包人对平安施工生产所作的有关规定及施工现场平安文明施工要求；与发包人必须另行签订?劳务分包平安生产协议书?、?劳务分包平安用电协议?、?施工现场消防平安治理协议书?.二承包人负责照料有权在现场的所有人员的平安；提供实施工程所必须的防护；为相关方提供保护如：道路、人行道、防护物和围栏等.三承包人负责工程竣工通过四方验收合格后移交前看护和保卫.四承包人在施工前对原有平安防护设施进行检查验收,承当因检查验收疏漏而造成平安事故的责任,同时

33、负责对原有平安防护设施的保护.五对于发包人提供的机械、设备等,承包人应认真检查、调试,确认能正常使用后在交接单上签字；严格根据操作规程操作机械,并负责机械、设备的日常维修保养.六除因发包人人员违章指挥、成心行为或违反合同原因之外,造成的现场人员的人身伤害、患病、疾病或死亡所带来的治疗、索赔、损害、赔款费、损失和其它开支费用包括法律费用、各类罚款均由承包人承当.七承包人应严格根据相关规定和操作规程进行施工,否那么发生伤害及死亡情况后,死亡指标和造成的全部损失、罚款和费用概由承包人承当,并且还要向发包人交纳罚金：亡人每人次30万元,重伤5万元；非承包人原因,由双方共同处理,由责任方承当损失和费用.

34、八承包人承当由自己原因造成的业主、监理、发包人任何财产、不动产或动产的损害或损失.十七、其他条款一发包人应做好对承包人进场施工人员的进场平安教育等培训；承包人必须做好进场施工平安教育、测试和施工过程中的班前教育,并做好记录.遵守国家的法律法规及现场消防、保卫及平安卫生治理等有关规定,否那么无条件接受处分.二承包人办理暂住证等,费用由承包人自理.三发包人负责提供住宿场所,承包人就餐自理,到达文明民工生活区标准.四承包人应服从发包人安排参与社会公益、公务等活动,并承当其费用.五承包人施工时必须符合工程所在地政府及发包人对环境保护的有关规定；对周围环境或其 他产品设备造成污染时,承包人负完全责任.六

35、承包人必须根据发包人现行的GB/T28001-2001程序文件要求,作好工人职业健康和卫生防疫工作.七承包人必须根据发包人现行的GB/24001-2022程序文件要求,作好节能和环境保护工作.八承包人必须根据发包人现行的GB/T50430-2022程序文件要求,作好质量治理体系工作.九承包人的服装、被褥、毛巾必须干净、整洁.十承包人必须配备齐全的治理班子,班子中工程经理、施工员或技术员、助理工程师、工程 师、高级工程师、平安员、质检员、劳动力治理员必须专职,持证率100% 工程经理应持有工程经理资质证、平安生产考核合格证B证,才I有A证的,每周到现场的工作时间不得少于三天次.十一人员进场时必须

36、持有身份证和劳动合同,否那么禁止入场.十二所有外施人员进场后必须经过平安知识等综合教育测试合格测试成绩到达80分以上含80分前方可上岗作业.十三结构施工的年龄为 18-50周岁按月计算.十四装修施工的年龄为 18-55周岁按月计算.十五禁止使用聋哑、呆傻、残疾、童工未满 18周岁,按月计算、无技术女工.十六注册率、持证率 100%十七必须持有外施企业为工人缴纳的保险工伤、医疗证实并为工人定期体检.十八施工过程中增人减人必须遵守提前报批制度.十九自觉遵守、执行用工企业和施工现场的规章、规定、方法和要求.二十严禁聚众闹事、群体上访,有组织、按程序的解决施工、生活、经营、治理中的矛盾和 纠纷.二H一

37、承包人享有对发包人本合同项下的债权不得转移第三方.第十八条工程保修承包人承当承包施工范围内的保修责任,因承包人原因造成的质量事故由承包人承当,因承包人原因导致其后续工作为其返工、加固等而增加工、料、机投入的损失由承包人承当,发包人可从承包人结算尾款中直接扣留.双方就保修另外约定： 承包人履行保修义务期间, 如果承包人采用改变通讯地址、关闭或转接通讯工具、在接到书面保修通知或接到二次口头保修通知后,拒绝履行保修义务或超过24小时不到场进行保修的,发包人有权利另行安排其他分包方进行维修、保修而不需告知承包人,发生的全部费用承包人必须无条件承当. 第十九条索赔和争议裁决：(一)依据本合同和补充条款的

38、任何条款或与合同有关的其它文件,任何一方有违约行为,在另一方知道(或应当知道)引起索赔事件情况后10天内应向对方递交一份充分详细的索赔报告,包括索赔的依据、要求延长时间和(或)追加付款的全部详细资料,被索赔方在收到对方索赔报告后10天内做出回应,否那么视为认可.(二)发包人、承包人双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同治理机构调解,不愿调解 或调解不成的,向北京市密云县人民法院申请诉讼.第二十条合同终止与暂停施工(一)承包人有以下行为时,发包人有权终止合同.1、未按合同履行义务,并在发包人通知后,未能在要求的时间内予以纠正并补救其违约的.2、未经必要的许可,将工程分包、转包他人或将合同转让

39、他人的.3、不再具有其施工资质和水平时.在出现任何上述情况时,发包人可发出通知,马上终止合同.承包人在接到通知后两天内必须撤 离现场,并将其所有材料设备、 所有文件资料移交发包人, 承包人已完成的工程量根据第3.2 种方式结算：3.1根据定额工日综合单价的根本单价乘以工程量结算,承包人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失；3.2本次承包范围内的按本合同建筑面积综合单价的承包根本单价结算,洽商及增项工程量依据2022年?北京市建设工程预算定额?计算工日数量,工日综合单价根据65元/工日结算,承包人缴纳的履约保证金不退还,同时承包人负责赔偿由此给发包人造成的损失.(二)

40、在出现以下情况之一时,承包人有权暂停施工或终止合同：1、发包人未按合同约定予以支付工程款且协商未果时.2、发包人未履行合同规定的义务,造成工程无法继续施工时.3、发包人失去其发包工程水平时.出现上述情况后,承包人应提前10天书面通知发包人,在合同暂停或终止后,承包人应负责保护已完工程及资料,待承包人利益得以确认后交付给发包人. 第二十一条补充条款附件：(1)附件一：承包人授权委托书(2)附件二：承诺书(3)附件三：发包方提供的机械(4)附件四：发包方提供的材料(5)附件五：劳务费承包根本单价组成第二十二条其它约定：(1)签订承包合同后,进场前必须签定材料、设备保管协议及平安协议.(2)工程竣工验收后,必须及时签定工程保修协议,否那么不予结算.(3)窝工必须经发包人现场工程经理和工长认可并签字后,方可作为付款和结算依据.(4)施工过程中发生的变更洽商,只有与建设单位发生设计变更时才有内部洽商变更,且必须以发包人现场工程经理和 商务经理签