道路工程比选方案(模板)

1、比选方案一、比选项目概况比选人：XX县农村公路建设项目管理处项目名称：XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工建设地点：XX县双谊乡项目审批部门：XX县发展和改革局文号：宜县发改投资【2018】130号、131号比选方案备案号：宜县发改政策(2018)比选备案第红号实施时间：2018年工程规模(和/或标准)：1个项目比选内容(合同段划分)项目序号工程项目名称建设内容及规模施工1XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工该项目为改建工程，全长916米，路基宽度6.5米，路面宽度6.5米，重建片石混凝土挡土墙一处，修复水沟846米。工作内容：XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工。技术标准与技术规范：1、公路

2、等级：公路四级；2、设计行车速度：20公里/小时；3、设计荷载：公路II级；4、技术规范：公路工程技术标准(JTGB01-2018)公路水泥混凝土路面设计规范(JTGD40-2018)公路路基设计规范(JTGD302015)公路排水设计规范(JTJ018-2015)二、参选资格要求1、一般要求：具有独立企业法人资格2、企业资质要求：行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质;3、其他要求：具有有关行政主管部门核发的建筑施工企业安全生产许可证。授权委托人拟派往的项目经理具有公路二级或以上资质，道桥专业中级及以上职称，通过本单位交纳连续6个月以上的社会保险。同类业绩很多于3个，釆用A方式交

3、纳比选保证金，应在报名截止时间前（以到账为准）将基本账户开户许可证及银行进账回单复印件加盖公章传真或直接递交至比选人。4、本项目不接受组成联合体参加比选三、参选保证金比选申请人以现金方式提交比选方案工本费觐元，于2018年七月16.0功时前向比选人提交参选保证金丄2金（未中选者无息退还保证金）。对于未能按要求提交参选保证金的比选申请人，比选人将视其为自动放弃比选；未中选人的参选保证金，收到中选结果通知书后3个工作日内退还。中选人的参选保证金直接转为履约保证金。若比选申请人有下列情况之一的，将被没收参选保证金：1、被确定为比选申请人后无正当理由不参加比选谈判且经合理催告的。2、无正当理由不按本规

4、定提交履约担保、差额履约担保的。3、在收到中选通知书后无正当理由拒签合同或不在规定时间内签订合同的。四、参选文件的编制1、参选文件组成应包括下列内容： 工商营业执照（加盖鲜章复印件）； 企业资质证书、拟委派本工程项目负责人资质证、社保证明（项目经理和项目技术负责人为本单位人员，道桥专业，中级职称及以上）及业绩证明复印件（三个以上，加盖鲜章复印件）； 法定代表人授权书（格式见附件1）;附法定代表人及委托代理人身份证复印件。比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。 参选保证金收据（复印件）；以上©项资质证明在比选会现场将原件提交评审委员会审验。 施工组织设计或方案；

5、参选报价书（格式见附件2）。参选文件（正本壹份，副本贰份）正本和副本的封面或扉页应标明参选工程项目名称、比选申请人全称，并由比选申请人加盖公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章。参选文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件应密封递交（密封套外层应注明工程项目名称、比选申请人全称并加盖公章）。2、施工组织方案比选申请人按照本规则要求编制完整的施工组织方案，说明分部分项工作的实施方法和布置，同时还应包括各分部分项工作的完整方案，保证施工质量、安全的措施。3、报价本次谈判为两轮报价。第一轮报价（网上报价）：各比选申请人的参选报价均以业主提出的工程项目施工要求、结合比选申请人自身技术和管理水

6、平、经营状况以及制定本项目施工组织方案和本规则的有关要求，充分考虑到各种风险责任，并包含各种政策性文件要求收取的一切费用，根据本规则提供的编制格式进行编制。本次比选以下表规定为最高限价，比选申请人第一轮报价高于本次比选最高限价的，作无效处理。项目序号工程项目建设内容及规模最髙价（元）施工1XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工该项目为改建工程，全长916米，路基宽度6.5米，路面宽度6.5米，重建片石混凝土挡土墙一处，修复水沟846米。130.74万元第二轮报价：经过与评审委员会进行谈判后，比选被邀请人在规定时间内进行的现场报价不得高于随机抽取的3家比选被邀请人第一轮报价（网上报价）的最低报价，

7、否则按无效报价处理。比选费用：比选申请人在比选过程中的一切费用，不论中选与否，均应自行承担。五.比选会议议程1、2018年月22015时四分，主持人宣布比选会议开始；2、主持人宣布监督、唱标、记录等有关人员名单；3、点名确认已递交比选文件的比选申请人的法定代表人（或委托代理人）是否在场；4、由唱标人公布比选申请人名称、参选报价和参选文件中需要公布的内容，并由比选申请人的法定代表人（或委托代理人）在开选记录表上签字确认；5、进入评审阶段，由评审委员会对各参选文件进行评审；6、进入谈判阶段，由评审委员会所有成员集中对比选申请人进行分别谈判；7、比选申请人在规定时间内依次书面进行第二轮报价；8、宣布

8、比选结果；9、比选会议结束。注：比选被邀请人递交参选文件迟到，但在评审小组与单一比选被邀请人进行谈判结束前递交，经评审小组认为不影响整个评审工作的，应允许其参加评比。否则，该参选文件将被拒收。六、评审：（一）、评审委员会的组成：本次比选由业主XX县农村公路建设项目管理处在县发展和改革局、县监察局监督下，在XX省评标专家库中随机抽取位专家组成评审委员会进行评审，并邀请所有监督部门对全过程进行监督。（二）、评审程序：1、评审委员会对比选申请人是否满足“比选公告”中的资格要求进行审核和复核（实质性审查）。比选被邀请人在参加比选活动时应携带营业执照和相对应的资质证件证书及业绩社保原件，以供评审委员会查

9、验。否则不能通过实质性审查。未通过实质性审查的比选申请人不能进入下一步评审。2、评审委员会对通过实质性审查的比选申请人进行符合性审查。通过符合性审查的主要条件：（1）参选文件按照比选文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；（2）参选文件上的签字、盖章符合比选方案规定；（3）参选文件未附有比选人不能接受的条件；（4）参选文件承诺的工期、质量、安全、合同等方面符合比选方案要求；（5）参选文件中的施工组织完整，可操作性和安全性。参选文件不符合以上条件之一的，对参选文件作无效处理。3、参选文件的澄清和补正比选被邀请人应在接到评审委员会电话通知后20分钟内达到比选地点。若比选被邀请人因故不能接受可能的质

10、询，其参选文件依然有效，但应视为比选被邀请人已默认评审委员会对缺席的质询做出的结论。评审委员会不接受比选被邀请人主动提出的澄清。对参选文件存在的错误，如比选被邀请人递交的文件或按要求递交的文件签字、盖章等不符合要求、个别材料不齐全等，经评审委员会认定为非实质性问题并提出，比选被邀请人能够在规定时间内当场更正或补齐。但更正的内容不得超出比选方案的范围或者改变比选文件的实质性内容。若比选被邀请人在规定时间内拒不更正或补齐材料的，或更正补齐后的材料，经评审委员会认定仍不能满足比选方案要求的，按不符合要求处理。4、评审委员会对比选申请人提供的参选报价部分（第一次报价）进行校核、评审。参选报价额高于本次

11、比选最高限价的作无效参选处理。5、比选谈判评审委员会所有成员集中对通过以上4项评审的比选被邀请人进行分别谈判，谈判内容如下： 、评审委员会对施工组织或施工方案表述不够确切、不够详尽的地方进行谈判； 、比选被邀请人对质量、安全、服务的承诺；6、比选申请人在规定时间内进行第二轮报价（最后报价）。比选被邀请人在规定时间内进行第二轮报价应以比选文件中的第一次报价，进行下浮后（工程量清单价同比例下浮）的比选总价作为第二轮报价。七、中选与合同签订1、评审委员会经过比较、选择，确定符合本项目要求、工期、质量、安全和服务相等且合理低价的比选被邀请人为中选人。2、比选人理应在确定中选人后1日内向中选人发出中选通

12、知书，向未中选的比选被邀请人发出中选结果通知书。3、中选人在收到中选通知书7日内理应与比选人签订工程施工合同，并于签订合同前应向业主提交合同金额业的履约保证金及1%的廉政保证金；如果中选价低于基准价（最髙限价的85%）,中选人应另向业主提交2_倍的差额履约保证金。4、中选人不履行与比选人订立合同的，按XX省政府投资工程建设项目比选办法（省政府令第197号）第二十三条进行处罚。5、合同价款的确定：本工程施工合同价款按工程量淸单单价包干。八、合同条款（附后）九、时间安排比选时间：2018年丄月22_0（星期四）盅时四_分比选地址：XX县交通局二楼会议室比选文件递交时间和地址：2018年丄月空日（星

13、期四）功时迎分前现场递交。业主：XX县农村公路建设项目管理处联系人：成龙联系电话：123456789102018年7月12日施工合同协议书鉴于业主为修建XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工并接受了承包人对该项工程的报价，现由XX县农村公路建设项目管理处(以下简称“业主”)为一方和xxx(以下简称“承包人”)为另一方于二。一。年月El在XX县柏溪镇共同达成并签订本协议如下：1、合同段为XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工施工。建设规模及内容：该项目为改建工程，全长916米，路基宽度6.5米，路面宽度6.5米，重建片石混凝土挡土墙一处，修复水沟846米。技术标准与技术规范：(1) 公路等级：公路四

14、级；(2) 设计行车速度：20公里/小时；(3) 设计荷载：公路II级；(4) 技术规范：公路工程技术标准(JTGB012018)公路水泥混凝土路面设计规范(JTGD40-2018)公路路基设计规范(JTGD302015)公路排水设计规范(JTJ0182015)2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即(1) 本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)；(2) 中选通知书；(3比选申请书及比选申请附录(含承包人在评选期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；(4)合同专用条款(含数据表和比选文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；(5) 合同通用条

15、款；(6) 技术规范(含比选文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；(7) 图纸(含比选文件补遗书中与此有关的部分，如果有)；(8) 报价的工程量清单；(9) 比选申请书附表(辅助资料表)；(10) 构成本合同组成部分的其他文件。3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、工期：工程合同签定后7日内施工单位正式进场(以监理工程师签发的开工令为准)，工期120B历天。超期完工由承包人支付业主违约金2000元/天。5、缺陷修复责任期：签发交工验收证书后24个月，保修期：签发缺陷责任期终止证书之日起5年内；6、工程质量等级：合格。如验收未达到合格工程，业主扣留承包人的工程

16、款、保留金、履约保证金、差额履约保证金，且不作工程价款的结算作为处罚，承包人承担由此而产生的不合格工程的全部损失(前述处罚不足部分)，而且将影响其资信及今后比选或投标中的信誉。7、施工质量、安全和环境保护：承包方应重视并做好施工质量和安全工作，杜绝重特大施工质量、安全事故，如发生施工质量、安全事故，一切责任损失由承包方负责。(1) 质量要求：质量检查的依据是：国家及部颁的规程、规范、标准和有关实施细则；批准的设计文件、施工详图及设计修改通知；经业主与承包人商定的有关技术措施、技术要求及质量标准。（2）业主派出的监理工程师对工程施工质量进行监督，监理工程师有权在该段工程进行过程中对合同范围内的设

17、备、材料、施工工艺进行检查和试验，承包人必须配合按监理工程师要求改进质量。监理工程师还负责按照合同规定的形象进度签发支付单。（3）承包人应釆取施工安全措施，确保工程及其管辖权限内的人员、材料和设备的安全，在施工中要确保工地附近建筑物和居民的生命财产不受损害，若有此类损害发生概由承包方负责。（4）承包人应遵守国家和地方关于环境保护的法律、法规和规章，并应按规定釆取必要的措施，保证工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。8、承包人对所承建合同段有采取措施保持社会车辆（若有）和施工车辆通行的义务，甲方对此不另行承担费用。9、工程价款及计量支付：（

18、1）根据工程量清单所列的数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币大写（大写）：,（小写）（元）。双方共同认为，工程量清单单价已包含本合同工程建设期内任何原因而导致市场价格变化的风险因素。中选人在收到中选通知书7日内，并于签订工程施工合同前应向业主提交合同金额10%的履约保证金及丄%的廉政保证金。（2）付款方式：a. 预付款：在施工主要机械、人员到场后，经监理工程师和业主确认。凭监理工程师签发的开工预付款支付证书一次性支付合同总价的5%,在中期支付证书的累计金额达到合同价的10%之后，开始计量。预付款在中期支付证书累计金额达到合同价的40%之后开始，以固定比例（即每完成合同价的1%,扣除开工预

19、付款的2.5%）分期从合同的期中支付证书金额中扣除，预付款金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的80%时扣完。b. 中间支付：1交工结帐之前的月支付按监理工程师签发的中期支付证书扣除保留金及其它应扣款后的90%支付（无利息）；<II>交工证书签发后，业主累计应支付承包人的价款，应达到该到期结算价款的95%（无利息）；<111>在缺陷责任终止证书和国家审计机关对本项目做出审计后，结算本工程款项（无利息）。c. 保留金：保留金按支付额的10%扣除，限额为结算价的5%。整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天内，由监理工程师签发保留金支付证书将保留金退还给承包人（

20、无利息）。d. 承包人履约保证金及廉政保证金：在本合同工程全部完工并合格通过交工验收后（签发交工验收证书后28天内）一次性退还承包人。评标基准价与投标中标价的差额履约保证金部分也在交工验收合格后一次性退还承包人。10、工程计量按施工单位提供的投标单价按实计量。11、因为业主按本协议第9条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。12、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。13、合同转让：承包人不得将本合同工程或其中任何部分转让或分包给其它的法人或自

21、然人，否则视承包人违约，业主有权中止合同并没收履约保证金、差额履约保证金金额，并追索由此产生的其他经济损失。14、本合同工程主要任职人员：（1）、承包人应按比选申请书附表所报名单委派本项目主要人员，应保证项目经理、技术负责人、质检工程师等及时到位并常驻现场进行对本合同的管理工作，并保持其岗位的相对稳定，如需更换，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意，如果监理工程师认为已委派的主要人员的工作能力和业务水平不称职，经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后10天内撤回原委派主要人员，同时委派一名经业主与监理工程师同意的主要人员，否则视为承包人违约。在业主发出书面通知14天内未见纠正，承包人应向

22、业主主动缴纳1万元罚金，否则业主在中期支付中加倍扣除；如果仍未纠正，业主有权中止计量直到改正为止或指令缩减工程量或终止合同。并由承包人承担一切损失。（2）无论何种原因，本项目项目经理、技术负责人、质检工程师中的任何一人，更换一次，承包人都应主动向业主缴纳1万元的风险保证金。若监理工程师及业主认为所委派人员在工作中仍不足以适合现场施工的需要，且不能保证工程质量和工期，需重新撤换时，业主将扣除此项风险保证金。如果所委派人员能有效履行合同，其风险保证金应在交工证书发出后28天内退还承包人。（3）、业主派出的监理工程师对本项目部主要人员驻工程现场情况按月进行考勤，其出勤情况与经济奖惩挂钩：出主要人员每

23、月在岗率不得低于75%,否则视为违约，并向承包人扣以1万元的违约金；b. 项目经理、技术负责人、质检工程师等三人不允许同时不在岗，任何一人一月在岗时间须达到22天，任何一人月不在岗每增加一天向承包人扣以1000元的违约金，任何一人一个月不在岗超过15天或有两次月不在岗超过10天将要求承包人10天内撤回原委派人员，另行委派一名经业主同意的人员，并另行扣承包人违约金1万元。项目部人员的出勤考核每月由监理工程师在当月工地例会予以公布，同时将考勤结果及按标准测算应缴纳违约金数额统计表报业主现场代表。由业主现场代表抄送财务和业主负责计量工程师。业主现场代表或监理工程师要求增派人员，增加设备等的通知（指令

24、）执行情况亦按此办理。c. 业主派出的监理工程师或业主现场代表根据工程建设实际需要，有权要求增派相对应人员、或增加机具设备，承包人应按要求及时增派、增加。否则按5001000元/人天、200020000元/台（套）天标准课以违约金。如果监理工程师和业主的书面通知得不到落实，业主有权增减承包人工程量直至终止合同，并要求承包人承担一切损失。凡在工程建设期间被业主和监理工程师要求撤回的人员，业主将其资信上报上级主管部门，建议其三年内不得参加宜宾市公路工程的施工管理工作。15、承包人应为本合同的施工建立运转有效的质保质检及安全监控体系，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应严格执行国家和交通部

25、有关加强质量管理的法规和文件。承包人加强质量管理，具体做到：(1) 建立质量责任制，项目经理部应有专职、符合资质要求的质检工程师,班组设兼职质量员，明确各级责任，开工前报监理工程师备案，分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，艮卩：自检、互检、工序交接检验制度，切实做好隐蔽工程的检查工作。(2) 加强对现场施工人员的质量教育，强化质量意识，开工前必须进行技术交底进行应知、应会教育，严格执行规范、严格操作规程，分项工程开工前必须执行先试验再铺开的程序。(3) 要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，检验检测资料，必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检

26、查时必须出示原始资料，监理工程师有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录，如果承包人提供虚假资料，一经核实，将视承包人违约，责令该道工序彻底返工，由承包人承担一切损失，并承担违约金1万元。对该资料所代表的工程量暂不计量(若已计量在其它计量中扣回)直至缺陷责任期结束。如果承包人出现两次提供虚假资料，将在按上次处理的基础上，承包人应增加承担违约金1万元，并通报批评。承包人三次提供虚假资料，监理工程师和业主将要求承包人10天内撤回原委派的项目经理、技术负责人、质检工程师及相关责任人员，同时委派经业主和监理工程师同意的相关人员。相关人员三年内不得参加宜宾市公路工程的施工管理工作，直

27、接责任人5年内不得参与宜宾市公路工程的施工管理工作。如果业主和监理工程师的指令得不到落实或再次发生提供虚假资料，将视承包人违约，业主有权削减本合同段工程量直至终止承包人在本合同项下的承包，但不所以解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予业主和监理工程师的各种权利和权限，业主能够自行完成该工程或雇佣其它承包人完成该工程，其费用和损失由承包人承担。(4) 必须完善检验手段，要根据技术规范和规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时确保精度，要加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。（5）对施工造成质量事故要严肃处理，坚持三不放过：

28、事故原因不明不放过、不分清责任不放过、没有改进措施不放过。如果发生重大安全、质量事故，承包人必须2小时内将事故详细情况书面上报监理和业主，如果发生一般安全、质量事故，承包人必须在三天内将事故详细情况书面报告监理工程师和业主，如果发生重大交通事故，承包人尽快报告监理工程师，此外应釆取措施，负责保护好事故现场。对出现一次重大质量责任事故，将要求承包人彻底返工，并承担一切损失,同时要求承包人10天撤回原委派的项目经理、项目技术负责人、质检工程师和相关人员，同时委派经业主和监理工程师同意的相对应人员。业主向承包人发出书面通知14天内未见纠正，视为承包人违约，承包人应承担2万元的违约金。如果质量责任事故

29、在监理工程师要求的时间内得不到纠正或发生两次重大责任质量事故，业主将进驻工地现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不所以解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予业主和监理工程师的各项权利和权限，业主能够自行完成此工程。或雇佣其它承包人完成该工程，其费用和损失由承包人承担。16、工期的变更：因为下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工的进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期。a. 有额外或附加的工程量；b. 异常恶劣的气候条件（如：连续阴雨30天以上，但需根据监理工程师签发的延期申请办理）；c. 因为业主的延误或阻碍。经监

30、理工程师与承包人协商并报经业主批准后确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送业主。因为下述原因之一，业主有权对本工程工期提出变更，承包人须给予积极配合，否则业主有权削减本合同工程量直至终止合同或指定雇佣其他承包人完成该工程：a. 该工程实施的快慢将直接关系到涉及群众的生存；b. 该工程的实施将影响本地区重大区域经济规划等；c. 因为国防建设、本地区重大经济、政治活动的需要；d. 因为重大抢险、救灾的需要；e. 未完成当月的工期计划。17、如果承包人及其代理人或其雇员提出给予贿赂、礼品或佣金作为报酬来引诱他人釆取与本合同有关的不正当行动，偏袒、敌视或包庇与本合同有关的任何人，则业主能够釆取适当的措

31、施予以制止或纠正，包括终止与承包人的合同关系。18、因为承包人的无力作为或不作为或作为不力或野蛮作为，致使工程产生严重质量缺陷或隐患，以及工期拖延严重时，或承包人对业主、监理指令执行不力、又不釆取得力措施予以纠正，给业主造成重大社会影响或经济损失时。业主将视承包人违约，立即中止合同，进驻工地现场，接管本工程，并要求承包人承担由此造成的一切损失，并将承包人的履约情况上报相关管理部门，建议禁止承包人25年内参加宜宾市公路工程施工的招投标活动。19、本协议书在承包人提供足额履约担保（含差额履约担保）后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及

32、保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。20、承包人应主动配合业主做好征地拆迁工作，共同为施工营造良好的外部环境。如施工路段管理混乱，达不到业主方的要求时，责令其停工整改，直至中止施工合同，其经济等一切损失由承包人负责。21、承包人应遵守劳动法的相关规定，不得拖欠民工的工资及其他劳务费。必要时业主有权按实代支拖欠的民工及其他劳务费。22、因为承包人原因导致业主与承包人解除合同。业主将要求承包人承担一切损失和法律责任，并报请上级主管部门禁止承包人三年内参加由业主发包的招投标活动。23、工程结算时，以国家审计机关依法作出的审计结论为结算依据。相关裝用按国家相关规定执行。24、若业

33、主与承包人发生争端，应通过协商解决，协商不成通过XX县人民法院诉讼解决。25、本协议书正本二份、副本三份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。26、本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。业主：法定代表人：或其授权的代理人：地址：XX省XX县电话：承包人:法定代表人:或其授权的代理人:电话:日期：二。一八年月日附件1：授权委托书本授权书声明：（姓名）系（参选申请人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加XX县农村公路建设项目管理处的XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工项目的比选活动。代理人

34、在开选、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本法定代表人（负责人）予以承认，由我单位负责履行。（其签名真迹如书尾所示）代理人无转委权，特此委托代理人（签字）：身份证号码：比选申请人：（盖章）法定代表人（负责人）：（签字）（授权委托人身份证复印件粘贴处）：注：附法定代表人及委托代理人身份证复印件。比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。参选报价书（网上报价）致：XX县农村公路建设项目管理处我单位全面研究了XX县簸箕滩滑坡病害路段整治工程施工比选文件及比选补充资料和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写：元）的比选总价，遵照比选文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。我们将按比选文件的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。现递交我单位的比选文件正本一份，副本三份。我们完全理解，你们能公正地决定中选单位，并同意自行承担为比选所发生的一切费用。我们完全理解你们对工程所提的要求，并同意与你们密切合作。我们将在天完成本合同工程。我们完全同意，我们所递交的比选文件已充分考虑了各种外部因素对工程的影