临时建筑施工合同教学教材

1、精品文档精品文档临时建筑施工合同工程名称:工程地占：八、 、合同编号:发包人:签订日期:精品文档精品文档中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制精品文档精品文档发包人：_承包人：_发包人委托承包人承担_。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责 任，协作配合，确保工程施工质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程建设地点：_1.5 工程建设任务（内容）与技术要求：满足发包人的技术要求并且符合建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）要求。1.6 承接方式：_1.7 工程内容：项目场地围

2、墙、围挡施工等临时建筑（以实际发生工程量为准）。第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，2.1 提供本项目的建筑总平面布置图，提供各临时建筑工程做法。第三条：开工及完工时间和收费标准及付费方式3.1 开工及完工的时间3.1.1 本工程的建设工作预计 2013 年 9 月开工.2013 年 9 月五 日前必须做到工完场 清，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或完工时，按本合同第六条规定办理。3.1.2 建设工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延O3.2 收费标准及付费方式3.

3、2.1 本工程以最终工程结算书的工程造价作为本工程的付款金额（详见附件）3.2.3 临时建筑工程量按实计算，以双方共同确认的工程量为准。3.2.4 承包人做到工完场清后应及时向甲方提交付款申请单经双方确认最终付款金额后一 月内精品文档精品文档发包人一次性付清已完成工程的工程款。325 本合同约定的工程费用为单价包干，其中包括了人员设备进出场运输费、现场临电、 技术费、材料费、人工费、保险、税金等临时建筑工程所需一切费用的总和。第四条：发包人、承包人责任4.1 发包人责任4.1.1 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：在本_合同签订后的 7 天内提供满足施工需要容量的

4、水源、电源，施工过程中的水电费由承包人按 表计量并承担。若发包人无法满足现场施工临时用电、用水需由承包人自行解决的，期间所 发生的费用由发包人承担。4.1.2 施工场地与道路的通道开通时间和要求：已开通施工场地与城乡公共道路之间的通道，并设立道路开口，能够保障运输车辆的行驶要求。4.1.3 双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人现场技术以及人员管理。4.2 承包人责任4.2.1 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成合同工程过 程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全， 现场施工应当保持有条不紊，避免施工人员的安全受到威胁；为了保

5、护本合同工程免遭损坏， 或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，应负责提供照明、警卫、护 栏、警告标志等安全防护措施，并承担费用。4.2.2 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人 应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。4.2.3 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的 保护要求及费用承担： 承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施 工场地清洁。第五条：违约责任5.1 由于发包人未协助承包人造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给承包人停、 窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），

6、工期按实际工日顺延外，还应付给承包人来回进 出场费和调遣费。5.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行建精品文档精品文档设工作的，不退还发包人已付定金；已进行建设工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向承包人支付预算额 50%的工程费用计 /元；完成的工作量超过 50%时，贝 U 应向 承包人支付已完成工程工程费用。5.3 发包人未按合同规定时间（日期）支付工程款，每逾期一日，应偿付未支付已完成工 程款的百分之十逾期违约金。5.4 由于承包人原因未按合同规定时间（日期）完成项目建设，每逾期一日，应减收全部 工程价款的百分之十，逾期超过十个工作日发包人

7、有权终止合同并不再支付承包人已完成工程 的工程款且向发包人支付违约金。5.5 本合同签订后，若一方违约，违约人应向守约人支付工程总价款50%的违约金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合 同具有同等效力。第八条：其他约定事项8.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。承包人应做到安全文明施工否则一切事故责任由承包人承担。8.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列 第 二种方式解决：一、提交仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义 务后，本合同终止。本合同一式 肆 份，