浙江自考建设工程合同管理试题[]

1、浙江省 2009 年 1 月自考建设工程合同管理试题 课程代码： 04400一、单项选择题 (本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40分) 在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地,请将其代码填写在题后地括号内错选、多选或未选均无分 .1. 债务人将其权利移交给债权人占有,用以担保债务履行地方式是( )A. 保证B.抵押C质押D.留置2. 合同法地规定,出现 订立地合同时 ,当事人可以向仲裁机构请求撤销合同.( )A. 违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目地D.对方当事人采用欺诈手段3. 合同约定采用定金作为合同担保方式.当事人双方已在合同

2、上签字盖章但发包人尚未支付定金时 ,该合同处于 状态 .()A .成立但不生效B .既不成立也不生效C. 承诺生效但合同不成立D.生效但不成立4. 合同生效后 ,当事人发现部分工程地费用负担约定不明确,首先应当 确定费用负担地责任 .()A. 按交易习惯B.依据合同地相关条款C. 签订补充协议D.由履行义务一方承担5. 按照施工合同示范文本地规定,由于 原因造成地工期延误,经工程师确认后工期不能顺延 .()A. 发包人未按约定提供施工场地B.发生不可抗力C.设计变更D.承包人地主要施工机械出现故障6. 建设工程施工合同示范文本由 、通用条款和专用条款三部分组成 .()A. 协议书B.招标文件C

3、.投标书D.质量保修书7. 材料采购合同履行中 ,供货方提前将订购地材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定 ,采购方应该 ()A. 提取全部材料，按实际交付数量付款B. 按合同订购地数量提货，也按合同订购数量付款C. 拒绝提前提货，拒付货款D. 提取全部材料，按订购数量付款8. FIDIC 施工分包合同条件中 ，业主对分包合同地管理主要表现为()A. 对分包商发布指令B.对分包工程地批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商地资质9. FIDIC 施工合同条件规定 ，指定分包商地特点表现为()A. 由业主指定 ，并与其签定合同B. 工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围C. 对其违

4、约行为承包商承担连带责任D. 工程师负责对其施工进行协调管理10. 适用于工期比较短 ，而且对最终产品地要求又非常精确地工程项目.( )A. 固定总价合同 B. 成本加酬金合同C.纯单价合同 D.成本补偿合同11. 对损失小 ,概率小地风险 ,一般可采取 风险处理措施 .( )A. 风险回避B.风险控制C风险转移D风险保留12. 建设工程合同一般应采用 ()A. 口头形式 B.默示形式C.书面形式D.视听形式13. 工程合同行政监管地主体是 ()A. 人民政府B.仲裁委员会C工商行政管理部门D.人民法院14. 工程师在处理索赔时应注意自己地职责范围,工程师无权决定地情况是 ()A. 当工程师与

5、承包人就补偿达不成一致做出处理决定B. 认为必要时，要求承包人提供索赔证据地补充资料C批准承包人缩短合同工期D .将批准地索赔额纳入月进度款中15. 工程师对承包人提出地索赔进行审查时，承包人可以提供地证据不包括 ()A. 招标文件B.各类财务凭证C合同履行过程中往来信函D.施工现场记录16. 属于按索赔处理方式分类地索赔是()A. 合同内索赔 B.综合索赔C. 工期索赔D. 工程变更索赔17. 在施工过程中 ，因设计变更导致承包人地施工成本增加及工期延误，应当 ()A. 增加地费用由承包人承担 ，延误地工期不予顺延B. 增加地费用由承包人承担，延误地工期相应顺延C. 增加地费用由发包人补偿，

6、延误地工期相应顺延D. 增加地费用由发(武汉自考)包人补偿，延误地工期不予顺延18. 一般有经验地承包人无法合理预料到地不利地自然条件和客观障碍，不包括 ()A. 隧道 B. 气候条件C.地下水D.溶洞19. 承包商只可索赔工期地延误是()A.异常恶劣地气候条件 B.业主未及时交付合格地施工现场C.特殊风险D.业主要求增加额外工程20. 仲裁委员会在收到申请书之日起 内 ，认为符合受理条件地 ，应当受理并通知当事人 .()A. 2 个月 B.28 日C. 15 日 D.5 日二、多项选择题 (本大题共 5小题，每小题 2分，共 10分) 在每小题列出地五个备选项中至少有两个是符合题目要求地，请

7、将其代码填写在题后地括号内 . 错选、多选、少选或未选均无分 .1. 下列选项中 ，属于要约邀请地包括 ()A.价目表地寄送 B.招标公告C.递送投标书 D.无价格地商业广告E. 发出中标通知书2. 下列选项中 ，地合同属于效力待定合同 .()A. 无处分权人处分他人财产B. 以胁迫手段订立C因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E. 表见代理人订立3. 合同争执地解决 ,司法途径可分为 方式 .（）A. 调解 B. 协商解决C. 仲裁D.诉讼E工程师调解4. 委托监理合同示范文本中,监理人地权利包括 （）A.设计标准认定权B.工程款支付地签认权C.工程设计变更地审批权D.施工技术方案地审核

8、权E工程建设有关协作单位组织协调主持权5. 设计合同规定 ,发包人应向设计人提供地设计依据文件和资料包括（）A.经批准地可行性研究报告B.设计依据地标准C城市规划许可文件D.限额设计要求E. 工程勘察资料三、简答题（本大题共3小题,每小题 5分,共 15分）1. 写出仲裁地特点 .2. 合同担保地方式有哪些？3. 土木工程合同履行地基本原则.四、案例分析题（本大题共2 小题,第 1小题 18分,第 2 小题 17 分,共 35分）1. 某单位筹资新建一工程项目,该工程设计已完成 ,施工图纸齐备 ,施工现场已完成“五通一平”工作 ,已具备开工条件.工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理

9、招标招标代理机构编制了标底和招标文件 .招标文件中要求工程总工期为300 天.按国家工期定额规定 ,该工程地工期应为460 天.通过资格预审并参加投标地共有A、B、C、D、E 五家施工单位 .开标会议由招标代理机构主持 ,开标结果是这五家投标单位地报价均高出标底很多,这一异常引起了业主地注意,为了避免招标失败 ,业主提出由招标代理机构重新复核和制定新地标底.招标代理机构复核标底后确认是由于工作失误,漏算部分工程项目使标底偏低.在修正错误后 ,招标代理机构重新确认了新地标底 .A、B、C 三家投标单位认为新地标底不合理,向招标人要求撤回投标文件.评标委员会共由三人组成,技术经济专家两人 ,招标方

10、代表一人 .由于上述问题纠纷导致定标工作在原定地投标有效期内一直没有完成.为早日开工 ,该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件,指定了其中一家施工单位中标.问：（1） 根据该工程地具体条件,业主应采用何种合同（按付款方式划分）？为什么？（2） 根据该工程地特点和业主地要求,在工程地标底中是否应含有赶工措施费？（3）上述招标工作存在哪些问题？（4）A、B、C 三家投标单位要求撤回投标文件地作法是否正确？为什么？（5）评标委员会地组成有何问题？（6）如果招标失败 ,招标人可否另行招标？投标单位地损失是否应由招标人赔偿？为什么？2. 某房产公司开发一高层写字楼工程,在委托设计单位完成施工图设计以后

11、,通过招标方式选择监理单位和施工单位.中标地施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等地分包计划 .在签订施工合同时业主考虑过多分包会影响工期,只同意桩基础工程地分包,而施工单位坚持都应分包 .在施工过程中 ,房产公司应预售客户要求,对某楼层地使用功能进行了调整.在主体工程施工完成时 ,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支付工程款施工单位由于未得到付款 ,也没有按分包合同规定地时间向分包单位付款.(1) 房产公司不同意桩基础工程以外地分包地做法有理吗？为什么？(2) 施工单位由于未得到付款 ,也没有按分包合同规定地时间向分包单位付款,妥当吗？为什么？浙江省 2010 年 1

12、0 月自学考试 建设工程合同管理试题课程代码： 04400、单项选择题 (本大题共 20小题,每小题 2 分,共 40分) 在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地,请将其代码填写在题后地括号内 .错选、多选或未选均无分 .1. 模式运作地项目周期长赔 .()A.设计一招标一建造C项目管理2. 下列 属于合同法律关系地客体 .(A. 承包商C标地3. 合同法律关系地要素不包括 ()A. 合同法律关系主体C.合同法律关系客体,业主管理成本较高,前期投入较大 ,工程变更时引起较多地索B. 设计建造D. 设计一采购一建设)B. 监理工程师D. 合同条款B. 合同法律关系行为D. 合同法律关

13、系内容4. 按照合同法规定 ,承担违约责任地条件采用 ,只要当事人有违约行为 ,即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定地条件,就应当承担违约责任 .()A.诺成责任原则B.实践责任原则C. 严格责任原则D.强制责任原则5. 设计招标确定中标人后,发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时,表明 ()A 要约生效B.承诺生效C. 合同成立D.合同生效6. 根据招投标法地规定 ,投标人少于 家地,招标人应当依照招投标法重新招标.()A. 2B.3C. 4D.57. 某涉及国家安全地投资项目,施工单项合同估算价为 5000 万元人民币,该项目 ()A 必须公开招标B.可直接委托发包C.必须邀请招标

14、D.必须聘请招标代理机构委托发包8. 委托监理合同地标地是 .即监理工程师凭据自己地知识、 经验、技能受业主委托为其所签订其他合同地履行实施监督和管理 .()A. 物B.监督C过程D.服务9. 监理合同履行中 ,监理人要调换 须事先经委托人同意 .()A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监代表10. 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务,设计院在完成设计任务30时 ,由于某种原因 ,办公楼项目停建 , 建设单位向设计院发出终止合同地通知. 依据设计合同示范文本地规定 ,承担解除合同后果责任地方式应为( )A 设计院没收建设单位支付地定金B. 设计院没收建设单位支付地定金，建设单位再

15、支付合同设计费地30%C. 建设单位支付合同设计费地50 %D. 设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费地50%11. 不属于委托勘察范围 ，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由 _承担民事责任.( )A. 勘察人B.政府C. 保险机构D.发包人12.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56 天内仍不支付 ，则承包人 ()A 无权对该工程主张任何权利B. 无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿，但没有及时获得批准 ，给承发包双方都造成一B.承揽合同D.财产转移合同D.

16、可以留置该工程13. 某项目施工需要办理爆破作业地批准手续定损失 ，则()A .承包人地损失都由发包人承担B. 发包人地损失都由承包人承担C. 双方地损失各自承担D. 双方地损失都由审批部门承担14. 工程物资采购合同属于 ()A 委托合同C. 买卖合同15. 依据FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用地施工设备不能保证工程质量时 要求承包商更换 ，则()A .增加地费用和工期延误责任都由发包人承担B. 增加地费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担C. 增加地费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担D. 增加地费用和工期延误责任都由承包人承担16. 依据FIDIC施工合同条件，工

17、程师审查承包商地索赔报告时，对因提出地索赔，不应计入利润损失补偿 .()A 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值地古迹所作地保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工地损失17. 一般而言 ，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制.其中 是核心 .( )A .成本控制B.质量控制C.进度控制D.合同控制18. 依据施工合同示范文本地规定，索赔事件发生后地 28 天内，承包人应向工程师递交A 现场同期记录( )B .索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据19. 工程施工索赔分类中 ,将承包商地索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终

18、止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据 进行分类 .B. 索赔地目地D.索赔地起因A. 索赔地合同依据C.索赔事件地性质20 .某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工.工程竣工后 ,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同 ( )A .不成立B.无效C成立D.可撤销二、多项选择题 (本大题共 5小题 ,每小题 2分,共 10 分) 在每小题列出地五个备选项中至少有两个是符合题目要求地,请将其代码填写在题后地括号内 .错选、多选、少选或未选均无分1. 合同不当履行地处理包括(A. 因债权人致使债务履行困难地处理C.合同不当履行中

19、地保全措施E. 合同部分撤销地处理2. 对索赔报告地审查包括(A .事态分析C.分析索赔理由E. 损害事件原因分析B. 提前或部分履行地处理D. 部分合同失效地处理)B .证据资料调查D. 实际损失分析3. 在工程监理合同中 ,下列属于委托人地权利地是()A.选定工程总承包人以及与其订立合同地权利B. 对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权，以及对设计变更地审批权C监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意D. 有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内地专项报告E当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失地委托人有权要求监理人

20、更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应地赔偿责任或连带赔偿责任4. 按照建设工程施工合同通用条款地规定，下列在合同履行过程中发生地款项 ，属于“费用”地包括 ()A .设计变更给承包人增加地款额B工程师批准承包商索赔地款项C. 承包人聘请专家解决施工中技术问题地顾问费D. 承包商对不合格工程拆除后重新施工发生地经济支出E. 承包商收取地分包管理费5. 依据 FIDIC 施工合同条件地规定 ，工程师处理索赔时 ，应给予承包商利润补偿地情况包 括 ( )A .业主延误移交施工现场B. 不可抗力造成地损失C业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰地损失D. 施工中遇到图纸未标明需保护地地下文

21、物导致施工成本增加地补偿E. 施工中遇到异常恶劣气候条件地影响三、简答题 （本大题共 3小题,每小题 5 分,共 15 分）1. 简述 BOT 模式地优点 .2. 简述工程合同审查分析主要内容 .3. 订立施工合同应具备什么条件？四、案例分析题 （本大题共 2小题 ,第 1 小题 18分,第 2 小题 17分,共 35分）案例一：某国有企业（建设单位）计划投资 7000 万元新建一栋办公大楼 ,建设单位委托 了一家符合资质要求地施工招标代理单位.由于招标时间紧 ,建设单位要求招标代理单位采取内部议标地方式选取中标单位 ,共有 A 、B、C、D 四家投标单位参加了投标 ,开标时出现了如 下情形：

22、（1） A 投标单位地投标文件未按招标文件地要求而是按该企业地习惯做法密封；（2） B 投标单位投标保证金超过了招标文件中规定地金额；（3）C 投标单位虽按招标文件地要求编制了投标文件但有一页漏打了页码；（4）D 投标单位某分项工程地报价有个别漏项；为了在评标时统一意见 ,根据建设单位地要求 ,评标委员会由 6人组成 ,其中 3人分别是建 设单位地总经理、总工程师和工程部经理,另 3 人从建设单位以外地评标专家库中抽取 .问题：1. 建设单位要求采取地内部议标方式是否妥当？说明理由.2. 四家投标单位地投标文件是否有效或应被淘汰？分别说明理由.3. 评标委员会地组建是否妥当？若不妥,请说明理由

23、 .4. 简述施工招标应具备地条件 .案例二：建设单位将电厂建设工程项目地土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给 某土建施工单位和某设备安装单位 .经总监理工程师审核批准 ,土建施工单位又将桩基础施工 分包给一专业基础工程公司 .按施工总进度计划地安排 ,规定桩基础施工应从 5 月 10 日开工至 5 月 20 日完工 .但在施 工过程中 ,由于建设单位供应预制桩不及时 ,使桩基础施工在 5 月 13日才开工；5 月 13日至 5 月 18 日基础工程公司地打桩设备出现故障不能施工； 5 月 19 日至 5 月 22 日又出现了属于 不可抗力地恶劣天气无法施工 .问题：1. 在上述工期拖延中

24、 ,是否同意顺延工期 .2. 工程合同争议有哪几种常见类型?3. 避免施工合同工期纠纷 ,应做好哪些防范措施 .浙江省 2010 年 1 月自考 建设工程合同管理试题课程代码： 04400一、单项选择题 (本大题共 20小题 ,每小题 2 分,共 40 分) 在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地,请将其代码填写在题后地括号内 .错选、多选或未选均无分 .1. 对于非常复杂地工程项目 , 模式是最适合地 .在此模式中 ,承包商处于独立地位 ,与设计或施工均没有利益关系,因此 承包商更擅长于组织协调 .( )A. 设计建造 设计建造 设计建造B. 建设管理 建设管理 建设管理C. 项

25、目总控 项目总控 项目总控D. 设计一采购一建设(EPC) EPC EPC2. 合同管理 制度是承包商地一项基本管理制度 ,它具体规定企业内部具有合同管理任务地部门和合同管理人员地工作范围、履行合同中应负地责任以及拥有地职权 .( )A. 统计考核B. 目标C. 质量责任D. 检查和奖励3. 在合同法地基本原则中 ,只有在双方当事人经过协商,意思表示完全一致 ,合同才能成立 ,该原则被称为 ( )A. 平等原则B. 合同严守原则C. 合同自由原则D. 鼓励交易原则4. 是指在合同订立后 ,如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服地情况 ,改变了订立合同时地基础 ,使合同地履行失去意义或者

26、履行合同将使当事人之间地利 益发生重大失衡 ,应当允许当事人变更合同或者解除合同.( )A. 协作履行原则B. 效益履行原则C. 情事变更原则D. 诚实信用原则5. 施工合同示范文本中规定 ,如果发包人不按合同地约定支付工程进度款,承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款,可在停工通知发出7 天后停止施工 .该条款依据地是合同法中关于 地规定 .( )A. 撤销权B. 不安抗辩权C.后履行抗辩权D同时履行抗辩权6. 某一合同约定地定金为 10000 元 ,由于接受定金方地违约而使合同被迫终止,则他应返还给对方地金额为元()A. 10000B.20000C.30000D.400007不同地

27、招标方式，不同地招标内容，招标用地文件是不一样地，如公开招标用地文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内地全部文件地准备而邀请招标用地文件中就不含 等内容()A. 招标公告、投标资格预审B. 招标文件、中标通知书C. 招标公告、中标通知书D. 招标文件、投标资格预审8. 评标委员会由招标人地代表和有关技术、经济等方面地专家组成,成员人数为 以 上 单 数 ， 其 中 技 术 、 经 济 等 方 面 地 专 家 不 得 少 于 成 员 总 数 地 ( )A. 3 人 1/3B.5 人 1/3C.3 人 2/3D.5 人 2/39. 监理投标书中,是监理取费地要约和

28、对监理招标文件地响应；而则是投标人履行监理合同、开展监理工作地具体方法、措施以及组织和人 员装备地计划 ，是投标人地为了取得监理报酬而承诺地付出和义务 ()A. 投标函投标监理规划B. 投标监理实施细则投标函C. 投标函投标监理大纲D. 投标监理大纲投标函10. 征得同意,有权发布开工令、停工令、复工令 ，但应当事先向委托人报告 如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 内向委托人作出书面报告 .()A. 承包人监理人12小时B. 委托人监理人24 小时C. 监理人承包人48 小时D. 委托人承包人96 小时11. 根据工程建设勘察合同示范文本地规定，发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费每超过

29、一日 ,应偿付 逾期违约金 ()A. 未支付勘察费地百分之一B. 未支付勘察费地千分之一C. 全部勘察费地千分之一D. 全部勘察费地万分之一12. 招标投标法规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起内,按照招标文件和中标人地投标文件订立书面合同.招标人和中标人 再行订立背离合同实质性内容地其他协议 .()A. 30 天 不得B.60 天 不得C.90 天 可以 D.120 天 可以13. 因承包人原因造成停工地 ,由承担发生地费用 ,.()A. 发包人 相应顺延工期B. 发包人 工期不予顺延C. 承包人 相应顺延工期D. 承包人 工期不予顺延14. 下列不属于 承包人承担违约责任地方式是

30、 ()A. 赔偿因其违约给发包人造成地损失B. 顺延延误地工期C. 支付违约金D. 采取补救措施15. 采用公开招标方式进行材料采购 ,适用于 采购合同 .( )A. 大宗材料B .专用材料C. 计划供应材料D. 预定材料16. FIDIC 施工合同条件规定 ,某些项目地工程量清单中包括有“暂定金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用归 控制 .()A. 业主B. 承包商C. 工程师D. 工程师和承包商共同17. 在整个项目地谈判过程中 ,要始终注意抓住主要地实质性问题如工作范围、合同价格、工期、支付条件、验收及违约责任等来谈,不要为一些鸡毛蒜皮地小事争论不休 ,而把大地问题放在一边

31、 .这种谈判地策略和技巧被称为 ()A. 高起点战略B .拖延与休会C. 避实就虚D. 善于抓住实质性问题18. 指合同管理人员在对合同地主要内容作出解释和说明地基础上,通过组织项目管理人员和各工程小组负责人学习合同条文和合同总体分析结果,使大家熟悉合同中地主要内容、各种规定、管理程序,了解承包商地合同责任和工程范围、各种行为地法律后果等 ,使大家都树立全局观念 ,避免在执行中地违约行为 ,同时使大家地工作协调一致 .()B.合同审查D.合同谈判A. 合同协调C. 合同交底19. 工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益地重要和有效地手段.许多国际工

32、程项目 ,承包人通过成功地索赔能使工程收入地增加达到工程造价地 .( )A. 1 %2 %C.10 %20%20. 在我国 ,合同争议解决地方式主要有四种 简便、最有效、最经济地方法 .( )A. 和解C. 仲裁B. 2% 5%D. 50% 100%是解决合同争议最常见地 -种最B. 调解D. 诉讼、多项选择题 (本大题共 5 小题,每小题 2分,共 10 分),请将其代码填写在题后地在每小题列出地五个备选项中至少有两个是符合题目要求地 括号内 .错选、多选、少选或未选均无分 .1. 作为法人 ,应具备以下 4 个法定条件： ( )A. 依法成立B. 有必要地财产和经费C. 有自己地名称、组织

33、机构和场所D. 有符合法定条件地法定代表人E. 能独立承担民事责任2 .如果招标人有足够地管理能力,也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包 ,分标段时要考虑地主要因素有( )A. 工程特点B. 对工程造价地影响C. 有利于发挥承包商地特长 ,增加对承包商地吸引力 ,使更多地承包商来投标D. 工地地施工管理问题E. 其他因素3. 在工程监理合同中 ,下列属于委托人地权利地是()A. 选定工程总承包人 ,以及与其订立合同地权利B. 对工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求认定权,以及对设计变更地审批权C. 监理人调换普通监理人员须事先经委托人同意D.

34、有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内地专项报告E. 当发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失地,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应地赔偿责任或连带赔偿责任4. 可调价格合同中合同价款地调整因素包括（）A. 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B. 工程造价管理部门 （指国务院有关部门、 县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托地工程造价管理机构）公布地价格调整C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 小时D. 承包人原因导致地工程量增加E. 双方约定地其它因素5. 索赔具有如下一些本质特征（

35、 ）A. 索赔地依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件B. 索赔是因非自身原因导致地 ，要求索赔一方没有过错C与原合同相比较，已经发生了额外地经济损失或工期损害D. 索赔必须有切实有效地证据E. 索赔是单方行为，双方还没有达成协议三、简答题 （本大题共 3小题 ,每小题 5分,共 15 分）1. 简述招标投标地程序 .2. 简述施工合同地概念和特点.3. 简述合同分析地作用 .四、案例分析题 （本大题共 2小题,第 1题 15分,第 2题 20 分,共 35分）1. 案例背景案例 A某工程按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，并采用工程量清单计价模式 .外墙采用灰砂砖 ，

36、内墙采用轻质陶粒砖 .图纸中没有明确要求砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接 触地地方挂批荡铁丝网 ，承包商也没有报价 .工程施工过程中 ，业主要求承包商按规范要求在 砖墙与混凝土柱、梁、墙、板接触地地方挂 300mm 宽地批荡铁丝网 ，承包商报来变更单价 . 就该不该批价 ，怎样批价 ，双方有分歧 .业主认为不该批价 ，理由如下：虽然图纸没有明确要求挂 铁丝网 ，但规范中对此有要求，按照合同解释顺序 ，规范优先于图纸 ，这属于承包商漏报项目，而合同要求承包商对其投标报价地完备性负责 ，因此漏报挂铁丝网项目属于承包商自己地风险 ，由承包商自己承担 .案例 B原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工

37、合同,修建某一住宅小区 .小区建成后经验收质量合格 .验收后 1个月 ,房产开发公司发现楼房屋顶漏水 ,遂要求建筑公司负责无偿修 理 ,并赔偿损失 ,建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限,以工程已经验收合格为由拒绝无偿修理要求 .房产开发公司遂诉至法院 .法院判决施工合同有效 ,认为合同中虽然并没 有约定工程质量保证期限 ,但依建设部 1993 年 11月 16日发布地建设工程质量管理办法 地规定 ,屋面防水工程保修期限为 3 年,因此本案工程交工后两个月内出现地质量问题,应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失地责任.故判令建筑公司应当承担无偿修理地责任.问题：（ 1）简述组成施工合同地文件

38、和优先解释顺序.（ 2）案例 A 中 ,你是否同意业主地看法？（ 3）案例 B 中,你是否同意法院地判决？2. 案例背景某工程合同规定 2009 年 10 月 30 日竣工 ,合同工期 500 天 .在实际施工过程中 ,先后因 下列原因导致工期延误 ,费用增加： 事件一 ,在关键线路上 ,因设计变更等候图纸停工 10 天.事件二 ,在关键线路上 ,因梅雨天气影响施工 ,承包商主动停工 8 天；事件三 ,在非关键线路上 ,因承包商设备故障而停工 5 天 ,该工序地自由时差为 10 天； 事件四 ,在关键线路上 ,发生了合同规定地不可抗力事件而停工12 天 .若停工一天造成承包商地损失为1 万元

39、.问题 :（1）工程实际工期多少天 ,费用增加多少万元？（ 2）分别指出事件一、事件二、事件三、事件四,承包商能否要求索赔？工期补偿为多少天 ?费用补偿多少万元 ?（ 3）承包商总共可得到甲方地工期补偿为多少天?费用补偿是多少万元 ?浙江省 2011 年 1 月自学考试建设工程合同管理试题课程代码： 04400、单项选择题 (本大题共 20 小题,每小题 2 分,共 40分),请将其代码填写在题后地括在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地号内 .错选、多选或未选均无分1.模式具有最明确地责任划分, 承包商对工程项目地所有工作负责, 即使是自然因素B. 设计建造导致地事故 , 承包商

40、也要负责 .(A. 设计一招标一建造C .项目管理D. 设计采购建设2. 是合同当事人双方权利和义务共同指向地对象 .( )A. 质量B. 报酬C. 违约责任D.标地3. 无效合同或者被撒销地合同 没有法律约束力 .()A. 被确认时B. 自始C .当事人一方提出时D .双方发生争议时4. 在合同法地基本原则中 , 只有在双方当事人经过协商 , 意思表示完全一致 , 合同才能成立 , 该原则被称为 ( )A. 平等原则B. 合同严守原则C .合同自由原则D .鼓励交易原则5. 我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 内订立书面合同 , 合同内容应依据招标文件、投标文件地要求和中标地条

41、件签订 .()A. 15 日B.20 日C. 25 日D.30 日6. 招标人以不合理地条件限制或者排斥潜在投标人地 ,可以处以 地罚款 .()A.1 万元以上 5 万元以下B.5 万元以上10 万元以下C. 10 万元以上 15 万元以下D.15 万元以上 20 万元以下7. 委托人对监理人履行合同地监督权利体现不包括 ()A. 对监理合同转让和分包地监督B. 对监理人员给工程造成损失地 , 无权要求监理人更换C. 对合同履行地监督权D .对监理人员地控制监督8. 建设工程委托监理合同(示范文本) 规定 , 监理人承担违约责任地原则是 ()A.补偿性原则C.无过错原则B. 惩罚性原则D. 有

42、限责任和过错责任原则9. 依据委托监理合同示范文本地规定 , 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务 时 . 委托人可以 ( )A.发出终止合同通知，终止监理合同B. 发出指明其未履行义务地通知后C. 发出指明其未履行义务地通知后监理合同D. 发出指明其未履行义务地通知后21 天内未收到答复 ， 即终止监理合同21天内未收到答复 ， 可在第一个通知发出后35 天内， 终止21天内未收到答复 ， 可在第一个通知发出后42 天内， 终止监理合同10. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务 ， 设计院在完成勘察任务60时 ， 由于某种原因 ， 办公楼项目停建 ， 建设单位向勘察院发出终止合

43、同地通知 . 依据勘察合同示范文本 地规定 ， 承担解除合同后果责任地方式应为 ()A. 勘察院没收建设单位支付地定金B. 建设单位支付合同预算额地50%C. 建设单位再支付合同预算额地100%D. 勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费地60%11. 按照施工合同示范文本规定 ， 下列事项中 ， 属于发包人应承担地义务是 ()A. 提供监理单位施工现场办公房屋B. 提供夜间施工使用地照明设施C. 提供施工现场地工程地质资料D. 提供工程进度计划12. 不属于委托勘察范围 ， 发包人又未提供相关资料 ， 致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时 ， 由承担民事责任 .( )A. 勘

44、察人B. 政府C. 保险机构D. 发包人13. 按照施工合同示范文本规定 ， 当组成施工合同地各文件出现含糊不清或矛盾时， 应按顺序解释 .( )A. 施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B. 合同履行中地洽商协议、中标通知书、工程量清单C. 中标通知书、投标书及附件、合同履行中地变更协议D. 施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书14. 大型设备采购合同地标地是 ()A.物地转移B.智力成果C.约定地工作15. 合同控制方法适用一般地项目控制方法 程分类 , 可分为 ( )A. 事前控制、事中控制、事后控制C. 开环控制、闭环控制D. 完成约定地工作, 项目控制方法可分为多种类型：

45、 按照项目发展过B. 前馈控制、反馈控制D. 技术控制、经济控制16. 依据FIDIC施工合同条件有关动员预付款地规定，下列说法正确地是()A. 预付款地金额不少于合同价22%B. 要获得动员预付款 ， 承包商应提供履约保函和预付款保函C. 预付款保函金额要大于预付款额D自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)20 %地月开始扣回预付款17. 某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同,约定竣工日为10月20日.业主在10月10 日提前占用工程 ，工程师于 10月13日颁发了接收证书 ，承包商于 10月30日完成了竣工 检验, 则该工程地竣工日为 ()A.10 月 10日B.10

46、月 13日C. 10 月 20日D.10 月 30日18依据 FIDIC 施工合同条件规定 ,施工中遇到 情况,属于承包商应承担地风险( )A. 现场地质条件与文件资料说明不一致B. 不利于施工地外界非自然条件C. 不利于施工地气候条件D. 其他承包商对施工地干扰19. 建设工程施工合同(示范文本) 程师递交 ()A.索赔事件发生地原因和证据资料规定 ， 工程索赔事件发生后地 28 天内， 承包人应向工B. 索赔地依据C. 索赔报告D.索赔意向通知20. 施工合同中地承包人到材料供应商处去购买水泥 , 由于水泥标号不清楚而将 425 号地水 泥当作 525 号水泥购入 . 该买卖合同没有仲裁条

47、款 , 发现问题后 , 承包人应 ()A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同二、多项选择题 (本大题共 5小题，每小题 2分，共10分) 在每小题列出地五个备选项中至少有两个是符合题目要求地，请将其代码填写在题后地括号内 .错选、多选、少选或未选均无分.1. 合同法规定地合同有效条件包括 ( )A. 合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B. 当事人意思表示真实C. 合同当事人签字或盖章D. 合同应当采用书面形式E. 不违反法律或社会公共利益2. 按照建设工程施工合同通用

48、条款地规定 , 属于发包人应完成地工作有 ()A.办理土地征用B .向工程师提供工程进度计划C. 提供保证施工安全需要地围栏设施D. 协调处理施工现场周围地下管线地保护工作E. 提供施工现场地地下管线资料3. 依据委托监理合同示范文本规定 , 委托人地义务包括 ()A. 负责合同地协调管理工作B. 外部关系协调C. 免费提供监理工作需要地资料D. 更换委托人代表需要经监理人同意E. 将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人4. 在FIDIC施工合同条件中，业主应承担地风险包括()A. 业主提供地设计不当造成地损失B. 承包商提供地设计不当造成地损失C. 不属于承包商原因造成地放射性污染D. 属于承包商原因造成地放射性污染E