15年机电实务同步练习题(一)要点

1、15 年一级机电实务同步练习题（一）1、P2、吊车所用齿轮一般均采用（）制造。A、碳素铸钢B、合金铸钢C、灰铸铁D、球墨铸铁答案： B解析：碳素铸钢可以制造轧钢机架， 灰铸铁可制造阀壳， 球墨铸铁可制造汽车发动机凸轮轴，吊车用齿轮包括：开式小齿轮、大齿轮、过渡齿轮三种不同齿轮，均可以采用合金铸钢件。2、P4、铝及铝合金的优点有（）A. 导热性好B.强度高C. 硬度高D.耐磨性好E. 塑性好答案】 AE解析】 铝属轻金属，密度仅为 4.5g/cm 3，因之铝及铝合金具有较好塑性，加之导电性好， 故而导热性也好。然而密度低也导致其强度差，硬度低，耐磨性也差。故本题宜选AE。3、P7、热塑性塑料可以

2、制作（）A、薄膜B、塑料模具C、软管D、精密量具E、外墙保温材料答案： ACE可敷在坚井内 可承受较大拉力4、P10、VV22型电缆其特点和用途包括（）A. 能承受机械外力作用B.C. 适用于跨海敷设D.E. 宜敷设在地下答案】 AE5、P11、除可作为绝缘材料外，还具有灭弧、冷却和保护的绝缘材料是（）。A、绝缘漆B、云母带C、SF6D、变压器油答案： C解析：SF6属于气体介质绝缘材料其分子量大，分子中含有电负性很强的氟原子，具有良好 的绝缘性能和灭弧性能。6、 P13、单位重量输送液体从泵入口至出口的能量增量称之为泵的（）。A、流量B、扬程C、效率D、轴功率答案： B解析：流量是单位时间内

3、通过泵输出的液体量。7、 P13、泵的各个性能参数之间存在相互依赖关系，可用特性曲线表示，一般由（）提 供。A、标准委员会B、质量监督站C、制造厂D、设计单位答案： C8、P16、为保障设备和人身安全，故锻压设备上都设有（）。A 自动进料装置B安全显示装置C 事故警戒装置D安全防护装置答案： D9、P17、热水锅炉的特性指标包括：（）A、热效率B、压力C、温度D、蒸发量E、热功率答案： ABCE解析：蒸发量是蒸汽锅炉的性能指标，它与热水锅炉热功率一样都是表明容量大小的指标。10、P21、使气体在静止状态的触媒的影响下彼此起化学反应的设备是（）。A 釜式反应器 C 管式反应器 答案： BBD固定

4、床反应器 流化床反应器11、P24、变压器的性能由（）决定。A.外接兀器件B.外部接线方式C. 固定方式D.线圈绕组匝数E .连接组别方式答案】 ABDE）来决定。12、P26、电工测量仪表的性能由（A、结构及工作原理B、多种参数C、在电路中作用D、被测对象答案：D13、P27、工程测量的精度要求取决于工程的（）A、性质B、规模C、材料D、测量仪器E、施工方法答案：ABCE14、P31、大跨越档距输电线之间，通常采用（）测量A、十字线法B、解析法C、平行基线法D、钢尺量距法E、电磁波测距法答案：BE15、 P33、施工过程控制测量要求包括（）A、施工过程控制网的定位，可以利用原区域已建立的平面

5、和高程控制网B、布设建筑方格网作为厂区平面控制网时，施工比较困难C、2KM2建筑场地宜建立相当于一级导线精度的平面控制网D、建筑物的控制测量，应按施工要求布设E、建筑物高程控制的水准点可利用场地附近的水准点答案：ACE16、 P35、全站仪用途包括（）A、角度测量B、垂直距离测量C、水平距离测量D、坐标测量E、同心度测量答案：ACD解析：垂直距离是由水准仪来测量的，同心度是由激光准直仪来测量的。17、P36、用于沟渠、管道施工测量及建筑物变形观测等，较精准的测量仪器有（A. 激光经纬仪B.激光准直仪C.激光平面仪D. 激光指向仪E.激光水准仪【答案】BDA、吊装载荷B、额定起重量C、吊车重量D

6、、最大幅度E、最大起升高度答案： ABDE19、P40、根据已确定的流动式起重机的幅度、臂长，查特性曲线，确定其（）A. 被吊设备高度B.额定起重量C. 设备及索吊具重量D.站位位置答案： B）等条件来选择平衡梁的形式20、P43、起重作业中，一般根据（A、设备的重量B、规格尺寸C、设计计算D、结构特点E、现场环境答案： ABDE21、P45、吊装方案主要内容为吊装工艺设计，包含（）A、设备支、吊点位置及结构设计图B、设备局部加固图C、吊装平面图D、吊装组织结构图E、地锚施工图答案： ABCE22、 P46、起重机吊装工艺计算书包括（）A、起重机受力分配计算B、吊装安全距离核算C、吊装成本核算

7、D、吊耳强度核算E、吊具安全系数核算答案： ABDE23、P49、地锚是固定缆风绳的设施，在工作中可承受较大的拉力、适合于重型吊装的地锚 是（ ）。A. 全埋式地锚B.嵌入桩式地锚C. 活动式地锚D.利用已有建、构筑物的地锚答案： A24、P59、下列选项中，属于降低焊接应力设计措施的是（）。A. 减少焊缝的数量B.合理安排焊接顺序C. 焊后进行消氢处理 答案： AD.整体预热25、P63、焊缝的外观检验的包括（）。A. 用低倍放大镜观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹B. 用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口C. 检验焊缝有无未融合D. 检验焊件是否变形E. 检验焊缝是否存在超过检

8、测等级的内部气孔答案： ABD26、P66、桩基础的作用是（）。A、允许设备位移B、减弱基础振动C、减轻运转噪音D、控制基础沉降E、便于负荷传递答案： BD27、P67、吊装就位前工作包括：（）A、开箱检查B、固定灌浆C、基础检查验收D、零部件装配E、测量放线答案： ACE28、P73、直接影响解体设备运行质量的是设备装配精度，包括（）A、设备的加工精度B、运动部件之间的相对运动精度C、配合面之间的配合精度D、接触质量E、传动精度答案： BCDE）进行。29、P78、成套配电装置高压试验应由（A、当地供电部门B、质量监督单位C、当地供电部门许可的试验单位D、质量监督单位指定的试验单位 答案：

9、C30、P78、 下列是高压开关设备的试验内容，但不属于高压真空开关试验的是（）。A、关断能力试验B、短时耐受电流试验C开关绝缘试验D、漏气率及含水率试验答案： D解析：高压真空开关试验内容：绝缘试验，短时耐受电流试验，关合、关断能力试验等，而漏气率及含水率试验是 SF6 气体绝缘开关的试验内容。31、P78、成套配电装置需要分别进行模拟试验，包括（）A、控制B、连锁C、绝缘D、继电器保护E、耐压试验答案： ABE32、P80、变压器二次搬运要求包括（）A、严禁用吊环吊装整台变压器B、不应有严重冲击或振动情况C、机械牵引的着力点应在变压器重心以上D、搬运前应核对高低压侧方向E、 运输倾斜角不得

10、超过20度答案： ABD 33、P83、变压器交流耐压试验错误的是A、大容量变压器必须经过静置12H才能进行耐压试验B、能够有效地发现局部缺陷C、耐压试验后，必须将试验元件用摇表检查绝缘状况D、试验应遵守试验标准的规定 答案： C34、P84、电动机通电干燥法包括（）。A、直流电干燥法B、磁铁感应干燥法C、热风干燥法D、外壳铁损干燥法E、电阻器干燥法答案： ABD35、P89、架空导线在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线时（）A、只准有一个接头B、不得有接头C、最多两个接头D、视情况决定答案： B36、P90、10kV电缆线路敷设后，正确的电缆绝缘电阻测量方法有（）。A、使用25

11、00V兆欧表测量B、测量前将电缆接地放电C放电时间不得少于1minD测量时间应不少于10mi nE、测量后电缆应再次接地放电答案： ABCE37、P92、变电站的防雷措施包括（）A、所有设备均处于避雷针、避雷线的保护范围内以预防直击雷B、采用阀形避雷器来限制入侵雷电波的过电压幅值C、在进线段架设1 2km避雷线作为进线保护D、采用金属氧化物避雷器限制入侵波E、架设避雷线可用于限制流经避雷器的雷电流和限制入侵波陡度 答案： ABCE38、P96、压力管道安全技术监察规程一工业管道TSGD规定，按照腐蚀性、火灾危险性及（）划分为 GC1 GC2 GC3三个等级。A 设计压力B设计温度C 介质毒性程

12、度D腐蚀性E 使用功能答案： ABCD39、P99、金属管道施工条件包括（）A、与管道连接的设备已固定完毕B、要求脱脂的管道已脱脂完毕C、施工方案已批准并已进行交底D、无关系统已与管道用盲板隔离完毕E、已办理开工文件答案： ABCE40、P107、机械设备的润滑管道系统在吹洗、酸洗合格后进行油清洗，其要求错误的是（）A、油清洗应以油循环的方式进行，B、油清洗后一律采用滤网检验C、清洗后合格管道，采取封闭或充氮保护D、 清洗时，每8h应规定温度内反复升降油温2 3次 答案： B41、P114、塔器设备焊接试板的检验与评定内容包括（）A、射线检验B、拉伸试验C、弯曲试验D、化学试验E、冲击试验 答

13、案： ABCE）。42、P117、下列表述中，属于内挂脚手架正装法施工技术要求的是（A. 在壁板内侧挂设移动小车进行内侧施工B. 台储罐施工宜用 2层至3层脚手架，脚手架从下至上交替使用C. 脚手架随罐壁板升高逐层搭设D. 采用吊车吊装壁板E. 在壁板外侧挂设移动小车进行外侧施工答案： BDE43、P121 .球形罐制造单位提供的产品质量证明书应有（）。A制造竣工图样B压力容器产品合格证C. 焊后整体热处理报告D耐压试验和泄漏试验记录E. 特种设备制造监督检验证书答案： ABE）前进行。B .无损检测完成.气密性试验44、P123、球形罐焊后整体热处理应在A. 与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接C

14、. 压力试验D答案： C45、P125、下列关于高强度螺栓紧固施工工艺技术要求的表述中，正确的有（）。A. 紧固高强度螺栓的测力扳手应在作业前校正B. 现场安装高强度螺栓穿入不畅时可以对高强度螺栓孔进行机械扩孔C. 高强度螺栓的拧紧应在同一天完成D. 高强度螺栓施拧宜由螺栓群一侧向另一侧顺序拧紧E. 高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧和终拧答案： ACE46、P127、汽轮发电机转子不包括 （）。A. 转子锻件C. 激磁绕组 答案： BB. 端盖D. 风扇47、P130、发电机穿转子后续工作包括（）A、转子水压试验B、整体气密试验C、氢冷器安装D、轴承安装E、励磁机安装答案： BCDE48、P13

15、4、锅炉蒸汽管路冲洗吹洗的对象包括（）。A. 过热器B. 过热蒸汽管道C. 再热器D. 凝汽器E. 减温水管答案： ABCE49、P137、取源部件安装要求包括（）A、要求脱脂的取源部件，应脱脂后安装B、设备上的取源部件应在设备制造同时安装C、高压管道开孔时，应采用气割的方法D、安装取源部件时，不应再焊缝上开孔E、取源部件安装完毕后，应在管道压力试验前率先进行试验 答案： ABD50、P143、自动化仪表调式的要求包括（）A、 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不少于5点B、指针式记录仪表在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定C、称重仪表及其传感器可在安装完成

16、后直接均匀加载标准重量进行校准D、执行机构在试验时应调整到生产厂规定的工作状态E、单台仪表校准和试验应填写试验状态标识答案： ABC51、P146、环氧树脂涂料特性不包括（）A、耐磨性好B、耐碱性差C、收缩率低D、漆膜弹性好E、漆膜硬度差答案： BCE52、 P154、采用空气喷涂法进行施工，喷涂的距离应根据喷涂的（）和喷嘴的大小确定。A 压力B 喷出量C 角度D速度答案： A53、 P157、“钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落”属于钢材表面锈蚀等级的（）级。A AB BC CD D答案： B54、 P160、具有优良的抗压性能，较其他材料更能经受住外部环境的侵蚀和负荷。不会自燃也不会被

17、烧毁，被称为优良的防火材料和理想的保冷绝热材料是（）。A 硬质聚氨酯泡沫塑料B 膨胀珍珠岩C 矿（岩）棉D泡沫玻璃答案： D）。55、P161、衡量保温材料及制品的保温性能的重要标志是（A 导热系数C表观密度吸水率 吸湿率答案： A56、P164、现场配料现场成型适合异形管件的绝热浇注法施工要求包括（）A、模具安装过程中，应设置临时固定设施B、每次配料必须在规定时间用完C、大面积浇注时，应设对称多浇口，分段分片进行D、浇注时应分两次成型E、浇注出现发泡、脱落等缺陷时，应立即修复答案： ABC57、P168、耐火膨胀缝填充材料包括（）A、陶瓷纤维B、PVC板C、砖缝封固材料D、防氧化材料E、发泡

18、苯乙烯答案： ABE58、P171 、耐火砖弧形墙砌筑时应经常采用（）检查A、卷尺B、激光垂直仪C、样板D、光学经纬仪答案： C59、P173、施工时温度可以为 8C的浇注料为（）A、耐火泥浆B、水泥耐火浇注料C、水玻璃耐火浇注料D、耐火可塑料E、磷酸盐耐火浇注料答案： ABD60、P176、在安装结束后应进行隐蔽工程验收的建筑管道包括（）A、埋地管道B、热水管道C、铸铁管道D、吊顶内管道E、排水管道答案： AD61、P177、建筑管道绝热类型不包括（）A、保温B、保冷C、静电保护D、加热保护答案： C62、P182、泵类设备在安装时应认真核定水泵的型号、（）等。A. 流量B. 扬程C. 配用

19、电机功率D. 供货单位E. 进场时间答案： ABC 63、P183、变配电子分部工程包括（A、变压器B、高压开关柜C、动力配电柜D、成套配电柜E、照明配电箱答案： ABD 64、P186、导管配线施工时导线可穿入同一根管内，但管内导线总数不应多于 括（ ）A、电压为50V及以下回路B、同一台设备的电动机回路C、无干扰要求的控制回路D、照明的所有回路E、同类照明的几个回路答案： ABCE65、P193、空调系统通常由空气处理设备、空调风系统、（） 等组成。A. 热源B. 冷源C. 排气处理系统D. 水系统E. 控制、调节装置答案： ABDE66、P196、某工程的空调系统设计的工作压力为lOOO

20、Pa,其风管系统应按（和安装的要求施工。A. 常压B. 低压8 根情形包） 风管制作C. 中压D. 高压 答案： C67、P195、不符合空调金属风管施工要求的是（）A、金属风管板材的拼接方式有咬口连接、铆接、和焊接B、咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口和立咬口C、一般板材大于1.5mm的风管采用咬口连接D、金属风管的咬口形式需根据风管的压力及连接要求进行选择 答案： C68、P199、不符合冷却塔安装要求的是（）A、 冷却塔进风侧距建筑物距离应大于1000mmB、 多台冷却塔水面高度应一致，高度偏差不应大于30mmC、冷却塔的积水盘应无渗漏D、冷却塔填料应在电焊作业前完成答案

21、： D69、 P203、安全防范系统的子系统主要包括（）等。A 、入侵报警系统B、视频监控系统C 、门禁控制系统D、电子巡查系统E 、联动控制系统答案： A、 B、 C、 D70、 P208、热泵机组的控制采用非标准通信协议时，应由热泵机组的（）提供数据格式。A 、监控设计方B、设备施工方C 、设备供应商D、设备采购方答案： C71、P209、在安全防范工程的施工中，安全防范设备检验检测后的紧后程序是（）。A 、承包商确定 B 、深化设计C 、管理人员培训 D 、工程施工答案： C72、P211、不符合光缆施工要求是（）A、光缆敷设后，应检查光纤有无损伤B、 敷设光缆时，其最小动态弯曲半径应大

22、于光缆外径的20倍C、光缆长距离传输时宜采用多模光纤D、光缆敷设前，应对光缆进行检查答案： C73、 P216、电梯安装单位应当在施工前将拟进行的电梯情况书面告知（），告知后即可 施工。A. 电梯设备安全监督管理部门B. 特种设备安全监督管理部门C. 市级质量安全监督管理部门D. 起重设备安全监督管理部门答案： B74、P217、电梯出厂随机文件中文描述的有（）以及安装使用维护说明书等。A.制造许可证明文件B.电梯整机型式试验合格证书或报告书C.产品质量证明文件D.电梯安装施工规范文件E. 电梯机房及井道布置图答案： ABCE75、P220、垂直电梯井道对照明要求包括（）A、照明电压宜采用 3

23、6V安全电压B、照度不得小于50LxC、控制开关设置在机房内D、最高点和最低点 0.5m内各装设一盏灯E、中间灯距不超过 7m答案： ABDE76、P227、水灭火系统其他设施包括（）A、消防水泵接合器B、消火栓C、消防水箱D、洒水喷头E、消防水泵答案： ACE77、P232、自动喷水灭火系统安装要求包括（）A、消防水泵总出水管上应安装压力表和泄压阀B、气压罐的容积、气压、水位及工作压力应满足设计要求C、喷头安装应在系统试压、冲洗前进行D、喷头安装应利用喷头的框架施拧E、报警阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 答案： ABE78、 P236、粗装修消防验收属于消防设施的（） 验收，建筑物尚

24、不具备投入使用的条件。A. 隐蔽性B. 完整性C. 工期性D. 功能性答案： D79、 P449、企事业单位进行计量工作时应用的计量器具是（）。A. 计量基准器具B. 计量标准器具C. 标准计量器具D. 工作计量器具答案： D80、P451、计量器具的后续检定包括（）。A. 强制性周期检定B. 使用中检定C. 仲裁检定D. 修理后检定E. 周期检定有效期内的检定答案： ADE81、 P451、强制检定是固定检定的关系，实行（）的检定，使用单位没有选择的余地。A. 定检定人员B. 定点C. 定期D. 定检定程序E. 定检标准答案： BD82、 P454、建设工程申请新装用电、临时用电、增加用电容

25、量、变更用电和（），应当依照规定的程序办理手续。A. 照明用电B. 生活用电C. 办公用电D. 终止用电答案： D83、P456、用电计量装置的设计应征得当地供电部门的认可，安装完毕后应由（）检查确认。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、供电部门答案： D84、P458、电力设施是指一切（）有关设施的总称。A. 发电C. 送电E. 用电答案： ABCDB. 变电D. 供电85、 P459. 电压在500kV 的架空电力线路保护区是指： 导线边缘向外侧延伸的距离为 （）。A. 5mB. 10mC. 15m答案： DD. 20m86、P460、电力设施与其他设施互相妨碍时处理原则包括（）A、避

26、免减少原则B、协商原则C、安全用电原则D、在先原则E、依法一次性补偿原则答案： ABDE87、P465、 10MPa 压力容器属于（）容器A、低压B、中压C、高压D、超高压答案： C88、P466、工业管道是企事业单位所属，用于输送工艺介质的工艺管道，公用工程管道及其他辅助管道，划分为 GC1 GC2 GC3下例管道中不属于 GC1管道的是（）A、高度危害的液体介质管道B、 甲类可燃气体，压力 3MPa管道C、乙类可燃液体，压力 5MPa管道D、压力10MPa管道E、温度600 C管道答案： ABCE89、P468、球形罐现场阻焊需要取得（）制造许可资格。A、 A1B、A3C、D1D、D2答案

27、： A3 90、P471、特种设备的制造和安装、改造、重大维修过程，必须经特种设备检验检测机构按 照（ ）的要求进行监督检验，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。A.设备产品标准B.合同的质量条款C.质量验评标准D.安全技术规范答案： D下列起重机械中实施首检的起重机械是.塔式起重机桅杆起重机91、P472、国家对实施首检的起重机械制定了目录, ）。A.桥式起重机BC.履带起重机D.【答案】 C【解析】起重机械投入使用前的监检有实施安装监检与首检等形式。实施安装监检的起 重机械主要是以零部件 （组件） 形式出厂或运至现场， 需要在现场进行组对安装达到使用要 求的起重机械。 首检是针对没有实

28、施安装监检以及以整机形式出厂， 直接交付使用单位的起 重机械而进行的， 履带起重机符合首检的上述条件， 国家对实施首检的起重机械制定的目录 中包含了履带起重机，是正确选项。 桥式起重机、 塔式起重机、桅杆起重机都需要在现场进 行安装组对， 一般也是在安装过程中实施监检， 列入实施安装监检的起重机械目录， 不属于首检范畴。92、 P476、单位工程是由各专业安装工程构成的具有（）的工程。A、独立使用功能B、生产能力C、生产独立产品D、连续生产【答案】 A93、 P480、分项工程质量验收记录表签字人包括（）。A、施工单位专业技术质量负责人B施工单位项目部技术负责人C、建设单位专业技术负责人D、设

29、计单位技术负责人E、监理工程师答案： ACE94、 P480、分项工程质量验收记录应由施工单位（）填写。A、专业施工员B质量检验员C、工程资料员D、技术负责人答案： B95、 P481、单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括（）等。A、图纸会审、设计变更和协商记录B、材料合格证及检验试验报告C、隐蔽工程记录、试运转记录D、质量事故处理记录E、安全事故隐患处理记录答案： ABCD96、P484、分部工程划分的原则是按（）性质、建筑物部位来确定。A、建材 B、专业C、工艺D、作业答案： B97、P484、子分部工程可按（ ）进行划分。A、平面布置B、材料种类C、施工特点D、施工程序E专业系统及

30、类别答案： BCDE98、P492、下例属于一级建造师执业范围的工程是（）A、800 万的制药净化工程B、800 万的电子机房工程C、800 万的污水处理工程D、800 万的通风空调工程答案： B99、P500 根据注册建造师执业管理办法（试行），下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业的工程是（）。B.水电工程A.建材工程C.城市及道路照明E. 通信工程D. 港口设备安装工程建造师执业的工程是（）。答案： BCDE100、P501 . 机电工程签章文件中的进度管理文件包括（）。A.工程变更费用报告B.总进度计划报批表C.材料米购总计划表答案： BD.工程停工报告案例 1】某机电设备安装公司经

31、邀请招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业 主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和 要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、 ?50 以上的管道阀门等由业主提供，安装现 场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：事件一、 由于安装公司任务饱和， 人员机具调动不开， 仅派十多名现场管理人员组成项 目管理班子， 把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍， 且都有营业执照。 其中主 体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一 个施工队伍。事件二、施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工， 分包单位

32、找安装公司解决，安 装公司回复自行协商解决。事件三、 厂区主电缆未按时到场， 拖延工期 5 天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和 要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件四、分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。问题：（1）事件一中的分包存在哪些问题？（2）事件二的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决？为什么？（3）事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理？应怎样解决？（4）事件四中分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是否得当？材料进 场验收有何要求？案例 1】答：（1）事件一中工程分包存在问题如下：1）分包队伍尽管

33、有一定经验和营业执照， 但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。 按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；2）主体工程不许分包，这是合同法明文规定，而本工程不但把主体工程分包出去，而AD> 2且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍，这是绝对不允许的；3）工程分包应经业主同意，本案例未体现业主同意与否的内容。（2）事件二中施工现场的道路、场地应由安装公司解决。理由是：1）总合同明文规定安装现场的协调由安装公司负责；2）建设部和国家工商行政管理总局联合发布的建设工程施工专业分包合同明文规 定了承包人的工作内容中有向分包人提供具备有条件的施工场地， 确保分包工程施工所要求 的施工场

34、地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。（3）事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是合理的。解决方法： 因分包单位是与安装公司签订的分包合同， 而与业主无合同关系和直接的经 济关系，而安装公司与业主有直接的合同和经济关系，而合同中规定电缆等主材业主提供。 今已拖期， 直接影响到安装进度， 安装公司有督促业主的责任， 也有责任和义务向业主索要 分包单位的窝工费和要求工期顺延的要求。（4）分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是不许可的。材料进场验收的要求是： 在材料进场时必须根据进料计划、 送料凭证、 质量保证书或产 品合格证， 进行材料的数量和质量验收； 验收工作按质量

35、验收规范和计量检测规定进行； 验 收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要作好记录、办理验收手续；要 求复检的材料应有取样送检证明报告；对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。案例 2】 某汽车厂（甲方）与某安装公司（乙方）签定了某机电设备安装施工合同。该安装工 程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。 甲乙双方合同规定， 采用单价合同， 每一分项工程 的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价。工作 B、E、C 作业使用的主要施工机械一台 （乙方自备） ，台班费用为 400 元 / 台班， 其中台班折旧费为 50 元 / 台班，施工网络计划如下图所示（单

36、位：天） 。图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。 甲乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件： 事件一、由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个 工作日，窝工 6 个工作日；AD> 2AD> 2施工网络计划图事件二、8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日 机械台班2个台班，每个台班单价50元/台班；事件三、因设计变更，工作 E工程量由招标文件中的 30001增加至350m3，超过了 10%合同 中该工作综合单价为 55元/m3,经协商后综合单价调为 50元/m3；3 事件四、

37、为保证施工质量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作量15m该工作综合单价为78元/ m 3；事件五、在工作 D E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核实，完成此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。问题：（1）什么是延期索赔？分析延期产生的费用索赔。（2）上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？那些不可以提出索赔要求？说明理由。（3 ）每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？（4）工作E结算价应为多少？（5） 若人工工日单价为 25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增用工所需管理费为增加人工费的20%工作K的综合取费为人工费的 80%机械台班单价为

38、400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。【案例2】答：（1 ）所谓延期索赔是因业主或其他原因不能按原计划的时间进行施工所引起的索赔。凡属不可抗力的灾害，承包商可得到延长工期但得不到费用索赔；凡属业主方原因造成的工期拖延，不仅应允许承包商顺延工期，还应给予费用补偿；凡属承包商自身原因造成工期延误，不但工期不得顺延，费用得不到补偿，一般合同规定中还将处罚。2）针对各事件，乙方索赔情况分析如下：事件一：可提出索赔要求，因为设备由甲方提供，延期到场是甲方的责任；事件二：可提出索赔要求，因为因停电造成的窝工是甲方的责任；事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了

39、 50 m3超过了招标文件中工程量的10%；事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担； 事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作是在合同之外，是甲方的责任。3）每项时间工期索赔及总工期索赔的分析计算如下：事件一：工作D总时差为8天，推迟两天，尚有总时差6天，不影响工期，因此可索赔工期为 0 天；事件二：停工2天，在关键线路 E上工期延长，可索赔工期 2天；事件三：因工作 E为关键工作，可索赔工期：（350-300）m3/（ 300 m3/6）=1天；事件五：因E、G均为关键工作，在两项工作之间增加工作K,则工作K也为关键工作，可索赔工期 1 天。总计可索赔工期：

40、0+2+1+1=4（天）4）工作 E 结算价的计算如下：按原单价结算的工程量：300 x（ 1+10% =330 m3按新单价结算的工程量：350-330=20 m3总结算价=330X 55+20X 50=19150 （元）5）除事件三外，合理的索赔总额计算如下：事件一：人工费：6X12+5X25X( 1+20%)=222元事件二：人工费：16X 12=192 元机械费：2X 50=100 元事件五：人工费：10X25X( 1+80%)=450元机械费：1 X 400=400 元合计费用索赔总额为： 222+192+100+450+400=1364 元。【案例3】某施工单位承接一高层建筑的泛光

41、照明工程。建筑高度为180m，有3个透空段，建筑结构已完工，外幕墙正在施工。泛光照明由LED灯（55w）和金卤灯（400w）组成。LED灯（连 支架重100kg）安装在幕墙上，金卤灯安装在透空段平台上，由控制模板（256路）进行场景控制。施工单位依据合同施工图、规范和幕墙、施工进度计划等编制了泛光照明的施工方 案，施工进度计划见表 1 （细实线）；劳动力计划见表 2。方案中LED灯具的安装，选用吊篮施工，吊篮尺寸为6000*450*180mm，牵引电动机功率为1.5kw*2，提升速度为9.6m/min ,栽重630kg （载人2名）。按进度计划，共租赁4台 吊篮。因工程变化建筑幕墙 4月底竣工

42、，LED灯具的安装不能按原进度计划实施，施工单位 对LED灯安装租赁6台吊篮，作业人员增加到 24人，施工单位又编制了临时用电施工组 织设计。【问题】（1.）吊篮施工方案应制定哪些安全技术措施和主要的应急预案（2.）泛光照明施工进度计划的编制应考虑哪些因素？（3.）绘出进度计划调整后的劳动力计划，并说明应如何控制劳动力成本（4.）计划调整后，为什么要编制临时用电施工组织设计？（5.）变压器的试验主要包括哪些内容？【案例3】答案：（1）吊篮施工方案应制定以下 （有针对性的）安全技术措施:1电工作业（防触电）安全技术措施；2高空作业（防高空坠落）安全技术措施；3. 机械操作（防机械伤害）安全技术措

43、施；4. 针对超高空（ 180M ）环境因素（防大风、防雷击）的安全技术措施；5. 交叉作业安全技术措施（包括对幕墙成品保护的技术措施）；6. 吊装作业安全技术措施；7. 高空和透空段 焊接作业安全技术措施；8.透空段作业防护安全技术措施（物体打击） （应该不答） 主要的应急预案有1. 防高空大风应急预案；2. 防雷击应急预案；3. 防吊篮倾斜、垮塌应急预案；（2）泛光照明施工进度计划的编制应考虑以下因素： 保证重点 ,兼顾一般 ,优化按排工程量和工程进度 ; 满足连续均衡施工要求 ,留出些后备工程作平衡调剂之用 , 全面考虑各种不利因素的影响 . 争取业主和当地政府的支持等因素 .（3）从横

44、道图中可以得到： 按照原计划 电缆敷设需要 12 人 金卤灯安装需要 12 人LED灯安装需要16人调整计划后电缆敷设需要 12 人维持不变金卤灯安装需要 12 人维持不变LED灯安装增加到24人4 月份有两项工作：电缆敷设和金卤灯安装，作业人员共需要24 人5月份有三项工作：电缆敷设、金卤灯安装和LED灯安装，需要48人6月份有一项工作：LED灯安装，作业人员共需要 24人4、5、 6 月劳动力计划需要调整 （计划图略）施工过程中应该从以下几个方面来控制劳动力成本：1. 严密劳动组织，合理安排生产工人进出场时间；2. 严格劳动定额管理，实行计件工资制；3. 强化生产工人技术素质，提高劳动生产

45、率。（4） 因为计划调整后，增加了用电设备，总数超过 5 台； 根据电力法有关用电安全的规定，应编制临时用电施工组织设计。（5）变压器变比变压器的试验主要包括： 极性和组别测量、 绕组连同套管一起的直流电阻测量、 测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验案例 4】、背景华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目， 工程范 围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工 程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200 万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变

46、压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完 工，启动整个单位工程的竣工验收。在施工过程中， 由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求， 向业主提出变更设 计要求。 当施工单位收到设计变更施工图后， 采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查 对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、 执行器、 控制器及系统功能进行现场测试， 传感器用高精度仪表现场校 验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。二、问题1. 工程量清单计价应包括哪些组成部分？该工程因设计变更引发工程量变更情况，施 工单位应如何处理？2

47、. 施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用？3. 指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些？4. 智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测？5. 因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续？ 说明理由。6. 变压器安装时应注意哪些问题？三、分析与参考答案1. 工程量清单计价应包括招标文件规定完成工程量所需的全部费用。由分部分项工程 费、措施项目费和其他项目费组成。由于本工程因设计变更引起工程量的增幅是18%，即大于原工程量的 15%，所以施工单位可将调幅部分的综合单价提交建设单位审查确定。2. 施工单位采用综合单价法，应按照实际发生的人

48、工、材料、机械的数量，依据工程 造价管理机构发布的市场价格计算费用。3. 该工程是建筑机电安装工程项目，按现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标 准（GB 50300），本工程的分部工程有：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调 工程、建筑智能化工程、电梯工程等五个分部工程；消防工程不是分部工程。4. 对建筑设备自动监控系统检测的有：（1）空调与通风系统检测（ 2）变配电系统检测（ 3）公共照明控制系统检测（4）给排水系统检测（ 5）锅炉机组检测（6）冷冻和冷却水系统检测5. 变配电所是一个独立的专业工程，施工完毕并受电运行，已具备预期功能，可以在 征得建设单位同意后， 单独办理竣工验收

49、或中间交工手续； 况且从运行管理角度看， 运行管 理人员的资格认可要由业主或用户向工程所在地供电管理部门办理， 还要建立相应的运行管 理制度和维护保养制度，早日验收进入规范的运行有利于安全用电。6. 变压器安装时必须做到： 搬运中必须防止变压器发生冲撞或倾倒； 防止变压器受潮； 防止绝缘损伤防止绑扎松动；防止渗油漏油。【案例 5】一、背景 某机电安装工程公司承包了一个炼油装置及其中间储油罐区工程的技术改造项目施工任务， 包括部分工艺设备的新建和旧设备拆除， 工艺管道以及罐区配套管道的改造， 中间罐 33区4台5000m轻质油拱顶油罐的新建和 2台3000m旧油罐的改造等，工程合同价为8000万

50、 元。安装公司项目部分析本工程安全生产形势严峻， 根据安全生产责任制的要求， 把安全生 产责任目标进行了分解。 确定：项目主管生产施工的副经理对本工程项目的安全生产负全面 领导责任， 项目总工程师对本工程项目的安全生产负部分领导责任和技术责任。在安全员的配备上，项目部配备专职安全生产管理人员 1 人，每个施工作业班组设置兼职安全巡查员 1 名，对本班组的作业场所进行安全监督检查。项目部组织了施工现场危险源辨识， 并根据具体工程项目特点， 在施工组织设计中编制 了有针对性的施工安全技术措施。同时， 编制了高处作业、机械操作、 起重吊装作业和临时 用电安全技术措施。在旧油罐的改造工程中， 作业人员

51、进入罐内作业前， 采取自然通风方式对罐内进行了空 气置换。 当日下午作业人员进入罐内施工， 作业中发生罐内残余气体爆燃， 造成 1 名工人死 亡、3名工人受伤的事故。事故发生后项目部采取了应急措施，并按“四不放过”原则进行 事故处理。事故发生后的当天晚上， 施工项目部安全部门负责人向机电安装公司上报了事故，机电公司负责人接到报告后，认为已是晚上，打算次日上报，第二天上午由于有公司办公例会， 于是在下午上班后报告了当地人民政府安全生产监督管理部门。二、问题1. 项目部制订安全生产责任制中有哪些不妥？安全员配备是否正确？说明理由。2. 在施工组织设计中编制的项目施工安全技术措施应有哪些主要内容？指出项目部还 应编制哪些主要的安全技术措施？3. 新建的 5000m3 轻质油拱顶油罐宜采用哪种组对施工方法？该方法的工艺过程是什 么？操作要点有哪些？4. 分析背景中事故发生的直接原因。在受限空间或密闭容器内作业，应有哪些安