施工合同模板集合9篇_3

1、施工合同模板集合9篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：一、工程管理：乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。二、工程的基本情况工程名称：王家湾居民安置小区道路工程施工地点： 王家湾居民安置小区三、承包

2、的形式：为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。四、工程承包的具体内容：1、道路工程整平及碾压;2、道路工程按设计宽度，10碎石基层，20厚c30砼面层;3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;5、道路边雨水管dn300，污水管dn400，预制钢筋砼管道安装;6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;7、人行道平整(不含垫层、面砖);8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。五、工程价款：406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。六、施工工期乙方同甲方订立

3、施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。拟定开工时间为： 根据项目部要求拟定竣工时间为： 按项目部规定七、工程质量1、该工程的质量等级为 合格 。2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。八、施工安全

4、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)九、文明施工管理文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。十、计划生育管理乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对

5、施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的流动人口计生证，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。十一、治安管理乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。十二、工程款结算办法1、按预算造价签订合同总价包干形式 。2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。十三、工程款的支付

6、办法乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。十四、甲方的权利及义务1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。2、甲方应履行合同中的条款。3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。十五、乙方的权利和义务1、乙方应遵守合同条款。2、乙方应按合同规定进行管理。3、乙方有权对甲方提出建议。4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。十六、其它规定如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。十八、其它未尽事

7、项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目1、路基长5公里，路面宽3、5米，总计整修面积17500平方

8、米，中标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3、5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3、5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：壹拾陆万元（人民币）￥：16万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内

9、开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任：1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。2、若乙

10、方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：xx年9月25日竣工日期：xx年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量

11、保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（签名）承包人：_（签名）合同订立时间：_合同订立地点：_ 施工合同 篇3 甲方：乙方（雇请人）：甲方因生产（工作）需要，雇请乙方。经双方自愿协商同意，订立本装修用工合同。一、装修用工合同期自年月日起至年月日止。其中试用期二个月，试用期间工资为xxx元（其中生活费，房租，水电费每月xx元）。二、生产（工作）任务乙方同意服从甲方的生产（工作）需要：在岗位，承担生产（工作）任务。三、劳动纪律甲方应根据上级部门的有关规定制定各项管理规章制度

12、，乙方应自觉遵守国家的法律，法规和本单位制定的各项规章制度，服从管理，积极做好工作。甲方有权对乙方履行职责和执行制度的情况检查、督促、考核和奖惩。四、劳动时间与劳动报酬1、甲方实行8小时工作制度，因工作需要，有时要进休息换班，乙方应服从甲方的安排。2、甲方执行本市中等工资标准规定，保证乙方的工资收入不低于本市当年规定的中等工资标准。3、乙方工资按元/月，试用期满根据乙方所从事的工作表现在位认证由甲方负责给予乙方加薪。4、甲方每月十五日如期发放工资，（逾期未发工资的，从超过发薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工资额1%的标准赔偿给乙方）。五、社会福利待遇1、退职费，凡在本单位连续鉴定用工装修用工合同

13、，装修用工合同期满后，视工作年限发一次性退职费，满三年的发给人民币800元，满五年的发给人民币1500元，满八年的发给人民工币20xx元，满十年的发给人民币3500元。2、探亲休假，凡在本单位连续工作时间达到两年以上者，分别可享受探亲假待遇，休假其间发给基本工资，路费自理。工作满两年可享受七天假期，满三年可享受十天假期，满四年以上者可享受十四天假期。六、劳动保护和劳动条件1、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举、控告。七、终止解除劳动装修用工合同条件1、有下列情形之一的装修用工合同一方可以随时解除劳动装修用工合同。（1）双方一致同

14、意的。（2）乙方试用期不合录用条件或乙方不愿供职的。（3）乙方被叛刑，送劳动教养、以及有、盗窃、赌博、打架斗殴、营私舞弊等严重问题，或因失职给单位造成重大损失和屡次违犯劳动纪律，经教不改的。（4）甲方有以暴力威胁或非法限制乙方的人身自由，强迫劳动、侮辱乙方合法权益行为的。（5）甲方连续二个月不支付乙方工资的。（6）有关部门确认劳动安全、卫生条件恶劣的。（7）律法规规定的其它情形。2、有一方提出解出劳动装修用工合同的，应提前15天书面通知另一方。甲方辞退：（1）甲方因生产经营，技术条件等客观情况发生变化，需裁减人员的。（2）乙方患病或因公负伤的医疗期满，不能从事原来的工作，也不能从事另行安排的工

15、作。3、如在装修用工合同其内提出辞工没有得到批准离开的甲方有权不退还给乙方压金和当月工资。4、在装修用工合同期内乙方严重违反劳动纪律被甲方开除的，甲方不退还压金和当月工资。根据中华人民共和国劳动法，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本装修用工合同，共同遵守本装修用工合同所列条款。甲方：乙方： 施工合同 篇4 发包人：_承包人：_吉林省建设厅监制吉林省工商行政管理局_年_月说明1.此合同文本是根据中华人民共和国合同法及有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2.工程承包方：应具备工商行政管理部门核发的营业执照

16、，并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前，承包方应向发包方提供上述承包资格证明。3.发包、承包双方当事人直接签订此合同，应当一式两份，双方当事人各执一份；凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份）。4.本合同对双方当事人均有约束力，并维护双方当事人的合法权益，承包方应当恪守诚实信用，负有对合同条款正确说明的义务。5.住宅装饰装修每个隐蔽工程（指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程）结束时需进行验收，并须在验收单上签字确认。竣工总验收，甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程

17、不能达标，乙方应予整改，直到达标为止。6.本合同施行之日起，吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。住宅装饰装修施工合同合同编号：_发包人（甲方）：_委托代理人（姓名）：_民族：_住所：_身份证号：_联系电话：_手机号码：_承包人（乙方）：_营业执照号码：_经营场所：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_规范服务达标证号：_本工程设计师：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及有关法律法规之规定的原则，结合本工程的具体情况，双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守

18、。第一条工程概况1.1施工地点：_1.2工程装饰装修面积：_1.3工程户型：_1.4工程内容：（见报价单和图纸）_1.5工程承包方式：经双方商定，采取下列第_种方式：（1）承包人包工、包全部材料（见附件二）。（2）承包人包工、包部分材料，发包人提供其余部分材料（见附件一、二）。（3）承包人包清工、发包人提供全部材料（见附件一）。1.6工程期限_日（以实际工作日计算）：开工日期_年_月_日竣工日期_年_月_日1.7工程造价和报价单（1）工程造价为（人民币）_（金额大写）￥：_（2）双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部分的工程款按实际发生另计。（3）工程报价（见附件三）。第二条工程监理若本工

19、程实行工程监理，发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸和室内环境质量3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。第四条发包人义务4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件，以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

20、4.4应书面告知乙方施工人员有关规定，以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。4.6负责垃圾外运输及处理。4.7不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。（5）强令承包人违章作业施工的其他行为。4.8凡必须涉及4.6款所列内容的，发包人应向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明

21、，再由房屋管理部门批准。4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的，发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。4.10参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。（2）不得扰民及污染环境。（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承包人承担修理

22、和损失赔偿的责任。（4）负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。（5）保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。（6）保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。（7）负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。5.3发包人为少数民族的，承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。第六条材料供应6.1发包人提供的材料：（1）发包人负责采购供应的材料、设备，应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，发包、承包双方应办理交接手续，承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出，发包人仍表示使用的，由此造成工程质量问题影响装饰设计效果，责任由发包人承担。发包人供应的材

23、料按时抵达现场后，由承包人负责保管，由于保管不当造成的损失，由承包人负责赔偿。（2）发包人采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经发包人同意，承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。6.2承包人提供的材料承包人供应的材料、设备，应提前通知发包人到现场验收，双方就设备质量、环保标准共同验收，由发包人确认备案。6.3双方所提供的建筑装饰材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。第七条质量标准7.1本工程施工质量执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、d

24、b31t301999住宅装饰装修验收标准和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准，以及施工图纸、做法说明设计变更文件。7.2装修室内环境污染控制方面，应严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范（gb50325-xx）的标准执行。第八条工程验收8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；（4）双方约定的其他事项。8.2工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署验收单。8.3双方未办理验收手续，发包人不得人住，如发包人擅自人住视验收

25、合格，由此造成的损失由发包人承担。8.4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后，可视为验收。8.5本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。第九条工程款支付方式9.1合同签字生效后，发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款，付款比例由双方协商确定。工程款付款时间表付款时间付款比例金额合同签订后开工前三天元工期过半油漆工进场元竣工验收验收合格当天元增加工程项目签订工程项目变更单时元9.2双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交发包人。9.3

26、工程结算（见附件五）。第十条合同的变更和解除10.1工程项目如需变更，需提前与对方联系。经双方协商一致后，签署工程项目变更单，同时调整相关工程费用及工期（见附件四）。甲方提出变更设计、材料，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。10.2合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理法律手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款_%支付违约金，解除本合同。第十一条违约责任11.1对以下原因造成的竣工日期延误，经发包人确认，工期应当顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其它情况。11.2对以下原因造成的竣工

27、日期的延误，工期应当顺延，每误工一天，甲方应向乙方支付合同价款2违约金。（1）发包人未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）发包人未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因发包人责任造成工期延误的其它情况。11.3因承包人责任不能按期完工的，工期不顺延，因承包人原因造成工程质量存在问题返工费由承包人承担，工期不顺延，并向发包人支付合同价款的2违约金。第十二条争议解决方式12.1凡因履行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可向建设行政主管部门、工商行政主管部门申请调解。12.2协商、调解不成的，双方选择按下列第_种方式处理。（1）将争议提交_仲裁委员会，请求按

28、照其仲裁规定进行仲裁。（2）依法向人民法院提起诉讼。第十三条附则13.1本合同经发包人、承包人双方签字（盖章）后生效。13.2工程开工前，发包人应将房屋外门钥匙_把交承包人施工保管，工程竣工验收时，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场安装交付使用。13.3本合同签订后，工程不得转包。13.4本合同一式_份，发包人、承包人双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。凡在家居装饰有形市场签订的合同，本合同应一式三份，发包人、承包人双方及市场有关部门各执一份。13.5双方可书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由承包人承担的责任的，仍以本合同为准。13

29、.6因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。第十四条其他约定1._；2._；3._；4._；5._。第十五条合同附件合同附件为合同的组成部分，具有同等的法律效力。合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署时间，附件内容如下：l.附件一：发包人提供材料、设备明细表2.附件二：承包人提供材料、设备明细表3.附件三：工程报价单4.附件四：工程质量验收单5.附件五：工程项目变更单6.附件六：工程结算单7.附件七：工程报修单发包人（盖章）：_年_月_日承包人（盖章）：_法定代表人：_委托代理人：_年_月_日附件一：发包人提供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规

30、格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：_承包人代表：_年_月_日附件二：发包人提供材料、设备明细表序号材料或设备名称、品牌规格型号质量等级单位数量供应时间送达地点备注发包人代表：_承包人代表：_年_月_日附件三：工程报价单序号项目数量单位单价合计附：工艺做法用料说明发包人代表：_承包人代表：_年_月_日附件四：工程质量验收单日期检验项目名称检验结果检验签字合格不合格补验甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日附件五：工程项目变更单甲方：_乙方：_变更内容原设计新设计增减费用（+-）详细说明：甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日备注：（1）若变更内容过多请

31、另附说明；（2）增加项目金额、减少项目金额后，应将实付金额在签署变更单时将价款一次付清。附件六：工程项目变更单甲方：_乙方：_序号项目金额备注1工程合同总价元2变更增加项目元3变更减少项目元4工程结算总额元5甲方已付金额元6甲方结算应付金额元甲方代表：（签字）_乙方代表：（签字）_年_月_日附件七：工程保修单甲方：_乙方：_公司名称联系电话用户名称登记编号装修房屋地址联系电话施工单位负责人施工负责人项目施工日期竣工验收日期保修期限_年_月_日至_年_月_日发包人代表：（签字盖章）_承包人代表：（签字盖章）_年_月_日备注：（1）凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收之日计算，保修期为贰年。（2）

32、保修期内由于承包人施工不当造成质量问题，承包人无条件地进行维修。（3）保修期内由于承包人使用不当造成损坏，直至不能正常使用，由发包人自行负责。（4）本保修单需发包人、承包人双方签字 施工合同 篇5 发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。一、工程概况1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。二、工期开

33、工日期：并网日期：竣工日期：三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次

34、性支付质保金给承包方。四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。2、质量检查：五、解决争议的办法1 起诉讼。(1)调解要求停止施工，且为双方接受。(2)、法院要求停止施工。六、违约1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。(2) 承包方不能按合同工期

35、竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。七、合同的'生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。八、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇6 甲方：乙方：为了配合上饶市凤凰大道工程，甲方将凤凰大道管道新建工程委托给乙方承建，为明

36、确双方权利与义务，共同完成该项工程任务。根据中华人民共和国合同法，经甲、乙双方协商签订如下合同：第一条、项目名称：1.1、项目名称：上饶市凤凰大道通信管道合建工程。1.2、项目范围：第二条、工程内容：2.1、按上饶市规划设计要求，开挖道路一侧通信管沟约2100米。2.2、在通信管道中按100-120米(特殊地段除外)建一检查井。2.3、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。第三条、工期：3.1、20xx年2月21日开工至20xx年4月20日前完工，如市政府要求提前则应配合加快进程。第四条、技术要求和验收依据：上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同4.1、管沟挖深应在1米，沟底宽0.6米，沟底

37、平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。4.2、人井应用24机砖砌制，井大小为净空长1.80米，宽1.20米，深1.75米，井内应安装托板托架，上覆盖应用主筋18，付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨)，井内用水泥浆粉刷，井盖安装复合材料，井盖安装应和路面齐平。4.3、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽，水泥标号应达c4。4.4、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。4.5、在满足上述条件的同时甲方将按中华人民共和国通信行业标准本地网通信线路工程验收规范yd5051-97和通信管道建筑安装工程验收规范的要求进行验收。4.6、乙方必须按

38、甲方要求提供工程竣工资料。第五条、工程造价和结算方式5.1、工程造价：本工程采取乙方按包工包料(管道材料除外)方式承包，包施工、包工期、包质量、包安全、包防卫措施。具体造价如下：5.1.1、管沟：包括挖沟、敷设管子、回填、余土清运，每21元/米。5.1.2、人井，包括挖井及人井制作材料、托板、托架、人井盖等，按2100元统包。5.1.3、管道施工所需的管道材料：波纹管、梅花管等由甲方各单位自行提供。5.2、结算方式：5.2.1、工程统一结算，以甲方审计结论金额为准。合建部分费用由各合建单位平均分摊，发票按甲方各单位单独列计。5.2.2、甲方在公司审计部门审计定案下发之日起60个工作日内支付乙方

39、90%工程价款，余款10%待质保期满(质保期为12个月)工程无质量问题后支付给乙方。付款前乙方应开具相应金额的正规商业发票给甲方。第六条、甲方权利和义务6.1、负责本合同工程项目立项;6.2、根据初步设计和总概算的设计会审以及施工图设计，确定开工、竣工期限;6.3、甲方负责按时提供管道材料，乙方应签收管子数量。如因乙方施工及管理不当造成甲方材料损失，甲方有权提出赔偿要求。6.4、根据乙方提供的竣工资料，对乙方的工程进行竣工验收，对竣工资料不全，与施工图设计不符且无变更签证的，验收不符合要求的工程不予通过，并提出整改意见，乙方必须如期返工，直至验收合格为止，所造成的经济损失，由乙方负责。对竣工验

40、收过程中，发现乙方虚报现象的，一经查实，甲方有权扣除乙方此单项工程款。6.5、甲方指派_作为甲方的随工代表，监督检查施工质量和进度，负责协调工程施工质量和进度，负责协调工程施工过程中的正常施工纠纷和隐蔽工程随工验收签证，随工代表对材料的价格签证随工代表无权签署。甲方在乙方竣工文本提交10个工作日内组织工程初验，在30个工作日内完成终验。第七条、乙方权利和义务7.1、根据甲方的委托，乙方负责通信线路和管道工程的施工，确保工程质量如期完工，未经甲方签证同意，不得变更修改设计方案;7.2、工程开工三天前乙方应提交开工报告，每周一次报送工程进度表，完工后三天内报送完工报告，二十天内报送完整的竣工资料;

41、7.3、乙方指派_作为乙方的项目负责人，具体负责施工过程中质量监督检查以及施工进度，协助配合甲方对隐蔽工程质量进行现场验收;7.4、在施工中有关问题协商，应由乙方牵头，甲方协助处理。7.5、工程完工，经指挥部和甲方验收并签署验收合格证明文件之日起15日内，乙方必须按照甲方要求提供完整的竣工资料。7.6、如甲方因故不能按时付款，乙方对延迟支付的工程款不作利息要求。7.7、施工中乙方应该做到文明生产，安全施工，对施工人员进行必要安全生产教育，施工场所要设置明显标志，采取安全生产措施，防止安全事故发生。工程期间发生的安全问题全部由乙方承担。施工过程中产生的人身伤亡或造成第三方财产损失的由乙方负责解决

42、及赔偿，如甲方因该种原因被第三方(含施工人员或工程管理人员)提起诉讼、仲裁或调解，甲方依该诉讼、仲裁或调解作出的赔偿，乙方应最终向甲方赔偿。7.8、经验收合格的工程，甲方给予签证，投入使用，质保期为一年，从双方签署验收合格证明文件之日起计算。在质保期内出现质量问题，由乙方负责无偿修复，因此给甲方造成的直接经济损失，乙方应给予赔偿。第八条：违约责任8.1、乙方不得将工程转包，一经发现，则甲方可以解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的15%作为违约金，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.2、乙方分包的工程项目,须经甲方书面同意，并不得再行分包，分包施工队伍需经甲、乙双方书

43、面确认，乙方及分包人就分包项目向甲方承担连带责任。8.3、在施工过程中经检验，施工质量达不到合同约定的要求，并经乙方返工整改仍无法达到，则甲方有权解除合同，乙方应支付给甲方本合同1.1条约定的工程投资的10%作为违约金，已完成的工作量甲方视情况支付工程款，但支付给乙方的工程款不超过对已完成工作量审定价值的50%，如给甲方造成其他经济损失，乙方仍应赔偿。8.4、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方100元/天的逾期违约金，但累计逾期违约金不超过本合同1.1条约定的工程投资的10%。8.5、甲方不能及时给出必要指令、确认、批准和材料的，应承担违约责任，工期相应顺

44、延，并赔偿乙方造成的窝工损失。8.6、如甲方因故未能及时付款，对延迟支付的工程款乙方不作利息要求。8.7、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天书面通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第九条、附则9.1、因本合同签订及履行产生的争议，双方友好协商解决;经协商仍不能解决的，向上饶市所在地人民法院提起诉讼。9.2、本协议一式拾份，甲执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章之日起生效。乙方(盖章)：甲方(盖章)：年月日： 施工合同 篇7 发包人：

45、（简称甲方）承包人：（简称乙方）依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：政协办公楼室内维修改造工程工程地点：托县政协办公楼工程内容：楼内墙面，天棚刮腻；钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新；地面铺砖维修；卫生间整体改造；灯具等电器拆旧换新；线路整理二、合同工期开工日期：20xx年09月01日计划竣工日期：20xx年12月01日预计合同工期：90天三、承包方式和合同价款（一）采用包工包料和总承包形式；（二）合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预

46、付30%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款；（三）具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。四、发包人（甲方）责任：依照合同按时拨付工程进度款。五、承包人（乙方）责任：1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工；2、保质保量完成甲方指定工程项目；3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。六、工程质量及验收1、乙方在施工中必须支持百年大计、质量第一的方针，严格贯彻执行国务院建设工程质量管理条例，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。（钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家）。七、工程款支付方式1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的30%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%八、质量保修按照国务院19xx年建设工程质量管理条例保修的规定负责。九、违约责任1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。2、乙方因工程质量不合格造成的返