装修合同集合六篇_3_第1页
装修合同集合六篇_3_第2页
装修合同集合六篇_3_第3页
装修合同集合六篇_3_第4页
装修合同集合六篇_3_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、装修合同集合六篇 装修合同 篇1 发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、北京市合同格式条款监督条例、北京市建筑市场管理条例,建设部家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。第一条 工程概况1甲方装饰住房系合法居住。_乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并持有市建委颁发的建筑业企业资质证书的企业。2装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4装饰施

2、工内容:(见附件一装饰施工内容表)。5承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃圾清运费:_,税金(341):_其他费用:_双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。7工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。第二条 材料供应的约定:1甲方提供的材料:(见附件二甲方提供材料、设备表)。甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此

3、造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,甲乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3乙方提供的材料:(见附件三主材料报价单)。乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。第三条 关于工程质量及验收的约定:1本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31t301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它

4、地方标准,质量评定验收标准。2本工程由_方设计,提供施工图纸一式_份。 装修合同 篇2 委任单位:施工单位:就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:二、工程地点:三、工程项目内容:见材料明细清单四、工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。五、工程造价为人民币:六、付款方式:1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的25%预付款。2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的70%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项

5、全部付清,违约付款。七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工:1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施

6、工方负责。九、工程质量:1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收:由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任:任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注:本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民

7、法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):代表人: 代表人:日期: 日期:签订合同地点: 装修合同 篇3 甲方:_乙方:_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第一条 工程概况1 工程地点:xx。2 工程内容:总建筑面积 平方米。3 承包范围;装饰装修人工费用;4 开工日期: 年 月 日;竣工日期: 年

8、 月 日;总工期(包括法定节假日): 个工作日。第二条 合同价款1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。第三条 甲方责任1 指派_为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项

9、。负责协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,第四条 乙方责任1 指派_为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条 材料供

10、应1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第六条 安全责任1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动

11、,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。第七条 质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。第八条 工程变更1 发包人对工程项目及施工方式如需变更

12、,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条 工程保修1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条 违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_%。3 承包人应妥善保护发包人

13、提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条 争议解决1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,

14、可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章):_ 承包方(盖章):_发包方电话 承包方电话_年_月_日 _年_月_日 装修合同 篇4 甲方:乙方:甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据中华人民共和国合同法,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:1.1工程概况:本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。1.2项目名称:1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:1.6质量合保证乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材

15、料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2.1甲方的责任:1)负责协调施工现场各工种间的配合。2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任:1)负责本系统工程施工图纸设计。2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。4)负责成品交验前的保护,保养。5)做好

16、施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供

17、一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。第四章合同价款合同总价为:计人民币:元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。第六章工期6.

18、1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时,乙方应向甲方提

19、供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。第九章保证及处罚9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。9.5乙方提供综合布

20、线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但下列情况不属保修范围。1、不正确操作,造成产品损坏:2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备

21、而有故障的,由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。甲方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日乙方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日 装修合同 篇5 甲

22、方:南京绿野房地产有限公司乙方:张世彬就乙方希望购买甲方精装修办公房的请求,现双方达成如下协议:1、 由于乙方身在外地事务繁忙,意向购买甲方开发建设的绿野大厦1004房号(面积102。65平米)精装修办公房,双方自愿达成此协议;2、房屋成交单价为8580元/平米,其中房屋净价为5900元/平米,其余2680元/平米为装修和办公设施等费用(含8号车位20年使用权);3、乙方签约时须付总房款50%的首付款即人民币44万元整;4、甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修,达成如下要求:1) 办公房内部豪华装修标准;2) 办公设施齐全,达到入住即可办公的标准,(装修及设施基本标准见附页1)3)

23、房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常使用;5、房屋交付时间:20xx年3月1日;6、本协议一式两份,甲乙双方各执一份;补充条款:1、甲方向乙方提供地下停车场8号车位使用,免租金使用20年,。开始日期以交房日期为准;2、如上列第4条款产生异议,双方本着友好协商的原则进行补充及更改;3、如上列第5条款交付时间产生变动,按归责原则进行协商,如实际是由甲方违约,则违约金为总房款的万分之零点五/天;甲方:乙方:日期:日期:附页1:一、设计要求:甲方的设计图纸完成,效果图等材料交由乙方认可后方可施工。 材料核算以不低于10万元为标准。二装修基本标准:1、地面为全实木地板;2、所使用装修材料全部为国家级

24、标准绿色环保材料;二、办公设施基本标准 装修合同 篇6 尊敬的客户:为了维护您的权益,请在签署本合同前,仔细阅读本合同各条款(特别是黑体字条款),关注您在合同中的权利、义务。如对本合同有任何疑问,请向经办行咨询。 立约人信息:银行(全称):见本合同第十四条申请人(装修人):见本合同第十四条贷记卡卡号:见本合同第十四条担保人1(全称):见本合同第十四条担保人2(全称):见本合同第十四条本合同各方根据国家有关法律、法规,在平等、自愿、协商一致的基础上,为明确责任,恪守信用,签订本合同,并保证共同遵守。本合同由通用条款和特别条款两部分组成,通用条款和特别条款具有同等法律效力。第一部分 通用条款分 期

25、 资 金 条 款第一条 贷记卡装修分期付款申请资金(以下简称“分期资金”)1.1 分期资金。见本合同第十五条1.2 分期资金用途。本合同项下分期资金用途见本合同第十六条。1.3分期期数,一个账单期为一期,自使用分期资金支付装修款之日起算。见本合同第十七条。1.4 分期费率。见本合同第十八条。1.4.1本合同项下分期手续费费率为分期资金金额的比率1.4.2分期手续费计算公式:分期资金金额×分期手续费费率。1.4.3本合同记载的分期资金金额、分期付款期数、分期手续费等与分期资金支付凭证或申请人签名确认的pos签单上记载的信息不一致时,以分期资金支付凭证或pos签单的记载为准。分期资金支付

26、凭证及pos签单为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第二条 先决条件未满足下列条件之一的,银行有权不提供本合同项下分期资金:2.1 担保人具有为本合同担保所需的资格及/或取得合法有效授权。2.2 申请人、担保人根据银行要求提供真实、完整、有效的文件、资料、单据并办妥相关手续。2.3申请人按照银行关于支付管理的规定,如实声明分期资金用途、提供相关证明资料。2.4 装修首付款及与本合同有关的应付款项和费用均已付清。2.5 本合同项下分期资金有抵押、质押担保的,有关登记、交付、保险等手续已按银行要求办妥且该担保物权、保险持续有效。2.6 申请人、担保人或抵押物未发生足以影响分期资金安全的重

27、大不利情形。第三条 分期资金垫付申请人支付装修首付款,并办妥担保、保险手续后,银行采用以下方式垫付分期资金。 银行对申请人本合同项下贷记卡(以下简称“贷记卡”)授予用于分期付款装修的信用额度,申请人在获得分期资金额度后,在银行指定的期限内通过装修公司门店pos机具刷卡使用该信用额度支付装修款。第四条 还款及支付分期手续费4.1 银行以前款第三条方式垫付分期资金时,以申请人贷记卡账户作为还款账户支付分期手续费和偿还分期资金,并按下列条款执行:4.1.1 申请人采用第十九条约定的方式向银行支付分期手续费。4.1.2 申请人选择在前款“4.1.1”的方式向银行支付分期手续费时,按以下条款支付分期手续

28、费和偿还分期资金:4.1.2.1 分期手续费一次性计入刷卡装修当期贷记卡帐单的最低还款额。4.1.2.2 每期应还分期资金本金 = 分期资金金额 ÷ 分期期数。除最后一期应还分期资金本金以外,其余每期应还分期资金本金采用舍去角分的方式精确到元位,差额算入最后一期应还分期资金本金。4.1.2.3 每期应还分期资金本金计入贷记卡当期账单的最低还款额。4.1. 2.4 申请人在贷记卡当期账单到期还款日前全额归还账单列示的本期“全部应还款额”,分期手续费及当期应还分期付款本金可享受免息待遇。否则,银行有权按中国农业银行金穗贷记卡章程和中国农业银行金穗贷记卡领用合约(个人卡)的约定收取利息、复

29、利、滞纳金、超限费和其他相关费用。4.1.2.5 申请人贷记卡当期账单超额还款时,若超额还款金额不足以足额偿还下一期应还分期资金本金时,视作申请人将超额还款部分用作部分偿还最后一期应还分期资金本金,还款期数不变,其他各期还款本金不变;若超额还款金额足以足额偿还下一期应还分期资金本金时,视作申请人将超额还款部分用作偿还以后期数的应还分期资金本金,还款期数自动递减。4.2 申请人在此不可撤销地授权银行,无论因何种原因导致贷记卡卡号发生变更,变更后的卡号自动承接原卡号的划款责任和债务责任。4.3 申请人在清偿本合同项下分期资金本金、利息、复利、滞纳金、超限费、分期手续费、损害赔偿金以及包含但不限于诉

30、讼(仲裁)费、律师费、处置费、过户费等银行实现债权和抵押权的一切费用前,不得办理用于还款的贷记卡销卡、销户手续。第五条 提前还款5.1 银行以前款第三条方式垫付分期资金时,申请人致电银行指定的客服中心办理提前还款手续,征得同意后可办理提前还款手续,已收取的分期手续费不予退还。第六条 申请人的权利和义务6.1 按照本合同约定取得和使用分期资金。6.2 按时足额归还分期资金本金、支付分期手续费及其他相关利息、滞纳金、超限费和费用。6.3 按银行要求如实提供与分期资金有关的文件、资料和单据,并办妥担保、保险手续。6.4 住所地、通信地址、联系电话、工作单位及收入状况等发生变动时,应及时书面通知银行。

31、6.5 申请人因装修事宜与装修公司发生的任何纠纷,均不影响申请人在本合同项下的还款义务。6.6 出现本合同第12.2条约定的重大不利情形时,应立即书面通知银行,并落实银行认可的债权保全措施。6.7申请人同意接收银行通过手机短信、电子邮件等电子渠道发送的与分期资金相关的信息服务及相关通知。申请人如遇手机、手机号码或电子邮箱等变更、暂停、遗失、被盗等情况,应及时通知银行,以免信息泄露。若未来中国农业银行决定对信息服务收取费用,双方将另行商定。第七条 银行的权利和义务7.1 有权了解并检查申请人基本情况、分期资金使用情况、担保人及抵押物情况。7.2 申请人出现足以影响分期资金安全的重大不利情形,银行

32、可以停止垫付分期资金或提前收回分期资金。7.3 有权按照本合同约定收回或提前收回分期资金本金、收取利息、复利、滞纳金、超限费、分期手续费、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、处置费、过户费等银行实现债权和抵押权的一切费用,有权直接从申请人在中国农业银行股份有限公司开立的任何账户中划收上述款项。7.4 申请人归还的款项不足以清偿本合同项下应付数额时,银行可以选择将该款项用于归还本金、手续费、利息、复利、滞纳金、超限费及相关费用。7.5 申请人未履行还款义务或担保人未履行担保责任,银行可以就申请人或担保人的违约行为进行公开披露。7.6 依据本合同约定按时足额为申请人垫付分期资金。7.7 银行在办

33、理本协议项下相关业务及履行风险管理程序时,可根据需要向全国个人征信系统或其他数据信息系统查询、打印和保存申请人的个人信息和信用报告;可按照有关规定向全国个人征信系统或其他数据信息系统提供申请人基本信息和银行业务信息。担 保 条 款第八条 分期资金担保本合同项下债权的担保方式见第二十条。担保的共性条款8.1 适用于本合同项下保证、抵押、动产质押、权利质押的共性条款8.1.1 担保范围包括:本合同项下分期资金本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、保管费、处置费、过户费等银行实现债权和担保权的费用。8.1.2 担保人承诺已按有关规定和程序取得本合同担保所需的授权。8.

34、1.3本合同项下分期资金同时存在物的担保(含申请人或第三人提供)和保证担保的,银行可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。本合同项下分期资金同时存在两个以上物的担保人的(含申请人提供物的担保),银行有权就其中任一或者各个担保物行使担保物权。银行已经选择某一担保方式/担保物来实现债权的,也可同时主张通过其他担保方式/担保物来实现全部或部分债权。8.1.4本合同项下分期资金既有申请人提供物的担保又有其他担保人提供担保的,当银行放弃申请人的担保物权、担保物权顺位或者变更该担保物权时,其他担保人承诺仍然按照本合同约定承担担保责任。8.1.5担保人、担保物出现本合同第12.2约定的重大不利

35、情形,或者担保人住所地、通信地址、联系电话、工作单位等发生变动的,担保人应立即书面通知银行。8.1.6 有下列情形之一的,银行有权要求担保人承担担保责任。银行可以与担保人协议以担保物折价,或者以拍卖、变卖担保物的价款优先受偿。保证人支付的款项或者处分担保物所得价款不足以清偿本合同项下所担保的债权的,银行可以选择将该款项用于归还本金、利息、罚息、复利或者费用等:(1)本合同项下债务履行期限届满,银行未受清偿;(2)担保人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由;(3)担保人被人民法院受理破产申请或者裁定和解;(4)申请人、担保人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡;(5)担保期间,担保物被查封、扣押、监管或者被采取其他强制措施;(6)担保期间,担保物毁损、灭失或者被征收、征用;(7)申请人、担保人

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论