关于设计合同模板集合八篇

1、关于设计合同模板集合八篇 设计合同 篇1 委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称:10kv配电工程2、设计内容:新装变压器容量为6060kva3。二、设计文件提交1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。三、设计费经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(￥110000元)，如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。

2、并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。四、支付方式1、本合同双方签订后3日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(￥44000元)。3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(￥22000元)。五、甲方责任1、应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。2、向乙方提供开展设计工作所需的有关

3、基础资料，并对提供资料的时间和可靠性负责。如甲方提供的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。3、乙方已开始设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(￥44000元)作为违约金。4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给第三方使用。5、按合同规定支付设计费。六、乙方责任1、按照本合同规定的内容，根据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方提供完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。4、乙方应采用经济合理的设计方

4、案，保证所设计图纸符合要求。5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。6、按时提交施工图文件。七、未尽事宜双方协商解决。八、经双方协商一致，可签订本合同的补充协议。九、合同签署:本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。委托方:设计方:年 月 日 设计合同 篇2 合同编号：141001发包方：_承包方：_根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国

5、家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。第四条 委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：(1)(2)(3)3.委托方配

6、合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包方的义务1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另

7、订合同。3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条 违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：(1)(2)(3)2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿

8、金。3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：(1)(2)(3)5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不

9、成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向-经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条 经双方协商一致，增加补充下列 项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章)： 承包方(盖章)： 鉴(

10、公)证意见地址： 地址： 经办人法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： 鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：电话： 电话：电挂： 电挂：邮政编码： 邮政编码：签约时间 年 月 日 签约地点_年 月 日有效期限 至年 月 日 设计合同 篇3 发包人：设计人：发包人委托设计人承担 设计工作，工程地点为，20xx年已与设计人签定勘设20xx16合同，由于当时初步设计概算尚未批复，设计经费未定。根据 省水利厅（ 字20xx304号）、财政厅（ 财建20xx823号）文，经双方协商一致，签订本补充合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.

11、1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关部门建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。1.4 已签订的合同。第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书2.2 发包人提交的基础资料第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的。如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 补充合同3.2 已签订的合同书3.3 发包人要求及委托书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）工程名称： 项目规模及特性： 设计内容： 阶段：初步设计、招标设计、施工图设计。第五条 发包

12、人向设计人提交的有关资料、文件及时间发包人已按原合同规定时间要求提供了相关资料。第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间设计人已按业主要求提交了初步设计（ 份），现初步设计已批复。招标设计和施工图设计按照业主要求的时间和份数已分批提供。第七条 勘察设计费用7.1 根据文，批复的勘测设计费为万元。7.2 工程建设期间如遇概算调整，则勘测设计费也按实际批准的数额补差。第八条 支付方式：根据工程进展和已支付情况，本次合同签订后，日内结清初步设计阶段费用 万元、招标设计完成时支付招标设计阶段费用 万元，施工图阶段勘测设计费，待工程竣工验收后付清余款。第九条 其他条款按双方签定的“ ”合同

13、内容执行。发包人名称： 设计人名称： 设计合同 篇4 委托方： (以下简称甲方)受托方： (以下简称乙方)甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。一、设计工程概况1.设计工程名称： 景泰县检察院未成年帮教矫正中心2.设计工程地点： 白银市景泰县3.设计工程面积约： 162 4.设计工程范围： 景泰县检察院未成年帮教矫正中心室内装饰工程设计二、设计时间:1.设计期限：设计期限为 15 天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。2.设计交图

14、步骤及时间：(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币 20xx 元。乙方收到定金后 7 天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位草图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。(2)乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸，甲方签字确认设计施工图后即支付设计费尾款。三、 提交成果1 装修设计方案图 1套2装修施工图 1套四、 双方责任1.甲方应按合同规定及时支付设计费。2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙

15、方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。8、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。五、 设计费金额、支付时间与方式1.设计费总额：人民币 贰万肆仟伍佰元整 (小写：￥ 24500 元)2.支付时间：(1)双方签订委托设计合同时，甲

16、方即应向乙方支付定金，即人民币￥ 20xx 元。(2)甲方确认签字整套施工图，验收合格，一次性付清剩余款项。六、 违约责任和争议的解决1.甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。七、 合同效力本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同经双方签字后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：负责人： 负责人：开户行： 开户

17、行：账号： 账号： 设计合同 篇5 甲方(委托方):法定代表人：地址：乙方(受托方)：地址：电话：电子邮箱：双方就委托设计制作事宜，经友好协商，达成如下协议：一、委托内容和要求1、企业标志(logo)数量：要求：2、企业商标数量：三个要求：第一个：“字号”文字造型;第二个：“字号”加图案;第三个：图案。二、费用：1、设计(含税)总费用为人民币元(大写元整)。此费用不含甲方申请商标注册费用，及不含与商标注册相关的所有费用。2、乙方提供设计电子版，商标及标志的打印与制作不在本合同范围之内。三、付款方式1、本合同签订后，甲方即向乙方支付合同总费用%，即人民币rmb元(大写:元整)。2、项目设计完成经

18、甲方认可确认后10天以内，甲方即向乙方支付合同余款，即人民币rmb元(大写:元整)，乙方在收到款项的两个工作日内，向甲方提交可用于设计、打印、制作的正式设计稿电子版。3、乙方指定收款账号：开户行：户名：四、流程1、乙方应于_年_月_日前向甲方提供设计初稿。设计初稿要求：每一个设计任务不少于三个设计方案(初稿)。2、甲方如提出修订意见，乙方应在五个工作日内完成修订并提供给甲方。甲方可以多次提出修订意见。3、如双方无法就设计初稿达成一致，则甲方有权放弃此次设计，此时：1)设计初稿的著作权归乙方所有，甲方不得作任何商业使用，亦不得修订使用。2)甲方应按合同总费用的%向乙方支付补偿(补偿金额)。该补偿

19、金额与甲方已经支付的费用不一致的，按多退少补处理，甲方无需再支付其它费用。4、双方对设计初稿达成一致后，乙方按本协议约定期限提供正式设计稿电子版。5、甲方付清合同约定的全部设计费用后，方可取得设计稿的全部著作权与使用权;未按约定付清合同款项前，甲方不得作任何商业使用。6、甲方指定接受设计稿的电子邮箱：五、双方的责任与义务甲方权利：1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的设计更符合甲方企业文化内涵。2、甲方有权对乙方的设计提出修改意见。甲方义务：1、甲方按照合同约定支付相关费用;2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;3、甲方须积极地对乙方提供的设计进行审核，审稿时间不

20、得超出三个工作日(从乙方提交设计稿的次日开始计算)。三个工作日后没有明确回复的，乙方视为甲方对方案认可。乙方权利：1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。乙方义务：1、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。2、如甲方在申请商标注册期间，由于设计问题，影响甲方注册，乙方有义务协助甲方修稿设计，配合甲方商标成功注册。六、知识产权约定1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，其作品著作权即刻转让给甲方(但乙方保留作品署名权)。2、甲方在

21、未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任。七、违约责任1、甲方逾期付款的，每逾期一日，应按应付金额的0.1%向乙方支付违约金。逾期超过30天的，乙方有权解除本合同。2、乙方逾期交稿的，每逾期一日，应按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除本合同。八、合同生效1、本合同需由甲乙双方签字盖章方可生效(传真件、复印件同样有效)。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。3、甲乙双方如因履行本合同

22、发生纠纷，应当友好协商解决。协商不成的，甲乙双方任何一方均可向甲方所在地/乙方所在地/本合同签订地(市区)有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议签订于：_年_月_日甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)： 设计合同 篇6 甲方：_乙方：_甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：1.在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等;该任务书作为乙方设计制作电路的依据。2.在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。3.在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。4.协议变更终

23、止(1)甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。(2)乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。(4)因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方代表签名： 乙方代表签名： 设计合同 篇7 委托方（甲方）：承接方（乙方）：第一条 甲方委托乙方承担_项目的_专业设计，经双方协商一致，签订本协议。第二条 乙方设计标准为：_，乙方在设计完成后，需经甲方书面确认，方

24、可认为成果交付，如未得到甲方书面确认的，均不视为成果交付。第三条 甲方向乙方交付的资料第四条 乙方应向甲方交付的设计成果第五条 设计费用及支付方法5.1甲方应支付本合同项目的设计费为_元人民币（大写）。5.2支付方法为：签订本合同后，甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款，即_元人民币（大写）。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款，即_元人民币（大写）。第六条双方责任6.1 甲方责任6.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。6.2 乙方责任6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。6.2.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。6.2.4 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。6.2.5 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。第七条 本合同未尽事宜，双方可