装修合同范文汇总6篇

1、装修合同范文汇总6篇 装修合同 篇1 发包人： 承包人：住所： 住所：委托代理人： 营业执照号：电话： 法定代表人： 电话：bp机号： 委托代理人： 电话：本工程设计人： 电话：施工队负责人： 电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_.1.2 工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方

2、式。承包人包工，包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；承包人包工，部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；承包人包工，发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：_元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。第二条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列

3、第_种方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）_元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。第四条 发包人义务4.1 开工前_天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具，陈设归堆，遮盖，以不影响施工为原则；4.2 提供施工期间的水源，电源；4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理

4、相应的审批手续；4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通；5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。第七

5、条 材料的提供7.1 由发包人提供的材料，设备（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；7.2 由承包人提供的材料，设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：工程量变化和设计变更；不可抗力；发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。8.3 发包

6、人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：_.施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_；_；_.承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见

7、附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下第_种方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：-| 支付次数 | 支付时间 | 支付金额 | 第一次 | 开工前三日 | 支付 元 | 第二

8、次 | 工程进度过半 | 支付 元 | 第三次 | 双方验收合格 | 支付 元 |-工程进度过半指：_.其他支付方式：_.11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12

9、.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委

10、员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条 几项具体规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_元（此费用不在工程价款内）。14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_把，由承包人当场负责安装交付使用。14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条 其他约定事项：_.第十六条 附则16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。16.2 本合同签订后工程不得转包。16.3 本合同一式_份，

11、双方各执_份，_部门_份。16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人（签字）： 承包人（盖章）：法定代表人：委托代理人：年 月 日 年 月 日 装修合同 篇2 发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_市工商行政管理局监制1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方（乙方），应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份（甲、乙双方及市场主办单位各执一份）。

12、4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容（含室内空气质量检测）全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。发包方（以下简称甲方）：_委托代理人（姓名）：_民族：_住所：_身份证号：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_营业执照号：_住

13、所：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_建筑资质等级证书号：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_ 装修合同 篇3 发包方（以下简称甲方）：委托代理人：现 场 主 管：承包方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规的.规定，结合甲乙方双方的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1、工程地点 : 建筑面积: ;2、工程名称 :3、工程内容及做法（见：装饰工程设计图纸及装修项目预算书）。4、工程承包方式，双方商定采取下列第（1）种承包方式：（1）乙

14、方包工、包装修预算书内的材料;（2）乙方包工不包料，甲方包全部材料;5、工程期限 天；（工程量增减变化或设计变更另算） 开工日期 年 月 日。竣工日期 年 月 日。6、总合同价款：本合同按装修预算书确定的单价按实际收方决算。第二条第三条 甲方责任和义务1、开工前，尽可能为乙方入场施工创造条件；2、提供施工期间的水源、电源；3、对工程质量和施工进度的监督、材料进场的验收，组织工程竣工验收。4、按进度支付工程款。第四条乙方责任和义务1、做好施工计划安排，服从甲方的监督与管理。严格遵守甲方的各项海盗王餐厅 合同编号管理制度，克服施工中各种困难，严格执行安全施工操作规范及质量标准，按期保质完成工程。2

15、、乙方自行承担施工期间的安全事故责任和相关保险费用。3、采购材料清单、施工方案细节不明确、拨付工程款、需要甲方协调工程的有关事宜，提前两天向甲方报告。4、每道工序完工后，必须报经甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工，验收不合格而耽误了工期，由乙方自行负责。5、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得损坏已经完工的其它工程成品，做好已完工成品的保护工作。不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。6、甲方提供水源、电源，乙方自己搭接，自己解决施工用线、用管。第五条工程变更及项目增减工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议或项目增减书，同时调整相

16、关费用及工期。第六条工程延误对以下原因造成竣工日期延误，经甲方书面确认，工期相应顺延：1、工程量增减变化、设计变更。2、不可抗力（停水、停电不计算工期）。3、甲方同意工期顺延的其它情况；第七条质量标准1、 地砖无空鼓，不积水；2、 墙砖粘接牢固，不脱落；3、 地沟流水干净，不积水。4、 防水密室，不漏水。第八条 工程款支付方式1、开工十日后， 根据乙方完成工作量，乙方对已完工成品报甲方验收合格后，拨付工程款 。2、结算方式：全部工程完工后，26日经甲乙双方初步验收合格后，甲方再拨付。在十五个工作日内办理完工程验收和结算手续。十五日内扣除总工程款的 5% 作为质量保证金后，其余款项一次结清。质量

17、保证金在保修期到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。第九条 违约责任1、合同双方当事人中的任一方未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、乙方采购、使用未经甲方验收的材料，或施工工艺不合格，甲方有权要求乙方无条件整改返工，并承担返工造成的损失。乙方的施工的工艺、工期进度明显达不到甲方要求，甲方有权减少乙方承包项目或终止合同，由此造成的损失由乙方承担。未办理验收交付手续，工程成品被损坏，由乙方负责。3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向甲方支付违约金 元;4、甲方逾期支付工程款或不按合同约定办理验收

18、手续，每延误一天向乙方支付违约金元；5、因乙方责任造成质量问题或不能按期完工，损失由乙方承担；6、本合同一经甲、乙双方签字（盖章）后即生效，因一方原因违约造成合同无法履行时，该方应及时通知另一方，违约方向对方支付违约金计币壹万元整（10000.00元）元，并办理合同终止手续。如双方无法协商一致，请仲裁机构协调解决。第十条工程保修1、工程质量乙方负责的项目保修期为两年。2、质量保证金在到期后，乙方履行了保修义务，甲方无息退还。乙方没有履行保修义务，由甲方自行维修所需费用从乙方质量保证金中扣除。第十一条附 则1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。2、合同履行完毕后自行终止。3、因不可抗力致使本合

19、同不能履行，经甲乙双方协商取得一致意见，本合同可终止执行。甲方（盖章）： 乙方（签字盖章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：年 月日 年 月日 装修合同 篇4 甲方：(以下简称甲方)乙方：_ (以下简称乙方)乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。一、装修申请与报批第一条 乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写装修申请表;乙方向甲方提供下列材料：1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。2.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。3.装修队电工

20、、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条 甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证1、 为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进

21、入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。2、 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。3、 装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金1、 为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户500元。2、 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、注意事项第一条 大棚结构装修1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观

22、的美观统一。2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。第二条 水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.

23、室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条 配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。2.严禁破坏室内原设计配线回 路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。第四条 大棚外观装修1.

24、严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。3.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧第五条 装饰施工现场1.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工

25、作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。4.装修施工时间：1)工作时间：8：00-12：00，14：00-18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2)机械设备作业时间：8：00-11：30，14：30-18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。5.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。六、装修竣工验收装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期

26、整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。七、其它第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。第五条 乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人

27、员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。甲 方：乙 方：_经办人：_ 经办人：_ _年 月 日 装修合同 篇5 甲方： xxxxxxxxxx乙方： xxxxxxxxxx依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，国家、相关地方标准和规范的要求，遵循平等、资源、公平和诚实守信的原则，甲方和乙方就一、工程概况和内容1、工程名称：2、工程承包范围：3、工程地点：4、承包方式：二、合同价款及付款方式合同价款金额：人民币 438806.71 元（大写：肆拾叁万捌仟捌佰零陆元柒角壹分） 付款方式：按工程月进度付至80%，验收合格后付清。三、工期1、总工期为：60

28、日历天 （年日至月2、工期要求：乙方应按合同工期或经建设单位同意顺延的工期竣工，否则乙方承担违约责任。四、工程质量标准1、工程质量标准：2、乙方必须严格按国家有关标准、规范和设计要求施工，因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，一切返修费用由乙方承担。3、乙方在开工前，必须编制施工公益、施工进度报审。工程的检查、交接验收等程序条件必须满足质量标准和质量要求。4、完工工程成品的保护：施工未经验收交付使用的工程由乙方按甲方要求负责保护，如出现损坏的必须立即修复，有关费用由乙方承担。5、质量保修：工程竣工验收交付使用后，乙方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修。五、材料设备的供应1、工程所用的

29、主要材料、辅料或制品由乙方负责供应。2、乙方负责供应的工程所用的主要材料、辅料或制品，必须符合国家、施工所在地地方政府颁发的相关材料安全标准及材料环保标准，并提供相关部门检验报告等资料文件。六、文明施工、安全生产1、文明施工。乙方应做到现场文明施工，并随时接受甲方检验，如检查发现不合格，乙方应及时整改。2、安全生产。乙方应严格按安全标准组织施工，采取必要的防护措施，消除事故隐患。随时接受甲方检查，如检查发现不合格，乙方应及时整改。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。七、竣工验收及结算1、工程具备竣工验收条件，由乙方向甲方提供完整的竣工材料及竣工图。2、乙方应负责工程的决算、审计工作。乙方应按规定及时办理竣工结算。3、本合同为总价合同，追加价款依据为：必须要有甲乙双方签字盖章的签证单；设计变更等。4、乙方在拿到图纸后，已经现场勘察过，所以类似墙面粉刷、拆除等