有关施工合同汇总10篇

1、有关施工合同汇总10篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：甲方愿将_零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：-_二、承包价格：承包价格参考现代城零星项目价目表。_三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。六、工期要求：工程总工期为 天，即施工时段为 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。七、其他要求1.施工期间，坚决杜绝

2、一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公

3、章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。第二条 工期：20xx年xx月xx日220xx年xx月xx日第三条 工程质量要求及工作范围第四条 合同价款：第五条 安全施工乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提

4、供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。第六条 验收及付款方式乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。第七条 付款方式工程验收合格后，凭验收签字单据结算。第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：（签字

5、） 乙方代表（签字）年月日： 施工合同 篇3 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）一、甲方责任1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。三、工程款的支付1、此工程为包工包料，打桩单价phc

6、-300×75a桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。4、进场付10万元，打完20xx米付清80%，桩打完全部付清。5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。五、本合同

7、一式两份，甲、乙双方各执一份。六、本合同甲、乙双方签字生效。甲方： 电话：乙方： 电话：年 月 日 施工合同 篇4 合同编号： 建设工程单项承包施工合同总承包人：xxxx设集团四季悦庭项目部 单项承包人：签署日期： 20xx年x月x日外墙石材干挂施工合 同 书施工总承包方：山东圣诚建设集团四季悦庭项目部（以下简称甲方）人工费清包方： （以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿及互惠利的原则，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关行政法律法规，就四季悦庭石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款，并共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称： 四季悦庭2、工程地点：海拉尔区

8、民国路东626路北3、承包范围：甲方提供干挂主材、附件，提供施工水电端口，提供脚手架管件（脚手架安拆、翻搭由乙方负责），乙方包括：埋件及龙骨制作、刷油、安装，石材干挂、成品保护，包括施工用各种机具、电线电缆，包括所用材料的场内倒运等。4、质量要求：按照现行国家建筑工程质量验收规范达到优良标准。二、施工依据甲方委托乙方设计四季悦庭一、二层外墙石材干挂装饰工程施工图纸，乙方应严格按照外墙石材干挂装饰工程施工图纸、施工方案及技术交底组织施工，认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。三、工期要求1、开工日期：甲方通知开工的日期即20xx年10月2

9、5日。2、总日历工期天数： 20 日历天。3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延。四、工程价款组成1、本工程实行固定单价一口价包干方式，工程量按实际施工展开面积结算，包干单价为160元（包括乙方支给宋全明预埋件和主龙骨安装费10元/），脚手架搭拆翻搭费15元/。包干单价中含材料计划费、机械费、人工费、生活费、人员调动及差旅费等费用。外墙干挂面积预估为 850 平方米，工程价款暂估为 136000.00 元（结算价款以竣工实际测量为准），脚手架搭拆费单独计算。2、乙方应组织相关管理人员进行图纸会审、论证。五、材料本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求施工，石材规格及数量由乙方负责计

10、算呈报，工程量按实际施工面积计算，剩余材料由乙方负责按机房要求堆放整齐。六、付款方式1、脚手架：脚手架搭设完毕，甲方向乙方支付脚手架搭拆费的50%，脚手架拆除完毕并堆放至甲方指定位臵，脚手架搭拆费全部付清（剩余的50%）。2、进度款：石材干挂每完成300结算一次，每次付给乙方实际完成量的85%工程款，工程量经甲方验收审核后确认。3、石材干挂全部完成并验收合格后 15 天内支付乙方至 95%的工程款。4、尾款：剩余结算总价的5%作为质量保修金，在乙方完成保修任务后无息结清，质保期从工程竣工验收之日起计算为 年。5、每次拨款时乙方须向甲方提供乙方施工人员的工资表及身份证复印件一份，否则甲方有权拒绝

11、工程款拨付，后果由乙方承担。七、工程质量和验收1、施工过程中，甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需主材附材，施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施，保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故，均由乙方自行负责。3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收，验收合格后，甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。4、本单项工程验收以现行国家建筑工程质量验收规范的相关规定以及

12、地方质量验收标准为依据，达到合格标准。八、双方现任和义务甲方：1、指导乙方处理有关施工场地、水源、电源、脚手架等事宜。2、应依合同相关条款的规定工程量及时向乙方支付工程进度款项。乙方：1、由于本工程属多工种、多专业同时作业，乙方在施工中应做好与其它工程的配合协调，在工程施工中发生争议时应服从建设单位、甲方和监理部门的处理意见。2、合同签订后，乙方应派专业技术人员负责现场施工指导工作。3、工程完成后，若因乙方施工问题导致验收不合格，乙方应负责返工直至验收达到合同要求的质量标准为止，其所用工料费用由乙方自行负责。4、乙方必须严格按照甲方要求进行施工，不能浪费材料，如违反此项规定，甲方将对乙方进行处

13、罚，罚款金额由甲方根据实际情况拟定。九、安全事项：1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，使用电焊机时严格遵守消防动火的防护要求、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。3、乙方应对施工人员进行安全、防火、用电教育后方可上岗，并遵守有关安全生产工作条例，严格按照相关安全操作规程组织施工，禁止外架上抛扔东西。在生产操作过程中的个人安全防护用品，由乙方自理。非甲方原因，

14、乙方生产人员所造成的他人或本人工伤事故、乙方人员因自身疾病所造成的后果等，一切经济费用和责任均由乙方负责、承担。十、其它事项：乙方进场人员应听从甲方现场有关管理人员指挥否则甲方有权终止合同，配合甲方做好现场文明施工等工作，乙方进场人员负责自行办理暂住证、特殊工种证、劳务证等有关部门规定的证件。十一、本协议书双方签字后即时生效，如有未尽事宜，甲、乙双方本着友好合作精神可另行协商鉴订补充合同，补充合同与本协议书有同等法律效力，协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，自鉴订之日起生效，履行完毕后即行终止。甲 方： （签字） 乙 方： （签字） 身份证： 身

15、份证： 电 话： 电 话：鉴订日期： 20xx年10月24日 施工合同 篇5 发包方（甲方）：_联系人：_承包方（乙方）：_联系人：_按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围：_1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_1.7 合同价款（人民币大写）：_第二条 甲方工作2.1 开工前7天，全部腾空房屋，清除影响施工的'障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水

16、、电、气及电信等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责承担周围建筑物及装修结构或设备管线、古树名木、绿地等不受损坏的保护费用。2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条 乙方工作3.1 进行现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项

17、事宜。3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支

18、付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj73-1991）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj300-1998）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准

19、时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其验及返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲主应承认竣工日期，并承

20、担乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采用第（3）种：（1）固定价格。（2）固定价格，加（_ %）包干风险系数计算。（3）可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。支付次数支付时间支付金额占总金额（%）第一次开工后7日10第二次工程过半40第三次验收合格456.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在两天内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程

21、甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量总是或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由于乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关安全生产和防火的约定8.1 施工设计及施工工艺做法，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在

22、施工期间应严格遵守建筑安装工程安全规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方负责部分违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第九条 奖励和违约责任9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的缩写拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。9.2 由于乙方原因，逾期竣工，

23、每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为奖励。9.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为奖励。9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5 甲方未经办理任何手续，乙主擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。9.7 未办理验收手续，甲方提前使

24、用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，或向人民法院起诉）。第十一条 其他约定第十二条 附则12.1 本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。12.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本陆份，甲方

25、执肆份，乙方执贰份。12.3 本合同履行完成后自动终止。（1）施工图纸或作法说明；（2）工程项目一览表；（3）工程预算书；（4）甲方提供货物清单；（5）会议纪要；（6）设计变更；（7）其他。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_代理人：_ 代理人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户银行：_ 开户银行：_户名：_ 户名：_账号：_ 账号：_年_月_日 _年_月_ 施工合同 篇6 建设方： （以下简称甲方）总包方： （以下简称乙方）分包方： （以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依

26、照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期：根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合

27、格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币 元整（小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。六、决算依据：本工程套用xx省市政工程预算定额（20xx版）、xx省建设工程施工取费定额（20xx版）；材料价格执行 年 月xx建设工程造价信息（xx栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付

28、清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

29、3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填

30、报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内

31、必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或授权委托人）签署：年 月 日签订地点：签订日期：年 月 日 施工合同 篇7 发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)为了方便我区居民出行，美化居住环境，拟对主干道进行硬化，由辖区内居民自发组织与乙方就施工事项协商

32、一致，遵循自愿、公平、公正与诚实守信的原则，保证工程质量，订立本合同。一、工程概况：硬化目标为市区主公路入口至最东第一家(李红星家)主干道。工程内容包括路基清理、平整、夯实、主下水管道及路面排水井的安装、水泥路面的浇筑等。工程总预算价值为捌万元整，每户平摊2500元。二、合同工期：20xx年9月18日至20xx年10月8日。三、施工要求及双方职责：1、甲方职责积极主动缴费，外出务工户由甲方协助乙方收取;负责协调邻里关系，配合协助乙方清理施工前的道路等;负责监督全面施工，遇有疑难，双方协商解决，因消极不配合造成的遗留问题，各户自行负责。2、乙方职责必须按照道路硬化标准进行施工作业。主干道厚度不低

33、于18厘米，下水管道直径50厘米，路边整齐，路面平整，坡度协调，下水管出水畅通;必须对硬化前道路清理、平整、夯实路基，升降放“三线合一”，直线平顺，曲线流畅;下水管道要引至村委会指定位臵，排水井安装合理、美观，确保雨天无积水滞留路面;使用标准强度的商用混凝土。四、结算方式1、工程款项设专户存放，按工程进度结算;2、施工前甲方预付30%给乙方，施工中期再付30%，完工后甲方对工程满意付剩余的部分。3、外出务工户由乙方收取，甲方有义务协助。五、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商。本合同共两页，一式34份，甲方每户一份，乙方一份，村委会一份。本合同自订立起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定

34、代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇8 终止名称：因（业主）客户与施工员双方达不到共同的认识与目的，于是提出房屋装饰装修的终止目的不再牵扯，本房屋装饰装修终止协议一式二份，（业主）客户与施工管理员各持一份，下面条例签字后即生效，终止项目如下：装饰装修预算价目表；装饰装修施工合同；终止与业主装饰装修的房屋的所有工程；终止所有项目之前，（业主）客户与施工管理员现场交接所施工项目的面积和造价并交接进场的所有材料当场结清所有的款项，施工项目如下：水电改造按造价为：元；进水管更换球阀一个：元新底盒安装费（包括底盒）个×元个元 卫生间安装花洒面的面积为

35、：周长.米×高.×元元花洒对面面积为：周长.米×高.×元元地面面积为：长.米×宽.×元元厨房橱柜位置的面积为：周长.米×高.×元元厨房橱柜对面的面积为：周长.米×高.×元.元地面面积为：长.米×宽.×元元阳台面积为：长：.米×宽.米.×元元水泥：包×元包元沙子算：包×元包元所有总价为：（业主）客户签字：终止人签字盖章：甲方（业主）客户终止人签字盖章：（甲方业主代理人）终止人签字盖章：（乙方施工管理员）附言：、本室内的所有电源并未断开，电

36、线的点与点之间还是相互连接的，“小心”接触电源；、防水层也做好，施工时不能用尖锐的物品触及防水层，避免防水层被破坏后漏水；33楼303号房的防水也做好，防水试水也超过24小时，防水起止时间为：20xx年3月14号8:30至20xx年3月15号15:0043楼303对应的二楼201卫生间厨房阳台是否漏水：漏水： 二楼业主签字电话号码漏水： 物业管理员签字没漏水：二楼业主签字电话号码没漏水：物业管理员签字房屋装饰装修终止截止时间：20xx年月日 施工合同 篇9 甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法：1承包形式

37、：单包工2工作量：墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴30元每平方米，意向是20xx平方米，按实际发生平米数计算，石材干挂另算。二、工程进度：按甲方要求，总工期天，甲方保证现场符合施工按期完成，须做好场地清理，供材按时到位，设计变更造成工程延误乙方不承担责任。三、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。四、文明卫生现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业

38、主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费。五、付款方式乙方进场，甲方支付乙方一部分费用，剩余工程完工验收合格后支付结清。六、此合同一式两份，双方签字后生效，各执一份为凭。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇10 发包人：承包人：经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位5.依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行5.一、 工程

39、项目1.5.1 工程名称：xxx*道路工程1.5.2 工程地点：位于xx市xx区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.5.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.5.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5.1.5.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干）大 写 元1.5.8 质量标准：合格5.1.5.9 工 期：工程总日历工期 天5.具体开工日期以招标单位书面通知为准5.二5.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供：2.2 技术标准：2.2.1 执行工程施工质量验收规范及现行国家

40、、xx市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准5.所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告5.三5.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.11 发包人委派的业主代表：姓名： 职务：3.12 监理单位及委派的工程师：监理单位：姓名： 职务：职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作5.3.13发包人主要工作：3.13.1 负责场地三通一平；3.13.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.13.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；3.13.4负责组织承包人和设计单位

41、及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.13.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.13.6按合同约定支付工程款5.3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责5.3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备5.3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容5.3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作5.

42、承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作5.做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作5.3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通5.四、工程价款a.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进

43、出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用5.该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减5.b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据xx市93土建定额再结合xx市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取5.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据5.d.工程报价单详附件，工程量按实结算e.结算审计承包人付费执行采用沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx