实用工程合同8篇

1、实用工程合同8篇 工程合同 篇1 1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( d )。a.职务代理 b.指定代理 c.法定代理 d.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( a )之日。a.当事人签字 b.抵押物登记 c.转移产权证 d.转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( b )。a.留置不以合法占有对方财产为前提b.可以留置的财产仅限于动产c.留置担保可适用于建设工程合同d.留置以合法占有对方固定资产为前提4.投标保证的有效期限从( c )之日起计算。a.招标文件出售 b.投

2、标文件递交c.投标截止 d.中标通知书发出5.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( a )。a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.分包人6.下列关于合同公证的说法中，正确的是( d )。a.合同公证只能确认合同的真实性b.合同公证由工商行政管理机关作出c.合同公证的效力只能限于国内d.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法

3、规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中，正确的是( c )。a.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任b.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任c.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提d.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( a )。a.发包人承担责任 b.发包人代表承担责任c.承包人与发包人代表承担法律责任 d.施工企业决定责任承担人9.某工

4、程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( c )。a.各自承担自己的损失 b.分别承担对方的损失c.供应方承担购买方1万元损失 d.供应方承担购买方2万元损失10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时， 甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( d )元。a.4300 b.4250 c.4200 d.415011.某建设项目的投票人在现场

5、考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。a.招标文件为准，开标时间后延b.招标文件为准，开标时间不变c.书面解答为准，开标时间后延d.书面解答为准，开标时间不变答案：c12.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。a.应当接受b.可以接受c.应当拒绝d.可以拒绝答案：c13.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则

6、评标价和合同价分别为( )。a.2900万元，3000万元b.2900万元，2900万元c.3100万元，3000万元d.3100万元，2900万元答案：a14.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。a.委托人增加监理工作内容较多b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束c.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料答案：c15.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。 监理工作完成后，该汽车( )。a.不用归还委托人b.归还委托人即可c.归还委托人，并应支付折

7、旧费d.归还委托人，并应支付租赁费答案：b16.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。a.按工程实际损失计算赔偿b.扣除合同约定的全部监理酬金c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额d.应当双倍返还定金答案：c17.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。a.正常监理工作b.额外监理工作c.变更监理工作d.附加监理工作答案：d18.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由

8、于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。a.3万元b.5万元c.7万元d.10万元答案：a19.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。a.不再负责处理有关设计问题b.仍应无偿负责处理有关设计问题c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更答案：c20、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失

9、应由( )。a.发包人赔偿，延误的工期顺延b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延c.自己承担，延误的工期顺延d.自己承担，延误的工期不予顺延答案：a 工程合同 篇2 1.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。a.当事人必须是法人组织b.意思表示真实c.不违反法律或社会公共利益d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力2.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。a.撤销合同，无需通知对方b.撤销合同，但应当通知对方c.解除合同，无需

10、通知对方d.解除合同，但应当通知对方3.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。a.仅允许排名前五名的投标人参加投标b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量c.由排名第七的递补，维持六家投标人d.重新进行资格预审4.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。a.由发包人分担或分享b.由承包人分担或分享c.由发包人和承包人另行约定d.由监理工程师确认5.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后

11、发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。a.3月1日b.3月15日c.3月18日d.3月20日6.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。a.报经原审批机关批准b.经监理人同意c.经设计人同意d.由原勘察、设计单位修改7.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担()。a.违约责任b.缔约过失责任c.定金罚则责任d.违约金责任8.按照中华人民共和国合同法规定，要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。a.要

12、约到达受要约人之前b.受要约人发出承诺通知之前c.承诺通知到达要约人之前d.受要约人发出承诺通知之后9.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。a.被告住所地b.合同签订地c.工程所在地d.原告住所地10.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。a.标底编制得不够合理b.评标标准不合理c.评标委员会的评标过程不合理d.受标底的约束答案：d d c c a a b b c a 工程合同 篇3 甲方：乙方：甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的灰土挤密桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值 kn，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部

13、施工和经济责任并处理至合格为止。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。第一条 工程概况与承包方式1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。4、承包方式及价格：（1）承包方式:综合单价（2）承包价格：1100元/m35、质量等级：第二条 工程期限1、开工日期：2、竣工日期：3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延；（1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然

14、现象被迫停工。（2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。（3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。（4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。（5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。（6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。（7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。第三条 甲方责任1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施

15、工运输的需要，保证施工期间的畅通。4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。9、协调、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护，并承担有关费用。10、工程完工后积极组织基桩测试工作，并承担基桩检测所需费用。第四条 乙方责任1、认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度，按规定对该项工程所使用的材料及

16、预制构件进行自检检验。2、组织全体施工人员掌握设计要求，制定施工技术措施及施工方案，抓好现场文明施工工作，如因地质原因需进行技术处理的特殊情况，及时向甲方或有关单位提出处理方案。3、因乙方原因造成的返工以及人身、设备等质量安全事故概由乙方负责并承担费用。4、工程竣工后，乙方只负责乙方的相关工程竣工资料的签字和公章签证。第五条 工程价款的支付与结算工程价款的决算：应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程借款的决算办法”执行；在桩检测合格后3日内完善工程竣工决算审核签证，乙方凭收款收据收工程款。第六条 违约和索赔1、工程合同签定后，若任何一方未履行施工合同规定的职责或毁约，则视为违约，应由违约方

17、赔偿给另一方违约金。2、若乙方不能按合同规定的工期交付使用，甲方有权将乙方清除出场，甲方仅支付乙方已完成工程的计价款，一切损失由乙方负责。第七条 附则1、本合同未尽事宜，可签订补充条款，被盗条款与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同从双方签字盖章后失效，工程竣工结算全部工程款项后自行失效。甲方（章）：法定代表人：委托代理人：联系电话：签订时间： 乙方（章）：法定代表人：委托代理人：联系电话： 年 月 日 工程合同 篇4 一、 工程项目1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程2 工程地点：友好花园项目内3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压

18、实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m，据实结算)，总价款约计23920元6 质量标准：合格7 工 期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天二、路面施工工艺1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工配合整平，用拌合机拌合灰土;3 碾 压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;4 养 护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;5 混凝土路面

19、：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;6 养 护： 用薄膜覆盖养护，不少于6天;7 切 缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m三、 .双方权利和义务甲方主要工作1 负责场地三通一平，水电接入;2 进行工程协调、管理、验收;3 按合同约定支付工程款。乙方主要工作1 本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。2 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;4

20、负责所施工工程的验收通过四、工程价款的结算与支付1 按实际面积结算,13元/m;2 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方承担;五、安全文明施工1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的

21、经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。六、竣工验收乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。七、违约责任1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。2. 因乙方原因，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按300元/天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。3 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙

22、方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。八、合同生效与终止1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;2 合同订立时间：20xx年8月16日;3 甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数1. 本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。甲 方：(公章) 乙 方：(公章)经 办 人： 经 办 人：电

23、话： 电 话：20xx年8月16日发包人：*置业有限公司承包人： 工程合同 篇5 订立合同双方：建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方;经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。第二条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过

24、批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料的准确性负责。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可

25、，不得转让给第三方重复使用。第三条 乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在

26、原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条 设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已

27、付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条 设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条 奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方

28、无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。第七条 其它第八条 效力本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部

29、设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向_仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇6 甲 方：_乙 方：_根据中华人民共和国合同法、建设工程监理规范规定，经双方在平等、自愿、互利

30、的.基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行_工程项目的施工监理，监理范围：_质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.甲乙双方的监理依据是建设监理规范规定和其他有关规定以及施工承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。3.本合同书所指的工程监理范围与内容以设计施工图纸、施工合同及施工规范。4.本合同书所指的监理费分两次支付乙方，即主体工程完工，经各责任主体单位验收合格后支付50%，工程竣工经各责

31、任主体单位验收合格后支付剩余50%工程监理费。5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。第四条 本合同书的开始、完成与变更。1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时

32、，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。第五条 甲方的权力与责任。1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。第六条 乙方权力与责任。1.

33、乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3.乙方必须按规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。4.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，5.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。6.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书

34、有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。第八条 调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条 违约责任由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本

35、合同终止。第十条 甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。第十一条 特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不可抗力

36、(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙

37、双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇7 甲方：xx有限公司乙方：xx有限公司鉴于甲乙双方于20xx年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌万肆仟伍佰叁拾元整（1084530.00元）2.甲方同意乙方于20xx年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于20xx年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20xx年10月8日当日一次性付清。3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。4.该协议作为双方协定