维修合同集合九篇_2

1、维修合同集合九篇 维修合同 篇1 合同编号：_甲方(定作人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_乙方(承揽人)：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下_修缮协议：第一条 修缮修理项目、数量、报酬修缮修理项目及内容计量单位数量或工作量报酬单价金额合计人民币金额(大写):(注：空格如不够用，可以另接)第二条 定作人保证其有权对上述_进行修缮。第三条 承揽人保证其

2、具修缮的资格证照，有权从事修缮的企业。第四条 材料材料名称商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人交付日期消耗定额单价价款(注：空格如不够用，可以另接)第五条 检验1.定作人检验承揽人提供材料的标准：_、方法：_、时间：_、地点：_2.承揽人检验定作人提供材料的标准：_、方法：_、时间：_、地点：_第六条 修缮修理时间从_年_月_日到_年_月_日第七条 质量要求修缮修理项目应符合_的规定和要求，具体的技术标准、质量要求包括：_第八条 资料提供1.定作人于_时间，以_的方式向承揽人提供以下技术资料、图纸：_。2.承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在_日向定作人提出书面异议。定作人

3、应在收到书面异议后的_日内答复。第九条 转包1.定作人(是/否)同意将定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_。2.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。3.双方必须在得到对方书面批准后，雇佣第三方执行承揽人在本协议中的有关义务，否则，未被通知方有权单方面停止此协议的执行。4.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。第十条 保密承揽人应当就以下方面保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。具体包括：1.双方同意在本合同执行过程

4、中了解到的与双方有关的内容及数据或信息确认为机密。2.双方负责确保其雇员和受雇第三方应严格遵守保密义务。3.定作人对其专有机密信息自行负责。第十一条 中途变更的后果定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。第十二条 协助1.承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：_，并满足以下要求：_。2.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在_天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。3.定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。第十三条 监督承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。第十四条 保管义务承揽人

5、应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。第十五条 更换部件：1.部件更换可能会影响_的功能、性能，承揽人要在与定作人协商认同后进行。2.定作人为承揽人提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件，如有特殊情况，承揽人人需在与定作人协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。3.更换部件的费用由定作人承担，承揽人有义务提供部件的报价，供定作人参考确认，报价中的部件价格不得高于设备的生产商在_市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。定作人可以在经承揽人书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。4.承揽人未经定作人同

6、意不应自行更换或雇佣未经定作人书面同意的第三方更换或拆卸部件。第十六条 交付修缮修理项目完工后，交付时间：_，交付方式：_，交付地点：_。第十七条 验收1.双方约定由_来进行本次修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_元。该部分费用由定作人来负担。2.修缮修理项目检验标准依据_，具体验收时间为：_第十八条 修缮费用本次修缮的费用为_元，定作人在_年_月_日前向承揽人预付材料款(大写)_元，在本次修缮结束并经验收合格后_日内将尾款_元全部付清。第十九条 结算方式报酬与材料费的结算方式为：_第二十条 保修设备修复后，对于该设备的同一故障，承揽人提供_个月的保修。但下列情况不属保修范围：1.他人擅自拆装

7、或操作失误造成的损坏;2.使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤;3.因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏;4.因未经承揽人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。第二十一条 合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第二十二条 合同的终止如果发生下列情况，各方有权单方面立即终止本协议。1.在没有特殊原因的情况下，双方有一方未能履行本合同的义务。2.

8、未经定作人同意而私自更换部件。3.更换部件时，未经定作人同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，承揽人退还定作人所付的部件费用，并免费更换原品牌部件，如果造成设备损坏，承揽人要按市场价格进行赔偿。4.未经承揽人同意而拖欠承揽人货款。第二十三条 合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第二十四条 声明及保证定作人：1.定作人保证其有权签署并有能力履行本合同。2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产

9、生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。承揽人：1.承揽人保证其有权签署并有能力履行本合同。2.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。第二十五条 通知1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第

10、二十六条 争议的处理1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第二十七条 不可抗力1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期

11、履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日

12、之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。第二十八条 合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的.目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。第二十九条 补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等

13、的法律效力。第三十条 合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。定作人(盖章)：_ 承揽人(盖章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_ 委托代理人(签字)：_签订地点：_ 签订地点：_年_月_日 _年_月_日 维修合同 篇2 委托方（甲方）：_服务方（乙方）：_经双方协商，实业有限公司（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：一、职责划分：1、甲方负责花苑酒店的

14、配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用，确保运行设备不超负荷运行，从而延长设备运行周期。2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气

15、设备正常维护和检修。9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作，根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并做好巡检记录。13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书，甲方应尽量提供，如不能提供，应由双方协商解决。15、维护中所需要的常规

16、工具由乙方自行解决，随机带来的专用设备应由甲方提供。16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。二、双方权利：1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换

17、人员。3、未经甲方安排的电气技措项目施工，甲方有权不予结算。4、甲方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续（如火票等相关手续）。5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。7、乙方在维护时，对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权，并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批准。8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备

18、的维护工作。9、方有权拒绝违章操作，有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。10、乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报甲方及时审批和采购。三、维护范围：根据和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除变压器的大修及电气预防性试验外，干式变压器、事故发电机、高低压配电柜（含保护器）、直流电源柜为维护范围，具体工作内容为：根据甲方项目工程管理部或相关职能部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。负责配电室及配电间的管理、维护工作。配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。检

19、查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常，定期进行充电活化。负责装置配电的停送电操作。负责电气设备运行的日常倒闸操作。负责配电室直流屏。乙方应在每个月底派专业领导与甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门一起对维护质量进行检查，对存在的问题乙方应在下月10日前进行整改。四、维护检修考核要求：（1）乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检记录，记录每季度末交甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门，没有做到每一项次扣一分。对甲方提出的问题未及时整改，甲方可加倍考核。（2）乙方保证

20、甲方电气设备完好率达98以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，没有做到每一项次扣一分。（3）乙方人员在工作中应遵守法律法规和甲方有关规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清，没有做到每一项次扣二分。（4）乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应记录，没有做到每一项次扣一分。（5）对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作，并记录停

21、送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性，没有做到每一项次扣一分。（6）由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备（名单报甲方处），并保证定时巡检，随时联系到乙方维护人员；维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障，没有做到每一项次扣一分。（7）乙方在工作范围内应严格服从甲方花苑酒店主楼职能管理部门工作安排，切实为装置保驾护航，没有做到每一项次扣一分。（8）乙方应配合甲方做好贯标认证工作，根据甲方的进度要求按时完成相应的工作，没有做到每一项次扣一分。（9）乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并按甲方规定做好巡检记录，没有做到每一项次扣一分。（10）乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前，随意停止

22、故障的排除工作，没有做到每一项次扣一至五分。（11）由于乙方维护问题造成甲方的生产受到严重影响，视情况一次可扣乙方1070分。（12）乙方维护人员应持证上岗，并佩带标志，没有做到每一项次扣一分。（13）乙方未根据现场情况，及时提前以书面形式向甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划，甲方有权对乙方每缺一项扣一分，如影响正常运营，甲方可按影响大小加倍考核。（14）乙方将运行检修记录每季度维护打分后，交甲方保管，五、验收标准和方式：1、质量标准（具体质量标准如下）：中石化公司92年版。有关国家标准及行业标准。2、验收方式：根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维

23、护方的服务质量，每月由甲方单位负责人根据甲方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分，根据当月评分结果对维护方进行考核。六、报酬及其支付方式：1、报酬：每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为￥18，190、0xxxx，全年维护费用为￥218，280、0xxxx，以上价格是不含税价。技术更新、技术改造等技措项目，费用另行结算。2、支付方式：维护费每季度结算一次，本季度维护检修费在下月10日内进行结算，甲方生产管理部对每月的维护打分有审核权，甲方结算室根据生产管理部审核的乙方每月考核得分数的百分比给予结算维护费。对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，每件在10xxxx/每件以

24、下的，由乙方自行承担费用，10xxxx/每件以上的电气元件或备件的更换须经甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门同意（费用由甲方承担），同时旧电气元件或备件交甲方处。结算维护费时，乙方必须出具甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门工作完成情况考核证明书，由甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门签字认可，到甲方财务资产部办理。电气设备的电气预防性试验，根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。电气设备检修所涉及的机械台班费用，由甲方承担。七、违约责任：1、甲方没有按本合同条款约定时间进行及时结算，按协议价款5支付违约金；甲方没有执行本合同约定相关条款，乙方有权中止本合同的执

25、行。2、乙方未按甲方要求进行维护，甲方按本合同中维护检修考核要求及时考核。八、其它：1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期限为：_年_月_日至_年_月_日。2、本协议任何一方要求另一方提供额外服务，双方协商确定具体条款。3、发生不可抗力及未尽事宜时，双方通过××协商决定。4、本协议一式六份，甲乙方双方各执三份，双方签字或盖章后生效。5、解决纠纷争议办法：双方协商解决，协商不成由合同签约地人民法院裁决。甲方（盖章）：甲方法定代表人：_甲方委托代理人：_联系电话：_乙方（盖章）：_甲方法定代表人：_甲方委托代理人：_联系电话：_白天电话：_夜间电话：_签订

26、日期：_年_月_日签定地点：_ 维修合同 篇3 甲方：乙方：根据甲乙双方友好协商， 监控系统由泰州镒盛电子科技有限公司进行维修、维护、保养，双方并愿遵守以下条款：第一条：服条内容泰州镒盛电子科技有限公司公司（以下简称乙方）为方便甲方（ ），本着为甲方提供有力的技术援助精神，推出非乙方销售暨乙方销售设备保修服务，具体如下：一、甲方提出申请，经乙方审核设备，填写设备清单，及对所需维护设备做好封签标志，按年度向乙方缴纳一定的设备维护费，即进入乙方保修服务档案，目前甲方监控系统设备内容包括：16路工控式硬盘录像主机2台，采用诚丰视频压缩卡组装而成；系统中彩色监控摄像机共24只，视频显示部分分别设置于工

27、厂警卫室及总经理办公室，其中警卫室内采用画面分割器、视频分配器及监视器组成的设备显示；总经理办公室采用监控主机及电脑显示器显示。二、缴纳维护费后，乙方负责为甲方提供监控系统及时保养维护维修服务。（非乙方销售更换零配件费另计）三、保修设备如出现各种故障，在甲方通知乙方后，巿区4小时，巿郊24小时，乙方派专人到现场提供技术支持；如遇问题严重，须送乙方公司维修，乙方将提供相应的设备交甲方使用。四、收费标准：（1）维修维护保养费用品 种 维护期 单位 数量 单价 总价 备 注监控系统 1年 套 2 3200 6400我公司对监控系统实行保养，维护，如更换或安装零配件按市场行价另计费。ps：1、每台监控

28、主机搭配十六支摄像机计壹套2、如未搭配十六支摄像机仍依壹套计费（2）：合同总值：人民币 陆仟肆佰元整（rmb：6400。00）（3）：付款方式：监控系统维护合同在签约后支付合同总金额50%即叁仟贰佰元人民币，余下50%即叁仟贰佰元人民币在20xx年4月10日一次性结清维护款项。第二条：维护、维修细则一、 监控主机：1、 清除主机过滤网2、 加添cpu散热油膏（每月一次）3、 检测操作系统4、 检视电源电压电阻二、 摄像机暨线路1、 电源2、 线路3、 摄像镜头（不定期）4、 视频清晰度三、 以上各项（除注明外）每月定期壹次检测保养（固定日期为每月10号）或通过电话方式、email方式，暨不定期

29、快速维修维护。响应时间：上班时间段四小时内到达，下班时间段次日早上上班内到达， 公众假期十二小时内到达四、缴纳维护费后，乙方负责为甲方提供监控系统及时保养、维护、维修服务。人事变动后可免费提供为期三天的教育训练第三条：维护合约期间维护期：自 20xx年 4月 10日起，至20xx年 4月 10 日止，为期 12 月。第四条：本协议双方盖章签字生效，本协议一式贰份，双方各执壹份。甲 方：乙 方： 维修合同 篇4 委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行办公楼装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1. 工

30、程地址：_。2. 办公楼：总计施工面积243平方米。3. 施工内容：详见本合同附件(一)施工图。4. 委托方式：包工包料。5.开工日期：20xx年3月 日，竣工日期20xx年 月 日，工程总天数： 天。第二条：工程价款工程价款(金额大写) 。第三条：质量要求1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第

31、四条：材料供应1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、进场付两万，中途付 元，完工付 元。完工后留

32、一万保质金，6个月付清。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 10 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 10 %作为误工费支付给乙方。2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处

33、理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条：其他事项1. 甲方责任1 )必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2. 乙方责任1 )指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。第八条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时

34、，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更和终止1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十一条：合同生效1. 本合同双方盖章，签字后生效。2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：签字：签约日期：乙方： 委托代理人签字： 签约日期： 维修合同 篇5 甲方：乙方：拟对学前

35、楼室内进行电路安装及室外部分电路改造。根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：一、 维修改造项目电路改造及维修二、 施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工，并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。三、 工程质量1、乙方按照甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。2、工程质量应达到抗震居民房建设评定标准的合格条件。符合相关安全、照明规定。并对质量负责（包修、包换。）3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格要求，

36、乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重做，并承担返工、修改、重做等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍达不到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。四、工价：共计人民币￥元（柒仟柒佰元整）。五、建筑工期：工程必须在双方商定的时间内完工，工程结束由乙方彻底清理校内建筑物，确保校园干净卫生。六、合同的生效与终止1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。七、其他以上合同，双方必须遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力甲方（盖章）：乙方（盖章）：身份证

37、号码法人代表： 法人代表：年月 日 维修合同 篇6 建设单位(甲方)：承包单位(乙方)：根据中华人民共和国合同法和建筑装修工程承包合同条例有关规定，为了确保工程质量，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、承包方式：五、工程造价：本合同工程造价为人民第二条：工程工期经双方协商，参照工程定额，本工程20xx年五月五日开工，20xx年六月二十日竣工。第三条：物资供应一、所有建设材料由乙方自行采购。但是所有采购的各项材料，必须符合甲方的要求，达到预算书规定的质量，必须有出厂合格证，进场时须经甲方验收签字，如无

38、合格证明，则甲方有权拒绝使用。二、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须验证合格后方可使用。第四条：工程拨款和结算一、本工程结算按下列方式办理1、合同价。2、增加项目经甲乙双方现场代表鉴定，并经甲方法人代表及负责人确认后，按双方协定价格结算，纳入工程总造价之内。减少项目经核算后从决算中扣除。变更项目涉及到经费时经双方协定价格结算。二、工程进度拨款1、工程验收合格后，甲方一次性付完工程款。2、工程决算时，未经甲方验收签字，或验收不合格的项目所涉及到经费全部扣除。3、乙方申请工程款时要以书面报告形式申请，经甲方相关人员审核、审批后，方可支付。第五条：施工与设计变更所有设计变更须经甲方确认，由甲乙双方

39、签证后，方可施工，未经甲方同意，施工单位擅自施工部分，甲方不予结算。第六条：竣工验收与保修一、单位工程竣工验收前，乙方应提前两天通知甲方验收，甲方如不按期参加时，可延期验收，验收合格须承认竣工日期;验收不合格时，乙方应采取措施进行补救，择日重新验收，竣工日期以验收合格时间为准。二、工程竣工验收后，工程质量保修一年。第七条：经济责任一、施工中发生的安全、质量等事故由乙方负责。二、施工中由乙方原因造成停工、返工、材料和机械倒运等损失，由乙方负责。三、施工中由甲方原因造成损失的，甲乙双方本着协商合作原则，合理解决。第八条：附则一、本合同一式贰份。二、合同自双方签字盖章后生效。三、合同未尽事宜，甲乙双

40、方可视情况签订补充协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 维修合同 篇7 发包方（甲方）：承揽方（乙方）：根据特种设备安全法和国家特种设备安全监管的相关规定，经双方协商，就乙方承揽甲方在用的起重机（4台行车，2台龙门吊）检修及保养等事宜达成如下协议：一、检修内容及要求：（一）严格按照特种设备安全法和国家特种设备监察规程的相关要求，对甲方现使用的4台行车、2台龙门吊进行常规检修、保养，满足甲方生产时正常使用、不影响生产，通过南充质量技术监督局年检、获得继续使用证明为目的。（二）检修内容，结合实际检修过程中发现的新问题等，做全

41、面检查、维修，具体为：行车、龙门吊吊钩以上（含吊钩）的所有运行、起重装置（含接电滑线）。二、检修保养承揽期：20xx年1月1日至20xx年12月31日。三、检修及质量验收标准：原则上以电动单梁起重机jb/t1306-1994、起重设备安装工程施工及验收规范gb50278-98的规定为准，具体以通过技术监督局检查验收合格为标志。四、费用及其支付方式：（一）维修项目包括检查、维修、保养、配件更换，费用总额为38000元（大写：叁万捌仟元整）。技术监督局申报验收费用及更换零部件超过500元以上（需经甲方认可）的由甲方承担。500元以下的零部件由乙方承担。（二）费用支付方式为一季度一支付，由乙方凭（顺

42、庆区新达起重设备经营部）正式发票，甲方按乙方工作质量支付9500元。若甲方行车、龙门吊未通过技术监督局验收并颁证（两年一次），甲方有权拒绝付款。（三）、乙方维修、保养起重设备所需清洗油、黄油、机油、液压油等由甲方提供。五、检查、维修资质及安全要求（一）乙方委派相关现场检查人员必须具备相应资格，落实项目负责人现场监督管理，与甲方工作衔接等，确保工作质量，为了保证甲方的生产，乙方接到甲方的电话或信息要在最短的时间内到厂处理及解决问题（1小时内到厂）。特殊情况除外，如堵车或不可抗拒等事由（应向甲方出示相关证明）。（二）乙方承揽项目属特种、高空作业。乙方作业人员必须具有相应资质，作业过程中乙方必须加强

43、安全管理，落实安全防范措施。如出现安全事故，责任概由乙方独自承担。六、质量保证（一）乙方须确保用于行车检修中的材料及配件等，是满足并超越国家强制标准的正规知名品牌。若出现偷工减料或者其他责任瑕疵，引发甲方安全生产事故和财产损失，概由乙方承担全部法律责任。（二）为保证甲方正常生产，乙方要按照甲方随叫随到的原则进行维修，做到甲方行车、龙门吊、电动葫芦运行正常、安全可靠。甲方每天下午正常下班时间大约是5：10分左右，为了不影响夜班及第二天白班生产，甲方在交接班的时候或者在使用当中如发现异常、异响、及其它事故隐患要及时与乙方维修人员联系，联系电1399079xx33。因乙方维

44、修人员是外省人员，每年农历的12月25日至新年的1月20日，起重机维修由甲方自行解决，乙方必须保证在走之前对甲方的起重机进行一次全面的检查维修。（三）乙方应于次月5日前将上月月检记录表交甲方备查。（四）乙方应按甲方要求填写事故隐患整改记录。七、本合同一式四份，双方各持2份，自双方签字盖章后生效。八、未尽事宜依据合同法等相关法律法规处理；若出现争议双方协商解决。协商不成选择南充市高坪区法院管辖。甲方：南充市水泥制品有限责公司 乙方：新乡市豫新起重机有限公司代表： 代表：20xx年 12月 30日 20xx年12月30日 维修合同 篇8 甲方：龙岩山水测绘有限公司乙方：龙岩市新罗区诚森电脑有限公司

45、甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议一、合作的内容甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期为_年。甲方共有计算机_台给乙方维护，共需要维护费用￥_元(rmb)/年;在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。该款项自合同签署后，甲方每(季度)付清商议服务款项给乙方。按(每)季度付_元包年。二、上门服务项目服务项目描述1.电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操作系统重装2.各类外设维护 modem、路由器、打印机、扫描仪3.系统软件安装winxp、win7等4

46、.工具软件安装及维护 office20xx、acdsee、金山词霸等市面常用软件5.增加及更换电脑板卡及部件 cpu、主板、内存、显卡、声卡、电源6.电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能7.各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、modem8.查杀电脑病毒 各类电脑病毒(分区病毒、文件病毒、邮件病毒)查杀9.数据备份、光盘或硬盘备份(所需的备份介质由客户提供)10.各类网络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器维护(大规模的网络变动， 费用另计)三 、硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。1.服务费不包含电脑部件(如显示器、光驱、网络线及板卡等)修理费用，甲方

47、可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。2.甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。3.甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。4.甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。厂家在城区内不加收服务费，在城区外需加收相应的服务费时。5.甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过五个工作日(不包括报价等待

48、的时间)，乙方可以提供替用配件(外设和显示器除外)给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。6.所有品牌电脑(如联想，华硕、hp等)及外设(打印机、扫描仪等)，如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务(不开机箱)，若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商代维，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在城区内不另收服务费，在城区外需加收相应的服务费。四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。 乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。五、服务响应时间甲方报障时请预约时