合伙合同范本_第1页
合伙合同范本_第2页
合伙合同范本_第3页
合伙合同范本_第4页
合伙合同范本_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、合伙合同范本 合伙合同范本1 第一条 投资人的姓名及住所甲方:_住所:_乙方:_住所:_以上各方投资人经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并由甲方以其名义受让_股权,并作为发起人参与_(暂定名,以下简称“股份公司”)的发起设立事宜,达成如下协议,以资共同遵守。第二条 共同投资人的投资额和投资方式共同出资人的出资总额(以下简称“出资总额”)为人民币_元,其中,各方出资分别:甲方出资_元,占出资总额的_;乙方出资_元,占出资总额的_;各方一致同意甲方用出资总额以10倍的溢价受让_股权,并以该股权作为出资,参与股份公司的发起设立,共同投资人将持有股份公司股本总额的_。各共同

2、投资人应于_年_月_日前将上述出资额解入指定的银行:_。第三条 利润分享和亏损分担共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。共同投资于股份有限公司的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。第四条 事务执行1投资人委托甲方代表全体投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:(1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;(2)在股份公司成立

3、后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;(3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;2其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;3甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;4甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任。5共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由全体共同投资人共同决定;6共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意:(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;(2)以

4、上述股份对外出质;(3)更换事务执行人。第五条 投资的转让1共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经全部共同投资人同意;2共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;3共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。第六条 其他权利和义务1甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;2共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;3股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;4股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出

5、资比例分担。第七条 违约责任为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。第八条 其他1本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。2本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_份,共同投资人各执一份。甲方(签字):_乙方(签字):_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_ 合伙合同范本2 项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方)项目技术负责人(以下简称乙方)甲: ,身份证号: ,籍贯乙: ,身份证号: ,籍贯甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协

6、议如下:第一条 甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元, 乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。第二条 本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。第三条 本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。第四条 双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。第五条 企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。第六条 企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。

7、任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。第七条 每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算第八条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。第九条 本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。第十条 自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。第十一条 本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从_ _年_月_ 日至_年_月_日止。第十二条 争议处理1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;2、如果双方通过

8、协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;第十三条 本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。第十四条 违约处理如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。第十五条 协议解除1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议2、合作协议期满3、双方同意终止协优议的4、一方合伙人出现法律上问题 及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议第十六条 未尽事宜,双方可再协商补充

9、协议,补充协议同等本协议有效第十七条 本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力甲方:(签章) 乙方:(签章)地址: 地址:合同签订地点:_合同签订时间:_年_月_日 合伙合同范本3 甲方:乙方:经友好协商,甲方同意乙成为甲方的加商如下:盟连锁店。现就加盟具体事宜,协商如下一、特许权使用:1、甲方授权乙方座落于汾阳市演武镇的门店以“新贵超市六部”为悬挂招牌,并将以甲方指导与提供事项,经营该超市加盟连锁店。 门店号:062、甲方对于凡使用“新贵超市”名字的门店拥有对其处理:门店位置、商标制作法、销售技术、门店管理、专职培训、经营决策等事项。乙方的发展计划必须经甲方书面同意后方可实施,其目的

10、是为了保证乙能取得正常的发展。3、乙方店铺的内外装饰及门店招牌须与甲方统一。乙使用的各种设备与甲方统一,如有更改须征得甲方同意。4、乙每年必须向甲方支付特许权使用费一万元。逾期须按每月百分之一支付滞纳金。逾期三个月甲方有权解除合同。5、乙方门店装修、设备、商品流动资金及其辅助材料费用由乙承担。6、乙方在经营期间,如出现有顾客投诉超出三次,甲方有权解除合同。并禁止悬挂“新贵超市”招牌。所交加盟费用不予退还。二、人员培训:1、甲方将负责对乙方下属门店理货员、收银员进行基础培训,对管理人员进行择优录用(淘汰制)培训。培训人员必须具备当地执法部门认可的有效健康证,乙方需自行解决住宿、就餐、往返车费、体

11、检等费用。四、商品的提供及结算:1、甲方提供商品,乙方必须每批结算,并承担商品发货地至加盟店的运费和力支费。乙方自行采购的商品,需到甲方业务部门办理报验手续,经批准后方可销售。2、甲方提供的商品,乙方必须参照甲提供的零售价格执行。 五、乙方的权利:乙方享有与甲方直营连锁店相同的商品供应价格和促销活动的权利。 六、乙方的义务:1、甲方提供各种企业标准、超市操作规范、超市工作规范、超市管理技术规范和其它规章制度,乙方须无条件地执行。2、乙方的营业时间必须与甲方相一致,如有特殊情况须征得甲方同意。7、乙方的工作人员应穿着甲方统一制服,佩带统一胸卡,印制统一名片,用以维护与甲方相同的企业形象。8、乙不

12、准在本加盟店之外的其它场所,实放与新贵超市制度相同或类似的营业活动或其它行为,不参加其它超市公司的事业。七、甲方的义务甲方应提供乙方所有的管理技术,运作规范和营销策略。八、违约责任:1、签约双方应严格遵守合约规定,如任何一方违反上述条款均作违约处理。违约方应付违约金人民币五千元整。2、乙方如在合同期限内,严重损害甲方利益、名誉和泄漏甲方提供的经营管理秘密,甲方有权终止本合同,并保留追诉要求赔偿的权利。 九、合同的终止及解除:1、本合同期自_ 年_月_日起至_ 年_月_日,共_年(每三年修改合同内容一次)。期限届满前_天经双方同意应办一续约手续,尚未办理续约手续者,期限届满本约自然失去其效力。2

13、、本合同有效期内,乙方若无意继续经营,应于三个月前书面通知甲方并支付违约金,待甲方认可后办理结帐解约手续。3、在协议期满或解除之日起七天内,乙方必须拆除“新贵超市”的标章、图形及与此有关的文字、图案设计、招牌或其它营业标记,并不得再使用“新贵超市”的字样及其它属于甲方所有的营业标记,管理技术、商业秘密等。 十、争议的解决:如本合同有争议时,概以合同内容为主,并以甲方主要办事机构所在地法院为管辖法院。 十一、合同生效:本合同壹式四份,经双方签署后生效,双方各执两份为凭。甲方: 法定代表人: 联系地址: 邮编: 电话: 乙方: 法定代表人: 联系地址: 邮编: 电话: 传真: 签约地点:签约时间:

14、年 月 日 传真: 合伙合同范本4 合伙人:合伙人:第一条 根据民法通则和中华人民共和国合伙企业法及中华人民共和国合伙企业登记管理办法的有关规定,经协商一致订立协议。第二条 本企业为合伙企业,是根据协议自愿组成的共同经营体。合伙人愿意遵守国家有关的法律、法规、规章,依法纳税,守法经营。第三条 企业名称:第五条 合伙人共出资 万元 ,其中( )。第六条 本企业依法开展经营活动,法律、行政法规、国务院决定禁止的,不经营;需要前置许可的项目,报审批机关批准,并经工商行政管理机关核准注册后,方开展经营活动;不属于前置许可项目,法律、法规规定需要专项审批的,经工商管理机关登记注册,并经审批机关批准后,方

15、开展经营活动;其它经营项目,本企业领取营业执照后自主选择经营,开展经营活动。第七条 本协议中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。第八条 企业经营场所:第九条 合伙目的:第十条 经营范围:法律、法规禁止的,不经营;应经审批的,未获批准前不经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。(注:企业经营国家法律、法规规定应经许可和北京市人民政府规定应在营业执照明示的经营项目,则除将上述内容表述在经营范围中,还应将有关项目在经营范围中明确标明。例如:餐饮;零售药品。) 第十一条 合伙人的出资方式、数额和缴付出资的期限合伙人 出资方式 出资数额(万元) 出资权

16、属证明 缴付出资期限 占出资总额比例第十二条 利润分配和亏损分担办法1、企业的利润和亏损,由合伙人依照以下比例分配和分担:(合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由合伙人平均分配和分担。)2、合伙企业存续期间,合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定,可以增加对合伙企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补亏损。3、企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案,由全体合伙人协商决定或者按照合伙协议约定的办法决定。第十三条 合伙企业事务执行1、执行合伙企业事务的合伙人对外代表企业。委托合伙人 为执行合伙企业事务的合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事

17、务的合伙人,检查其执行合伙企业事务的情况,并依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任,由全体合伙人承担。2、合伙协议约定或者经全体合伙人决定,合伙人分别执行合伙企业事务时,合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议,暂停该事务的执行。如果发生争议由全体合伙人共同决定。被委托执行合伙企业事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的,其他合伙人可以决定撤销该委托。第十四条 入伙、退伙1、新合伙人入伙时,经全体合伙人同意,并依法订立书面协议。订立书面协议时,原合伙人向新合伙人告知合伙企业的经营状况和财物

18、状况。2、新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。新合伙人对入伙前合伙企业债务承担连带责任。3、协议约定合伙企业经营期限的,有下列情形之一时,合伙人可以退伙: 合伙协议约定的退伙事由出现; 经全体合伙人同意退伙; 发生合伙人难于继续参加合伙企业的事由; 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。协议未约定合伙企业经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。 擅自退伙的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。第十五条 解散与清算1、本企业发生了法律规定的解散事由,致使合伙企业无法存续、合伙协议终止,合伙人的合伙关系消灭。2、企业解散、经

19、营资格终止,不得从事经营活动,只可从事一些与清算活动相关的活动。3、企业解散后,由清算人对企业的财产债权债务进行清理和结算,处理所有尚未了结的事务,还应当通知和公告债权人。4、清算人主要职责: 清理企业财产,分别编制资产负债表和财产清单; 处理与清算有关的合伙企业未了结的事务; 清缴所欠税款; 清理债权、债务; 处理合伙企业清偿债务后的剩余财产; 代表企业参与民事活动。清算结束后,编制清算报告,经全体合伙人签字、盖章,在15日内向企业登记机关报送清算报告,办理企业注销登记。第十六条 违约责任1、合伙人违反合伙协议的,依法承担违约责任;2、合伙人履行合伙协议发生争议,通过协商或者调解解决,合伙人

20、不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以依据合伙协议中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。当事人没有在合伙协议中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。合伙人签字:年 月 日 合伙合同范本5 甲方:张_乙方:王_甲乙双方经过平等、充分协商,就双方共同投资购买物业并处分之相关事宜达成如下协议,以资信守:一、背景介绍:甲乙双方共同购买了两套房屋用于投资,其中一套位于_路_弄_号_室,(以下简称_路房屋,属于期房,甲乙双方已经与开发商签署了商品房预售合同,但尚未取得小产证);另一套位于_市_路_弄_号_室(以下简称_路房屋,属于二手房,甲乙双方已

21、经与出卖方签署了房地产买卖合同但尚未办理房屋产权过户登记手续)。二、甲乙双方经过协商约定:办理_路房屋的产权变更登记手续时,产权归属为甲方一个人所有,房产证为甲方一个人的名字;由于甲乙双方已经与开发商签署了_路房屋的商品房预售合同,并已经以甲方的名义申请了按揭贷款,小产证届时办理出来将是甲乙双方共有,房产证上将是甲乙双方两个人的名字。因此,甲方同意:虽然_路房屋的产权为甲乙双方共有,但甲方同意明确放弃与_路房屋相关的所有权益,该房屋实际上归乙方一人所有,并配合乙方办理_路房屋的出售手续(如乙方愿意出售),_路房屋的按揭贷款由乙方负责按时偿还,甲方应给予配合。三、出资金额、出资比例:甲乙双方已经

22、协商解决。四、产权比例_路房屋的所有权益实际由甲方享有。_路房屋的所有权益实际由乙方享有。五、甲方授权乙方办理_路房屋的出售手续以及还贷手续(如乙方愿意出售),并向乙方出具公证委托书。六、房地产权证保管_路房屋产权证等证件由甲方保管;_路房屋产权证等证件由乙方保管。七、_路房屋与_路房屋的全部税费由乙方承担并及时缴纳。全部税费包括但不限于购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费(委托中介出租物业)、房屋租金税费等。八、物权行使_路房屋物权由甲方行使,_路房屋物权由乙方行使。九、甲乙双方以按揭贷款

23、的方式购买物业,具体约定如下:1、_路房屋虽然已经以甲方名义贷款,但实际由乙方负责及时归还贷款本息;2、_路房屋以甲方名义贷款,并由甲方负责及时归还贷款本息。十、甲乙双方所购房产的实际产权及收益权等权益由甲乙双方按本协议约定行使。十一、适用法律本协议适用中华人民共和国法律。十二、 本协议变更或解除1、甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议;2、符合本协议相关条款约定的,可以变更或解除本协议;3、未经甲乙双方协商一致,本协议不得变更或解除;十三、 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商,并签署书面文件。十四、 本协议正本一式三份,甲方一份,乙方一份,_律师事务所保存一份,各份具有同等法律效力。十五、

24、 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方: 乙方:_年 月 日 _年 月 日 合伙合同范本6 姓名,性别,年龄,住址。(其它合伙人按上列项目顺序填写)第一条合伙宗旨第二条合伙经营项目和范围第三条合伙期限合伙期限为年,自年月日起,至年月日止。第四条出资额、方式、期限合伙人(姓名)以方式出资,计人民币元。(其它合伙人同上顺序列出)各合伙人的出资,于年月日以前交齐。逾期不交或未交齐的,应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。第五条盈余分配与债务承担盈余分配

25、,以为依据,按比例分配。债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的为据,按比例承担。第六条入伙、退伙,出资的转让入伙:需承认本合同;需经全体合伙人同意;执行合同规定的权利义务。退伙:需有正当理由方可退伙;不得在合伙不利时退伙;退伙需提前月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。第七条合伙负责人及其它合伙人的权利为合伙负责人。其

26、权限是:对外开展业务,订立合同;对合伙事业进行日常管理;出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;支付合伙债务;。其它合伙人的权利:参予合伙事业的管理;听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;共同决定合伙重大事项。第八条禁止行为未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。禁止合伙人再加入其它合伙。禁止合伙人与本合伙签订合同。如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。第九条合伙的终止及终止后的事项合伙因以下事由之一得终止:合伙期届满;全体合伙人同意终

27、止合伙关系;合伙事业完成或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院根据有关当事人请求判决解散。合伙终止后的事项:即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。第十条纠纷的解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。第十二条本

28、合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。第十三条其它第十四条本合同正本一式份,合伙人各执一份,送各存一份。合伙人:(盖章)(略)年月日 合伙合同范本7 订立协议各合伙人:_姓名 _,性别 男 ,身份证号:_ ,姓名 _,性别 男 ,身份证号:_ ,(其他合伙人按以上列项目顺序填写)第一条 合伙名称:_第二条 主要经营地:_第三条 合伙经营项目和范围:_沙子销售、第四条 合伙期限,自 _年 _月 _日起,至 _年 _月 _日止,共 _年。第五条 出资金额、方式、期限。(一)合伙人 黄 (姓名)以 现金 方式出资,计人民币 _万 _元。合伙人 章x (

29、姓名)以 现金 方式出资,计人民币 _万 _元。(二)各合伙人的出资,于 _年 _月 _日以前交齐。(三)本合伙出资共计人民币 _万 _元。合伙期间各合伙人的出资为公有资产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。第六条 盈利分配和债务承担。合伙各方共同经营、共同劳动、共担风险、共负盈亏。(一) 盈余分配:_以以本厂年度总盈利的 为依据,按股份比例分配。(二) 债务承担:_和伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足偿还时,以投资额度为依据,按比例承担。第七条 入伙、退伙、出资的转让。(一) 入伙。1、新入伙人入伙,必须经全体合伙人同意;2、承认并签署本合伙协议;3、

30、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前企业的债务承担连带责任。(二)退伙。1、自愿退伙。合同的经营期限内,有下列情形时,合伙人可以退伙:_合伙协议约定的退伙事由出现;经全体合伙人同意退伙;发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。合伙协议未约定合伙企业的经营期限的,合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿损失。2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:_死亡或者被依法宣告死亡;被依法宣告为无民事行为能力人;个人丧失偿债能力;被人民法院强执行在合伙

31、企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人同意,可以决议将其除名:_ 未履行出资义务; 因故意或重大过失给合伙企业造成损失; 执行合伙企业事务时有不正当行为; 合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名之日起30日内,向人民法院起诉。合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。(三)出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下,合伙人有优先受让权。如向合伙

32、人以外的第三人转让,第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。第八条 合伙负责人及合伙事务执行。(一) 全体合伙人共同执行合伙企业事务。(二) 全体合伙人决定,委托 为合伙负责人,其权限为:_1、 对外开展业务,订立合同;2、 对合伙事业进行日常管理;3、 出售合伙的产品(货物);4、 支付合法债务;(三) 全体合伙人决定,委托 为合伙负责人,其权限为:_1、 对外接待行政工商事宜2、 对合伙事业安全生产进行管理;3、 对合伙事业流动资金进行管理;4、 支付合法债务。第九条 合伙人的权利与义务。(一) 合伙人的权利

33、:_1、 合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有边决权;2、 合伙人享有合伙利益的分配权;3、 合伙人配合合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;4、 合伙人有退伙的权利。(二) 合伙人的义务:_1、 按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;2、 分担合伙的经营损失的债务;3、 为合伙债务承担连带责任。第十条 禁止行为。(一) 未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。(二) 禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;(三) 合伙人不得从事

34、损害本合伙企业利益的活动。第十一条 合伙营业的继续。(一) 在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。(二) 在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营:_也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。第十二条 合伙的终止和清算。(一) 合伙因下列情形解散:_1、 合伙期限届满;2、 全体合伙人同意终止合伙关系;3、 已不具备法定合伙人数;4、 合伙事务完成或不能完成;5、 被依法撤销;6、 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。(二)

35、 合伙的清算:_1、 合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。2、 清算人有全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定 担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。3、 合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿;合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙债务;返还合伙人的出资。4、 清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。5、 清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法处理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应承担的数额时,有权向其他合伙

36、人追偿。第十三条 违约责任。(一) 合伙人未按期缴纳或缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期十天仍未缴足出资,按退伙处理。(二) 合伙人未经其他合伙人一致同意转让其财产份额的,如果其他合伙人不原接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。(三) 合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。(四) 合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反合伙企业法而导致合伙企业解散的,应对其他合伙人承担赔偿责任。(五) 合伙人违反第九条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定

37、除名。第十四条 合同争议解决方法。凡因本协议或本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交苏州仲裁委员会仲裁。仲裁裁定是终局的,对各方均有约束力。第十五条 其他。(一) 经协商一致,合伙人可以修改本协议或未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。(二) 入伙合同是本协议的组成部分。(三) 本合同一式两份,合伙人各执一份。(四) 本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人 (盖章)签约时间:_ _年 _月 _日签约地点:_ 合伙合同范本8 甲方(出租方): 电话:身份证号码:登记住址:乙方(承租方): 电话:身份证号码:登记住址:现经甲乙双方共同协

38、商,达成如下租房合同:一、甲方将出租给乙方作为 (类)店铺使用。租期年,自年月日至年月日止。二、乙方应交租金元,押金 叁仟 元,共计人民币元整(¥ ),签约时一次性付清。合同期满,在房屋及相关设备设施未有损坏,钥匙已归还,以及水、电等费用均已交清等前提下,押金一次性无息退回。注:押金在任何情况下均不得用于抵扣其它任何费用,包括但不仅限于房租、水电费等。三、乙方如需续租,需在本合同到期前三个月与甲方商定,及时签署续租合同并付清相关费用。距到期60日前未完成相关手续,甲方将不保证乙方的续租权。如乙方不再续租,应在合同期满之日及时将房屋交还甲方。特殊原因无法及时交还,乙方应按日支付租金,费用为本合同

39、之租金标准(折算为日租金)的两倍。若无正当理由拒不交还,甲方有权强行收回,一切损失由乙方承担。四、租赁期间的其它约定事项:1. 乙方应当确保在本合同上所载明的身份信息和联系方式真实有效。2. 合同期间,乙方享有法律允许范围内对所租房屋及其附属设备设施的有限使用权,同时应承担日常的安全与保养维护义务,发现问题及时通知甲方。属于乙方责任范围内的损伤或损害,乙方应照价赔偿。(1)本房屋只可作为指定类型店铺使用,不得用来经营餐饮、水产蔬菜、娱乐以及其它各种对周边居民生活环境有较大负面影响的业务!因特殊情况需转租或改作它用,事先须征得甲方同意。(2)爱护所租房屋。不乱涂乱划乱钉乱刻,不随意破坏装修、结构

40、及设施、设备。置放重物应小心轻放,以免损坏地板。(3)经甲方事先同意,乙方可作必要的装修。期满后固定设施归甲方所有。(4)尊重社会公德,做好保洁工作,不乱扔垃圾,不随地吐痰,不将异物扔入下水道。3. 乙方应当高度重视各种安全问题,尤其是消防安全,自觉并切实做到以下几点:(1) 遵从有关规定,自行配备相当数量的符合标准的灭火器。(2) 重视水、火、电的安全使用。无人照看时相关设备应处于关停状态。若房间内有大量货物堆放,应严格杜绝吸烟或使用明火。(3) 不在房间内存放任何易燃易爆或有毒的危险物品。(4) 如需在外墙安装灯箱广告牌,其日常安全应由乙方全权负责,甲方不承担由此引发的任何责任。4. 合同

41、期内,乙方若有下列情形之一的,甲方可以单方面终止合同,收回房屋使用权,相关损失由乙方全部承担。(1) 乙方擅自将房屋转租、转借或改变使用性质的(甲方不予承认乙方与第三方私自订立的任何协议)。(2) 乙方在房屋内存放有毒或易燃易爆等危险物品的。(3) 乙方利用承租房屋进行非法活动的。(4) 乙方无故拖欠的水、电费等自理性费用总额超出押金数的。5. 房屋中使用的水、电、电话、网络及房租税、物业、卫生费等所有相关费用均由乙方自行承担并按时支付。 入住日抄表:水表吨,电表度。 收费标准:水元/吨,电元/度。6. 钥匙交予:卷闸门套个。期满如数归还,若欠数应赔偿换锁费用。 乙方可自行更换门锁,但应确保不

42、会对门及门框本身造成任何损伤。一旦更换,新锁及其钥匙的所有权即归属甲方。 甲方将保留一份钥匙以备应急之需。甲方承诺将安全保管,绝不私自、随意使用。若乙方更换新锁,甲方有权向其索取新钥匙,乙方应予配合。五、本合同一经签字(盖章)即生效,双方都不得提前解除,否则违约方应向另一方支付不少于本合同两个月的租金作为违约金。但若遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任,所有相关费用按实际情况清算。六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。到期自动失效。甲方:乙方:签约日期: 年 月 日【合伙租房的注意事项】1、租赁房屋需要验明房屋的产权证,房主本人身份证,确认是否有权利租赁

43、房屋。2、房屋邻居都是什么人,是否会影响以后的居住。3、明确房屋的相关配套费用(水,电,煤气,物业费,采暖费,有线电视,宽带,电话)等由谁承担并确认现在缴费情况。4、在房屋押金的问题上需在合同内约定什么情况下返还,什么情况下不返。5、在房屋租赁合同内约定如房屋出现漏水、室内用品损坏等问题由谁负责。6、房屋的租金约定,付款的时间,租赁的时间,租赁的期限等等。其他在使用房屋期间能够预想遇到的问题都在合同内约定出来 合伙合同范本9 发包人(甲方):承包人(乙方): 为了维护甲、乙双方的合法权益,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

44、则,经 双方协商致,订立本合同。一、 工程名称:住宅、商铺门窗制作、安装合同。二、 工程地点:三、工程内容: 住宅及商铺彩铝门、窗的制作、安装、清理等一切内容。四、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。五、工程质量:1、乙方制作安装前自行对门窗尺寸进行复核,确保安装数量、尺寸准确。2、严格按照图纸及甲方要求施工,保证工程质量达到合格。3、严格根据甲方需求色号材判颜色、规格,保证致。4、住宅窗铺五金配件要求:1)玻璃为5mm浮法玻璃;2)推拉门窗配件为朝建牌系列配件。六、工程造价:住宅或商铺部分工程造价如下:1 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻

45、璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m22、 (5+7+5)综合价/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m23系列玻璃为 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件:人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m24、圆弧增加费用:型材部分

46、20元米,8-12mm钢化热弯30元平方米。5+7a+5中空热弯30元平方米,5mm-5mm以下钢化热弯40元米。5、竣工结算及合同价:住宅及商铺门窗总价款约万元,最终的价款以竣工验收合格按现场实际设计洞口尺寸结算。七、付款方式:自合同签订之日起付总价款的30%,窗框安装完成付总款的40%,窗扇安装完毕付总款的20%,工程竣工验收合格后付总款的7%,剩余3%作为保修金,剩余的保修金无质量问题一年后一月内一次性付清。八、工程期限:进场日期:随土建进度,自甲方工程管理部书面通知乙方之日起交工日期:进场之日起自签订合同之日起,随工程整体进度,确保交工日期。乙方必须在甲方要求的工期内完工,如逾期,每超

47、期一天,乙方支付甲方违约会 元整(每超期一天,甲方支付乙方违约会 元整)因不可抗拒原因确实不能正常施工的,经甲方及监理人员确认后工期顺延。九、甲方职责:监督工程质量,协调现场关系,有权不合格工程按现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范提出整改返工。十、乙方职责:1、自觉接受甲方监督,并严格按照所送型材及质量要求和国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定进行施工,验收前提交完整的检验报告、合格证交付给甲方。由甲方自行装订交工资料。2、负责所有的检测(包括且不仅限于抗风压试验负责有关该工程的协调、配合)由此产生的费用经甲乙双方协商、(由甲方、由乙方)负责承担相关费用。十一、施工安全要求:1

48、、施工前必须编制出切实可行的安全施工方案,报甲方批准后实施。2、施工过程中,严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程,杜绝违章指挥和违章冒险作业。3、施工过程中乙方应接受甲方、监理及总承包方的质量安全监督管理,对监理人员提出的质量、安全整改事项,整改不到位不积极的,甲方有权予以处罚。4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故、工伤事故均由乙方负责并法律贵任。一切赔偿均山乙方承担,与甲方无关,因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担一切经济责任法律责任。十二、保修要求:1、该工程自竣工验收合格之日起一年内保修。2、在保修期内,承包方维修服务电话应24小时开通并有人值守,若联系方式如有变更,承

49、包人应在两日内通知发包人。3、如承包人的联系方式变更而不履行告知义务、维修服务电话无人接听、以各种形式拒接发包人维修通知,或不在约定期限内派人维修,发包人可委托他人维修,其维修费用由甲方签认为准,并由乙方双倍承担。4、承包人不履行或不完全履行保修责任,给发包人造成的直接或间接经济损失,由承包人承担(声明:由乙方提供的质量保修卡的用户、在有效期内持有保修卡的保修,无保修卡的不承担保修)。十三、违约责任:1、因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误、顺延,停、窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,山承包人无条件进行返工整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的3的违约命。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后4天内承包人仍未给予完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由包人承担。3、承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工外,并且向甲方支付本工程项目总造价的3的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失及相关费用。十四、其它约定 :1、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论