索赔管理学论文范文-浅论建筑工程施工索赔管理下载

1、索赔管理学论文范文:浅论建筑工程施工索赔管理word版下载建筑工程施工索赔管理论文导读：本论文是一篇关于建筑工程施工索 赔管理的优秀论文范文，对正在写有关于索赔论文的写作者有一定的 参考和指导作用，论文片段：摘要：施工企业要想获取更多的合理利润，就必须重视施工索赔工 作。索赔既是合同管理、项目管理的重要环节，更是承包商挽回利益 损失的重要手段。因此，施工企业一定要善于运用施工索赔这个重要 工具，做到索赔有理、有据、有节、有度，使自身的利益能够得到及 时、合理的补偿。本文首先对施工索赔进行了概述，然后归纳了建筑 工程中施工索赔发生的理市，最后详细探讨了建筑工程中施工索赔管 理的主要任务及管理的策

2、略。关键词：建筑工程；施工索赔；工程变更；合同；谈判pick to: construction enterprises want to get more reasonable profit, we must attach importanee to the construction claim work claim is an important part of the contract management, project management, especially the con tractor save in terest loss of the impor tant means t

3、herefore, construction enterprises must be good at using this important tool, construct!on claims do claim right, according to plans, and moderately, to their own interests can be timely and reasonable compensation. this article first has carried on the outline of construction claim, and then summar

4、izes the reason of construction claims occurred in construction engineering, the construction cnginccring arc discussed in detail in the main task of the construction claims management dnd management strategy.keywords: building engineering; construction claims; engineering change; the contract; nego

5、tiations2095-2104(2013)索赔概述(%1) 索赔的含义索赔是指由于合同一方违约而导致另一方遭受损失时的由违约 方提出的赔偿要求的权利。可见索赔不只是索取赔偿，更是一种“权 利主张”。施工索赔主要是指业主和承包商之间由于对方不履行或不 完全履行合同，或由于对方行为及无法防止的外因使权利人受到损失 时而提出的费用或工期的补偿要求。在建筑工程承包过程中，索赔管理主要包括索赔和反索赔。按 照fidic合同，索赔是双方面的，承包商向业主提岀索赔，则业主反 索赔；同时业主也可以向承包商提出索赔，则承包商必须反索赔。索 赔通常是对自己已经受到的损失进行追索，而反索赔则着眼于损失的 防止和

6、减少。索赔和反索赔都是合同赋了双方的合法权利，是一种正当的权 利要求，而非无理的争理，是一种经济补偿行为，并不是对过错方的 惩罚。发生索赔事情也并不意味着双方一定耍诉讼或仲裁。索赔是在 合同履行过程中的一项管理活动，大多可以通过协商、谈判和调解等 方式解决。（二）索赔的分类工程索赔按照不同索赔目的、理由和处理方式等来划分，通常 具有不同的内容。根据不同的分类策略，通常将工程索赔划分为以下 4类：按索赔目的分类通常分工期索赔和经济索赔。工期索赔指借助材料说明达到延 长工期的目的;经济索赔指通过索赔材料实现经济补偿的目的。按处理方式和时间分类一般分为单项索赔和一揽了索赔。单项索赔指工程实施过程中,

7、 出现了诸如设计变更、施工工艺变更等干扰原合同的事件而导致的索 赔。一揽子索赔，即总索赔，指施工单位在工程竣工前后，将施工中 所有的索赔汇总，向业主进行总索赔申报的索赔。按索赔发生的理由分类可分为延期索赔、工程变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。(1) 延期索赔延期索赔一般指由业主责任引起的工期延误，施工单位通常可 以得到时间和经济双重补偿，而由于其他第三方因素造成的延误，施 工单位只能申请时间补偿，申报经济补偿将被拒绝。对于需要分摊责 任的索赔，则根据施工单位责任和业主责任发生的时间顺序进行认 定。(2) 工程变更索赔工程变更索赔指对合同中规定的某些具体事项进行更改而引起 的费用变化造

8、成的索赔。(3) 施工加速索赔施工加速索赔指施工单位可以因为业主提出施工加速的要求， 而引起施工成本超出预算提出的索赔，索赔额通常指的是加班工资、 额外劳动力支出、额外设备费用、转变施工策略的费用、监督管理人 员额外支出、劳动生产率损失等所有费用的增加额。(4) 不利现场条件索赔不利现场条件索赔指超岀合同图纸和技术规范等的描述条件之 外的情况，通常指地质条件，如地质条件与合同描述不符，土方开挖 中挖出文物等一些不可知的地下条件。依据合同的索赔分类可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔。合同内索赔指按 照合同条款约定，在合同中作出明确规定的索赔，如工程延误、工程 变更、工程师差错、业主违约等。合

9、同外索赔指一些较难从合同中找 到具体依据，但从某个条款可以推断和联系论证，证明可以属于合同 规定的索赔。道义索赔指在无合同和法律依据情况下，承包商基于在 施工中的损失巨大，特向业主提出的优惠性补偿。建筑工程中施工索赔发半的理由施工索赔必须有合理理由才能得到支持。建筑工程本身的特点 是工程量大、投资多、工期长，参与者又多，且所处的环境有许多不 确定性，特别是国际承包工程，情况更是复杂，因此，索赔经常发生, 且索赔很大。根据索赔事情发生的不同理由具体可分如下：（一）业主违约业主没能正确履行合同义务，如未及时交付场地，提供图纸， 未按合同规定将施工所需水电线路接至约定地点，未及时交付业主负 责的材料和设备，下达了错误指令或错误图纸，以及超出合同规定， 干预承包商施工过程等等。（二）合同文件缺陷由于建筑合同条款多，相关文件多，合同中难免有考虑不周的 条款、缺陷和不足之处，如措辞不当、说明不清、有二义性、不同语 言之间的翻译不准等都会导致双方对责任、义务和权力的整治，引发 索赔。（三）施工内外部环境变化工程项目本