路面标线施工合同

1、路面标线施工合同篇一：路面标线施工协议书(简易版)路面标线施工协议书甲方全称：灵台大路管理段乙方全称：孙小文根据中华人民共和国合同法，经甲乙双方友好协商，就乙方承包路面标线事宜，明确双方权利和义务，甲乙双方于年月日达成并签订本协议如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料。综合单价元/，综合单价包含人工、材料、机械、管理费、税费、承包人利润。四、承包范围及内容：工程量约。五、工期:年月日至年月日如遇不行抗拒的因素，工期可顺延六、合同工程造价：￥元人民币：元，最终以实际收方数量为准。最终结算计量款=实际收方数量×综合单价。七、质量要求：路面标线所用材料应符合路面标线涂料j

2、t/t280-1995的规定。路面标线得设置、颜色、样子，应符合图纸和道路交通标记和标线gb5768-1999及道路交通标线质量要求和检测方法gb/t16311-1996标准的规定。要求按大路工程技术标准施工及符合业主及监理单位有关文件要求施工、质量到达合格以上。八、甲方责任：1、开工前到现场向乙方指定工程范围，进展管理和指导，对工程质量、进度、平安进展监视。2、帮助乙方办理有关施工答应手续。九、乙方责任：1、乙方在施工过程中必需承受甲方的一切工作指令支配。2、乙方应向甲方供应拟用法来自供给厂商合格的材料的样品和用法说明。供应合格材料检测报告，合格证等一套完好的资料，以备验收所用。3、乙方在所

3、承包工程的施行和完成及其缺陷的修复中必需满足甲方对平安生产的要求。同时，在施工过程中甲方提出对乙方在生产中存在平安隐患的整改看法，乙方必需遵照执行。此外，乙方必需自行管理好所承包全部工程的生产工作。在施工过程中所发生的一切平安事故其责任及全部费用均由乙方担当。4、乙方施工的工程质量，要按现行大路工程标准要求进展。5、乙方先划1公里作为试验段。经业主认可后，按试验段的质量标准进展大面积施工。6、乙方必需为其所在所在施工队施工人员购置相关保险，如在乙方不购置保险的状况下，因此发生的全部挺直与间接的损失均由乙方自行担当。十、工程款支付方式：甲乙双方签订协议后,甲方预付伍万元工程材料款，工程路面铺筑完

4、甲乙双方签证验收后在办理施工决算资料、开工资料给甲方后，甲方在30日内支付清全部工程款的97%，剩余3%在壹年的质保期满后，10个工作日内甲方全部支付给乙方。十一、其他事项1、施工单位的工作人员，肯定要严格管理、进入施工现场要穿好标记服，否那么制止进入施工现场。2、施工地点肯定要有明显的施工标记牌和警示标记。施工单位不能占用过半路面，要保持足够行车平安，要派专人维持好交通，不能造成堵车现象。3、施工车辆机械肯定要保持完好，性能有效，施工车辆要遵守道路交通平安法，严禁占道行驶和人货混装。4、由乙方缘由所造成的质量、工期延误不行抗力除外，甲方有权拒付乙方所承包工程款以及拘留乙方施工机械和向乙方进展

5、违约索赔。5、甲乙双方均不得单方面终止合同，如因此事造成的全部损失，由违约方担当全部责任。十二、本合同一式三分，甲方执两份，乙方执一份，本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。乙方所承包的工程经双方验收合格，甲方支付完乙方全部工程款后，本合同即告终止。十三、未尽事宜由甲乙双方协商解决或另行签订补充协议。以下无正文甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：合同签订时间：2011年9月29日合同签订地点：篇二：交通标线施工合同交通标线施工合同甲方：岳阳县城市建立投资经营有限责任公司岳阳县住房和城乡建立局乙方：甲乙双方就交通标线施划事宜经友好协商，达成如下协议：第一条款工程工程1、工

6、程名称：2、工程造价：热熔标线施工面积约平方米以实际施工量为准，施工费每平方米元含材料费、施工费等；初步商定工程费用共计大写。详细金额依据划线平方米数据实核定。其次条款工程期限1、开开工日期：自年月日至年月日。2、在施工过程中，如遇以下状况，可顺延工期。顺延期限应由双方准时协商，签订协议，并报有关部门备案。1由于不行抗力的灾难，而被迫停工者。2因甲方变更方案或变更施工图，而不能连续施工者。3、质保期：自验收合格之日起3年以上。第三条款工程要求交通标线执行gb5768.3-2009标准中对道路交通标线的规定，其中对热熔涂料的技术要求：涂料中含15%-23%的反光玻璃珠，热熔施工时再在涂膜上撒布玻

7、璃珠，标线厚度为2.0mm以上。应无发皱、泛花、起泡、开裂、发粘等现象。第四条款付款方式工程开工验收合格后付清总合同款的95%，留有5%的质保金，待一年质保期满后一次性付清。第五条款双方职责1、甲方责任：协调各方关系，为乙方施工供应一切便利条件；甲方沥青砼完工，马上通知乙方进场施工。2、乙方责任：按时、按质、按量交货；遵守甲方的规章制度，服从甲方的调度管理；做到文明、平安施工；爱惜甲方财物，不得损坏，如有损坏，照价赔偿，如因工作需要必需对某物进展某种破坏时，需征得甲方同意。第六条款违约责任1、甲方无正值理由拒收货物，拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价3%的违约金。2、乙方不能交付货物，乙方应

8、向甲方支付总价3%的违约金。第七条款争议的解决1、因工程的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对工程质量进展鉴定。工程符合质量标准的，鉴定费用由甲方担当；工程不符合质量标准的，鉴定费用由乙方担当。2、双方商定，在履行合同过程中产生争议，商定向双方所在地仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。第八条款售后效劳道路标线如在2年内非人为损坏路面损坏、地震等不行抗力因素除外，乙方应免费供应修补，此期间产生的费用由乙方担当，如人为损坏，乙方也应当准时供应修补，修补期间乙方可适当按本钱收取材料费、交通费、人工费。第九条款合同签章1、合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。2、本合同双

9、方商定双方签字盖章后即可生效。甲方：盖章乙方：盖章法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：日期：年月日篇三：大路标线工程合同标线工程合同甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方按照中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规遵循公平、自愿、公开和老实信誉的原那么，并结合工程的实际状况，经甲乙双方协商，达成如下协议。一、工程概况1、2、工程名称：；工程地点：；二、工期要求：1、乙方必需遵照甲方施工组织支配的工期要求，于年月日至年月日前完工。2、因不行抗力缘由造成工程延误，工期相应顺延。三、双方责任1、甲方负责协调施工现场以保证乙方可以连续生产，避开停工、窝工。2、甲方负责组织工程检查、验收，并监

10、视乙方的工程进度、质量、平安生产工作。3、负责向乙方准时进展技术交底包括中线、边线、标高、坐标、设计图纸等。4、甲方按合同商定准时办理与乙方的工程结算及工程款的支付。5、乙方依据本合同对工程工期、质量的要求编制施工生产方案及施工组织支配，确保按期、保质完工。6、乙方必需装备肯定数量的管理和技术人员，必需具备必要的试验、测量仪器，在施工过程中按监理规定的频率进展试验和检验。7、乙方按监理工程师要求向甲方技术管理人员上报有关工程进度，自检材料。四、工程质量1、工程在施工过程中，乙方要无条件的服从监理工程师及甲方施工管理人员对工程质量提出的要求，严格执行甲方已有和即将出台的有关工程质量的管理方法。2

11、、本工程严格执行交通部颁发的现行相关技术标准，打到现行大路工程质量检验评定标准和监理工程师的验收要求。3、本工程所用的原材料必需是由甲方或监理同意合格的材料，对于施工单位擅自进的不合格材料坚决清理出场，并处以500元以下的罚款。五、平安文明施工1、乙方在施工现场配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警示标牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。2、乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并参加人身保险，保险费用由乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身死亡、残疾、疾病或财产损失等不担当任何责任，乙方应对以上大事全部负责，担当一切费用。六、工程结算及支付单价：每平方米按元计算，约计总量为平方米。上述单价计量包括完本钱工程的全部工作，无单价的工序包含在上述单价计量范围内，不再另行计价，如有新增工程重新议价。1、工程量结算：以双方认可且监理工程师签字的工程量为准。2、工程款支付：甲方根据业主的支付时间准时对乙方予以支付工程