电梯设备安装施工合同

1、电梯设备安装施工合同合同文本简介本合同适用于电梯设备的安装事项，主要商定安装电梯的价格、土建改造、新建局部费用及担当、安装工艺技术保障、运行调试、维护保养、验收等内容，假设安装方不供应电梯门套的装饰局部，应将此局部费用单独列出或商定处理方式，应提早由施工方测量洞口尺寸、楼层及停靠时间。因电梯设备属于特种设备，故应着重商定电梯设备的相关验收等问题。考虑到设备及安装的税率及合同目的不同，故设备选购合同与安装合同分开拟定。电梯设备安装施工合同甲方需方：法定代表人：社会统一信誉代码：乙方供方：法定代表人：社会统一信誉代码：双方根据甲方工程详细状况详见图纸要求，托付乙方进展电梯安装工程施工，到达设计要求

2、并正常运行，双方遵循公平、自愿、公正和老实信誉的原那么，就甲方选购乙方电梯事项，甲乙双方经友好协商，签订本合同。第一条合同概况本产品规格参数见产品买卖合同附件一“产品规格表。本电梯安装工程施工技术要求详见施工图纸及甲方要求。电梯编号设备名称技术规格安装费综合单价元/台台数安装费综合合价元合计:注：安装合同总价含设备运到交货地点至安装验收完成并移交托付方前的保管、保险、安装、调试、验收、培训效劳、保修等，为完本钱工程的全部费用。合同总价已含为完本钱工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。其次条价款及支付1.本安装合同总价款为：此价款为含税价。2.本安装工程款项支付方式如下：1设备进场并开头安装后的

3、日内，甲方向乙方支付本合同总款的%作为首付款；2电梯安装调试完成，并经甲方驻工代表签字确认后，甲方在日内向乙方支付本合同总款的%作为施工进度款。3电梯安装调试完毕经过质检部门检验合格后，乙方供应相关资料和票据，并和甲方办理结束移交工作，甲方在日内向乙方支付本合同总款的%作为验收款；4剩余总款的%为工程质量保证金，两年质保期满后经甲乙双方确认无任何问题，甲方在日内一次性无息付清余款。3.上述费用甲方将支付到双方在本合同中明确商定的对公账户，乙方要求支付上述费用时应当同时供应根据甲方要求开具的合法正式发票，否那么甲方有权回绝支付费用并不担当任何责任。假设乙方供应了违法违规发票那么视为乙方违约，应担

4、当本协议商定的违约责任，给甲方造成的其他一切损失均应由乙方负责另行赔偿。4.假设甲方及其指定企业，在合同履行过程中新设立独立经营主体包括但不限于分公司、子公司等，那么甲方有权单方面打算新设立经营主体承继本合同全部的权利义务，乙方有义务协作办理合同变更事宜，并有义务开具与新设立经营主体全都的合法正式发票，否那么视为乙方违约，甲方有权回绝付款并不担当任何责任。5.如托付方要求分批供货安装，双方同意按上述付款进度分批结算安装费。第三条安装费包含以下费用1.包含质量技术监视局的电梯验收费用。2.包含电梯安装费、税费及为完成电梯安装到达技术监视局验收而可能需电梯制造企业增加的零部件和零星工程费，验收时为

5、到达国家电梯相关标准而可能增加的安装整改工程等费用。3.按电梯安装工程招标文件中商定应由受托方担当的费用。4.受托方已在投标阶段对主体施工现场进展勘察并确认土建构造尺寸，安装过程中所发生的一切改造费用已包含在合同总价内。第四条土建要求受托方已对托付方的电梯井道进展了预先实地勘察，符合产品买卖合同确定的电梯井道土建总体布置图样和托付方及受托方双方确认的设计土建技术要求，以及相应的建筑工程质量要求，电梯安装假设出现无法安装的状况，一切处理费用均由受托方担当，耽搁的工期由受托方负责。第五条资格保证根据国务院特种设备平安监察条例第549号令规定，本合同所涉及的产品由受托方施行安装，合同后附制造商受权托

6、付书。第六条安装施行前的商定1.在合同签订后，受托方派员与托付方共同进展土建初步勘测：主体完工即确认具备施工条件。具备施工条件的，双方确定开工日期与开工日期。2.开工安装以甲方通知为准，每批订货的电梯安装总工期为日历天，且最迟完成安装日期不超过年月日。3.受托方进场开工的条件是产品到达现场、土建具备安装条件。4.受托方应当服从甲方及施工总承包单位对施工现场的平安生产管理，并订立平安合同明确各自平安责任。第七条安装过程及验收1.托付方供应水、电接入点电供应到需安装电梯附近，调试时正式电源必需供应到机房，否那么无法调试，水电费用由受托方按实际用法量及市场价格自行担当。2.托付方供应双方共同确认的符

7、合土建要求的机房、井道和层站，按要求配置安装、调试用的动力和照明电源到机房。对于不符合受托方供应的营业设计图的土建局部，受托方必需在施工主体验收前提出，由托付方负责协调主体施工单位整改，否那么受托方自理。3.托付方除供应施工期间必要的作业场地、水、电源接入点外，其他均由受托方自理。4.受托方供应电气、通风设备所需容量及开孔位置，供应电梯井架图及土建协作要求，在土建施工中负责复核土建尺寸，负责交付施工图和开工图等相关图纸资料。5.受托方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和供应相关图纸资料。6.受托方应提早明确需要预留的孔洞或门套与墙壁的装修及其他设备外围的装修范围及要求。7.受托方负责电梯的

8、报批、报建、报验并通过质量技术监视部门验收并获得验收合格证明文件交甲方存档。8.受托方负责搭建符合国家平安规定和施工要求的脚手架，并供应合格证。9.受托方安装的设备在安装验收合格移交前由受托方保管。10.受托方安装所需工具设施物料由受托方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。11.安装完毕，受托方按技术标准进展产品的最终质量验收，验收后天内并向托付方出具产品安装检验报告和产品合格证书。12.井道照明、检查爬梯、井道改造、外呼唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监视部门验收而需设置的全部设施均由受托方负责施工，其相关费用已综合包含在合同总价内。13.安装产品未经当地政府主管部门验收通过或未经受托方办理开

9、工移交手续之前，托付方不得自行接收用法该产品。第八条质量保证1.本合同中电梯产品按gb7588-2003电梯制造与安装平安标准标准安装。2.产品用法之前，托付方应认真阅读随机供应的用户用法指南以及国务院特种设备平安监察条例第549号令，并遵照执行。第九条保修期的效劳1.本产品安装质量的保修期为自政府部门验收合格并签发合格证书之日起个月，保修期内由受托方担当因产品安装质量产生的故障免费保修效劳。2.受托方在电梯安装验收完毕移交托付方前免费赠送首次保养，且受托方在政府部门验收合格后个月内，每季度作一次质量跟踪回访效劳。第十条保修1.受托方必需有相应的修理效劳人员装备，以处理全部的修理效劳，需供应小

10、时效劳，而且修理人员需要接到报修电话后小时内赶到现场，供应不连续的效劳直到修理完毕。2.受托方须对合同中规定的电梯按产品质量法和消费者权益爱护法规定供应至少个月质保期，在质保期内供应免费日常维护和保养及修理效劳，时间从质量技术监视局验收合格之日算起。3.在质保期内，受托方应按特种设备平安监察条例中的有关规定和电梯用法说明书的规定进展日常维护和保养及修理效劳，确保电梯正常平安运行。4.质保期内受托方负责免费修理和交换任何由于设备自身质量和安装问题造成的损坏及故障。5.在保修期完毕时，须由具备技术监视局检验资质的专业工程师根据国标规定对电梯设备进展一次测试，所检出的属保修范围的缺陷由受托方免费修理

11、，并得到甲方认可。修理完成后，乙方应将修理及复原时间和日期等报告给甲方，报告一式份。6.在质保期内，如受托方修理效劳不准时或修理后仍不能排除故障的，托付方有权视状况扣减质量保证金，除此之外受托方还应担当因此造成的有关责任和经济损失。第十一条违约责任1.合同生效后，双方应严格履行，任何一方违背合同规定致使安装不能进展的，都必需向对方支付安装费总额%的违约金。2.受托方未按商定安装移交期完成产品安装并将产品移交用户的，按已收取安装费每天千分之五的比例向托付方支付工程延误违约金；托付方未按规定的时间和金额支付安装费的，按未付款金额每天千分之五的比例向受托方支付逾期付款违约金。3.工程延误逾期付款违约

12、金最高不超过安装费总额的%。对该损害赔偿费的支付不影响违约方根据合同规定应连续履行的义务。第十二条其他1.托付方如要求变更预约开工安装日期，应提早日书面通知到受托方。2.施工中产生的各类废弃物，由受托付方根据托付方及当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。3.本合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，双方应在“另行商定事项中商定，经双方受权签署人签字、盖章后生效。4.双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方均应向信阳仲裁委员会申请仲裁，仲裁是终局的对双方均由约束力。5.保证施工平安是施工单位的责任和义务，施工单位必需根据平安操作标准施工，保证施工及场地平安，假设在安装期间发生平安事故，由乙方负责担当全部赔偿责任，假设由甲方代为支付的，甲方有权挺直从乙方的工程款中挺直扣除。6.组本钱合同的文件包括：1本合同书2招标文件3投标文件、投标过程中的全部承诺4标准、标准及买提出的有关要求5图纸6经双方确认的洽商、变更、补充协议或文件视为本合同的组成局部