电力、电表建设安装合同

1、电力、电表建设安装合同电表安装合同发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着公平互利、协商全都的原那么，经共同商讨，达成以下协议：第一局部电表安装专用条款一、工程工程名称、工程的内容及质量技术要求。名称：电表安装工程主要内容：等相关施工及调试。质量要求：按国家现行标准、电力行业标准、图纸设计要求及赫章县供电局要求施工。二、工程价款：单相电表元/块，共计块；总造价元人民币；大写：。不含税费。三、承包方式：甲方供应下杆线、固定支架及其电表安装主材，乙方供应安装劳务及其施工工具承包业主电杆到电表主线安装、桥架；包工包料，不含电表箱，但包含电表

2、箱内的相关配表、接线、远抄器等相关配件及安装工作。四、承包范围：1、负责本工程中下杆线到用户电表箱进线、电表箱内接线、装电表和空开装置安装，直到全部室外配电工程及室内电表安装、调试，验收合格及每户通电。2、供应本工程安装劳务输出和安装现场管理。3、甲方供应下杆线、固定支架及其电表安装主材。4、甲方购置乙方劳务人员意外保险，乙方需供应劳务人员身份信息有效的身份证。5、施工中因建立单位增加的相关工程量由建立单位担当相关费用，施工过程中再产生的其他任何费用均由乙方自行担当。其次局部电力安装及电表安装通用条款一、结算方式和期限：经甲、乙双方协商，主设备进场后付工程总造价的30 %，完成电缆线敷设及箱变

3、安装后付至总造价的70%，工程开工、验收合格后送电调试完成后付至总造价的90%，剩余10%在工程开工通电、送电后三个月内付清，质保金由施工单位交于濉溪县供电公司，供应给建立单位复印件作为证明。二、双方的权利和义务：甲方在开工前应帮助乙方供应工程施工图纸四套和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方依据甲方供应的图纸和有关技术要求进展施工，并指定苏同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。施工中凡涉及甲方征地范围之外的破占城市道路等政府部门协调事宜由甲方负责办理、乙方帮助。乙方负责施工、验收、移交，甲方帮助。三、验收、移交方法：工程开工后，由乙方通知供电等有关单位

4、进展验收；验收合格、办理交接手续后，甲方方可动用。假设未阅历收即动用，视同验收合格移交。四、开、开工日期：考虑到电表的安装周期，本工程方案自2018 年6月1 日开工，至2018 年月日开工，总计工作日30天，假设甲方延期支付工程，那么工期顺延。施工期间如设备不能停电、遇雨、雪、不行抗力及甲方等造成等缘由造成停工，工期顺延。五、违约责任：8.1甲方未能根据合同规定履行自己应负的责任，除开工日期顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；工程中途因甲方缘由停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，除日期相应顺延外，乙方应实行措施弥补、削减损失。8.2本工程经相关单位验收如不符合电力工程质量标准

5、要求，甲方有权令乙方返工，费用由乙方担当，并担当由此给甲方造成的损失。8.3施工中超出设计内容与双方商定的合同内容所发生的工程量及材料等一切费由责任方担当。8.4甲方负责施工期间施工环境协调工作、乙方协作，如因施工环境问题造成工程停工，甲方负担乙方误工费及停工期间所发生的一切费用，违约金由甲乙双方商定。8.5因乙方缘由造成工期延误，乙方按1000元/天支付给甲方违约金，并担当由此造成甲方的其他损失。8.6工程未阅历收，甲方提早用法或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。甲方如对安装标准有特别要求，必需提早七天向乙方供应有关资料。8.7乙方在工程验收合格之日起五日内日以书面形式与甲方办理交接手续，并开头通电，乙方逾期不办理交接手续视为乙方违约，并担当由此给甲方造成的损失。8.8乙方在施工期间必需服从甲方和设计院的相关变更调整。六、施工期间乙方负责现场平安、假设发生平安事故由乙方自行负责。七、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，假设协商不成，按法律规定，由人民法院裁决。八、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，如需分送有关单位，分数另定。九、本合同经甲、乙双方签字盖章后