物资仓库合同书

1、物资仓库合同书工程合同书合同双方：建立方：如皋港务集团有限公司以下简称甲方施工方：江苏通州十建建立工程有限公司以下简称乙方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例、建立工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修方法以及国家、江苏省有关法律、法规，并结合本工程的详细状况，双方本着公平互利、协商全都的原那么，达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：如皋港务集团有限公司地磅根底及地磅房。1.2 工程地点：如皋港区1.3 承包范围：施工图纸范围内的土建、安装工程。1.4承包方式：包工不包料大清包、包人工、机械、模板工程、脚手架等、包工期、包质量、包验收合格、包平安，包文

2、明施工其次条合同工期2.1合同工期：本工程工期共个日历天；开工日期：年月日详细开工日期以建立方通知为准，开工日期：年月日。2.2对以下缘由造成开工日期推延或延误，经建立方代表确认，工期相应顺延：2.2.l不行抗力；2.2.2由于重大设计变更导致工程量增加超过 20；2.2.3恶劣天气或恶劣天气带来的后果恶劣天气不致影响工程施工的除外，以如皋市气象台记录为准；2.2.4施工方以书面形式提出申请，但仍未能从建立方收到施工所急需的指示、图纸、详图或标高，以致影响施工造成工程停工的。施工方必需在上述状况等发生后5天内，就延误的内容向建立方代表提出书面报告。建立方在15天内，书面给出施工方公正开工期限的

3、延长。由于甲方缘由造成工期延误，在3天之内含3天费用不予以增加，超过三天，费用以现场负责人签字为准。2.3施工方在2.2条款状况发生5天内，应就延误的内容和因此产生的工期延误向建立方提出书面报告，建立方在15天内提出答复看法。施工方在2.2条款所述大事发生后5天内没有提出书面报告，即被视为施工方无延期要求。第三条质量与验收3.1质量标准：到达国家和如皋市有关质量验收合格标准，同时必需到达业主、监理、提出的有关于质量标准规定的合格标准要求并满足图纸设计要求。3.2施工规程：施工方应仔细根据中华人民共和国施工技术及验收标准、国家有关规程、图集、标准和法规要求、本工程的施工图纸要求、如皋市合格工程的

4、要求及为到达上述质量标准监理提出的要求施工，以到达业主要求。假如施工图纸、建立方指令和国家及当地政府施工技术及验收标准、规程、图集、标准、法规等之间有不全都或差异的地方，施工方应以质量要求较高者为标准施工。施工方工作人员须承受建立方委派人员及监理的检查检验，并为检查检验供应便利条件。假设工程验收不合格，施工方应按建立方代表及委派人员的要求返工、修改，并担当由自身缘由导致返工修改的费用。3.3质量问题反映:施工方在施工中如发觉有质量问题或隐患须马上通知建立方，不得自行处理，如在施工中发觉施工方对质量问题隐瞒不报的，甚至未经建立方允许自行处理的，建立方将赐予施工方每发觉一次1000元的惩罚，并保存

5、其它索赔的权利。第四条合同价款及调整4.1本工程建筑面积 4.2本工程按经发包人、设计院共同确认的施工图、图纸会审、设计变更及现场签证根据以下方式进展结算。4.3结算根据：2004年的江苏省建筑装饰工程计价表、江苏省安装工程计价表及其相配套的费用定额和国家、江苏省、如皋市有关主管部门颁发的有关文件执行。其中人工按清包，机械模板脚手架按双包的方式计入。施工方供应的材料根据当时材料信息价计入。4.4工程施工措施费的取定：依据工程工程的特别性措施费用按江苏省建立工程费用定额2009年执行。其中有上下限值的工程费率取定为该项上值。检测费用实报实销。以建立单位代表及监理代表签字为准。4.5本工程全部供应

6、的甲供材均需要进展材料核销，按2004定额核销。超过局部在结算价款中扣除。第五条工程款的支付5.1工程开工预付工程款30%5.2 主体构造完成，付已完工程量的70%5.3工程完工验收15天结算完，支付至结算额的95%，余款作为保修金。；5.4保修金的返还：待工程保修期满后(保修期为一年)，建立方一次性将余款无息返还给施工方。施工方收款时需供应国家认可的有效发票第六条图纸6.1图纸供应日期：施工前供应施工方承包范围内的全部施工图纸。6.2图纸供应套数：建立方向施工方供应施工图叁套，假设施工方需超此数开工图除外，费用由施工方自行担当。第七条建立方驻工地代表7.1建立方指定施炳权为驻工地代表，建立方

7、代表行使合同商定的权利，履行合同商定的义务。有关建立方指令、通知由建立方代表签字、单位盖章生效。第八条施工方驻工地代表8.1施工方指定张斌为驻工地代表，施工方代表行使合同商定的权利，履行合同商定的义务。8.2施工方驻工地代表的权限：8.3负责向建立方供应施工组织设计和施工总进度方案；负责组织参加隐藏工程验收；8.4施工方驻工地代表工作职责：按建立方审批确认的施工组织设计、工期掌握目的、材料消耗掌握指标、低值易耗品消耗掌握指标、质量目的、现场平安文明施工目的和建立方代表根据本工程实际状况发出的指令、建立方代表批准的施工作业方案施工，履行本合同规定的其他权利和义务。施工方每周需供应材料方案，如材料

8、方案未供应，建立方来不及选购由施工方自行负责。8.5负责组织协调本工程的施工；8.6负责平安生产及文明施工。第九条暂停施工9.1建立方代表在确有必要时，可要求施工方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理看法，施工方按建立方要求停顿施工，妥当爱护已完工程，施行建立方代表处理看法后向其提出复工要求，建立方代表批准后连续施工。停工责任在建立方，相应顺延工期。停工责任在施工方，由施工方担当发生的费用。第十条平安施工10.1依据谁施工谁负责平安的原那么，施工方作为施工必需全面负责施工过程中的平安生产，建立方有负责监视检查的权利。10.2施工方按有关规定及建立方要求严格执行施工现场平安标准管理，实行严

9、格的爱护措施，担当由于平安措施不力所造成的事故的责任和费用。10.3施工方应贯彻文明施工的原那么，在施工过程中遵守建立方、质监、平安、环保等部门的有关规定。10.4加强现场平安、消防、保卫制度，确保平安施工；加强防盗，防破坏巡逻等平安保卫工作。10.5平安施工详见本合同附件>。第十一条保修11.1本工程保修期：施工方须承诺工程开工后，保修期根据合同中规定的期限执行，且保修效劳期满后，并不免除其自身施工质量责任。11.2保修范围同工程承包范围，因施工方之外的缘由造成返修的经济支出，由合同双方另行协商解决。11.3在保修期内，施工方在接到通知后24小时内派人修理，否那么建立方可托付其他单位或人员修理，费用由施工方无条件担当或由建立方挺直从保修金中扣除。保修金待保修期满后一次性结清。第十二条争议12.1双方因合同发生争议，以协商为主，协商不能获得全都的，可由有关部门予以调解或仲裁。合同双方都有权向有管辖权的法院提出诉讼。第十三条违约责任13.1因建立方缘由不按合同商定履行自己的各项义务，应担当违约责任，工期相应顺延。13.2以下状况之一者属于施工方违约：13.2.1施工质量未到达要求或施工过程中建立方认为施工质量存在问题。13.2.2未按合同商定完成自己的工作和责任。13.