建筑工程土方开挖的合同模板的范本

1、建筑工程土方开挖的合同模板的范本编号：工程施工分包合同【公司统一文本】分包工程：施工地址：方：包发分包方：土方开挖工程承包合同以下简称甲方发包方：以下简称乙方分包方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律规定，遵循公平自愿、公正和老实信誉的原那么，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：第一条分包内容：1、根据本工程设计施工开挖红线范围组织土方开挖工程施工；2、根据本工程设计施工开挖深度范围组织土方开挖工程施工；3、满足本工程根底设计深度及施工标准要求及甲方现场确定的工作面，坡度;4、负责开挖土方的人工清土、转运、修边、捡底，到达浇筑砼垫

2、层的标准要求，机具、设备、运输等工具的组织与管理，并担当一切费用；5、负责落实开挖土方的卸料场地，手续完善及相关费用；6、负责落实开挖土方的运输过程城市市政管理相关手续，并担当相关费用；7、负责协调、处理开挖土方全过程城市执法、市政检查、社区环境及可能影响施工的一切状况，并担当相关费用；8、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运，并担当费用。其次条分包方式：承包方式为综合单价包干，综合包干单价包括乙方施行该分项分部工程及缺陷修复所发生的全部费用。第三条合同工期：本工程从合同鉴定之日起，从年月日至年月日完成。本工程的全部工期均指日历天数，包括全部法定假期、休息日、暴风雨雾、高温

3、等天气。各种分包工程工序协作所需时间及分包单位延误的工作时间在内。第四条分包单价：1、甲方将本工程土方开挖工程承包给乙方，挖土方体积均以挖掘前的自然密实体积计算以实际测算为准。3，为最终结算单价，结算时不再做任何元/m 开挖单价：土方调整。该包干单价包括但不限于如下内容：土方挖运、机械挖掘所不及位置的人工挖掘、机械进出场费、路基费用、卸点施工、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、治安交通市容环卫环保渣土巡警申报和协调费、夜间施工申报费、进建立交易中心土石方分中心的交易费、外来人员综合保险费、垃圾清运费、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。详细单价见附件1：实物量单价表。如检查施工质量

4、达不到合格标准，必需返工到合格标准，返工的一切材料及人工等费用由乙方负责，甲方有权视状况对乙方另行经济惩罚。假设平安、文明施工不合要求，乙方应自费整改直至合格。第四条供应作业人员：乙方依据工程需要，供应符合要求的作业人员共人。第六条价款的结算与支付注：本工程无预付款。1、价款的结算：1依据乙方在施工中实际完成的工程量以及合同商定的分包单价，经甲方劳资员依据施工任务书出具结算单，工程统计员、工程经济师、工程经理签字齐全并报分公司人力资源科、审计科、主任经济师审核后由甲方财务部门办理结算入账手续。其别人员签字的任何凭据都不作为结算根据。2甲方出具的结算单必需有乙方托付的代理人签字确认，乙方托付的代

5、理人没有签字确认的以甲方出具的结算单为准。2、结算时间：按月进展结算：定为每月的号。3、价款的支付：1费用结算后，乙方向甲方出据工程所在地建筑业专用发票作为收款凭证；在建立单位付款正常条件下，甲方按月进度结算额的 % 经银行转账形式拨付给乙方，在工程开工后付至 %。2工程开工后留质保金_ _%，待工程质保期满后未出现质量问题，全额返还。第七条工程质量1、乙方必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续前方可转变施工。2、质量标准，双方商定如下：质量标准：合格。3、详细质量要求：1工程质量必需符合本工程设计图纸和国家的有关标准要求，甲

6、方必需指派施工技术人员检查催促，以保证工程质量。2全部各局部分项工程应由现场施工人员会同甲方指定人员共同验收合格，并按规定做好验收记录后，方可进展下道工序的施工。第八条平安施工及平安事故处理1、平安施工：1甲、乙双方必需遵守国家和行业主管部门公布施行的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2乙方用法的各类机械、脚手架及防护设施，应由甲方主管部门或指定的负责人进展检查，并做好检查记录，确认符合平安标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。3乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应平安生产保险，其费用由乙方担当。2、伤亡事故处理：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救

7、伤者，同时爱护好现场，如因抢救伤者必需挪动现场设备，须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体，由乙方所聘用的施工人员包括但不限于技术人员、农民工等与乙方形成劳动关系，与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的平安生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方担当。假设因政府及其他缘由致使甲方担当了该项损失赔偿，那么视为甲方替代乙方履行，甲方替代乙方对外担当了上述损害赔偿后，有权向乙方主见权利。第九条环境掌握乙方在施工过程中遵守国家和行业主管部门公布施行的有关环境爱护的法律法规及各项规定，避开造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与掌握。第

8、十条机具设备供给1、由甲方供应的机械设备为：搅拌机、垂直物料提升机、四轮农用车。2、由乙方自备的工具为：小型手持工具：扫把、铁皮、软管、斗车；扁担、铲子、桶、广线、平安帽、平安带、靠尺、线坠子、灯线、灯泡、等。3、乙方自备的工具须自带入现场，由甲方供应的机械设备、防护用具由甲方选购并供给到施工现场。4、乙方应遵守和执行甲方材料机具领用规定，履行书面领、还手续，对借用甲方的机具，要严格按操作规程用法，加强修理保养。第十一条双方义务1、甲方1对乙方进驻甲方施工现场的人员准时进展遵纪遵守法律、平安消防及企业内部管理制度等方面的训练工作，并进展监视检查。2准时供应乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工

9、地代表做施工技术、质量、环境职业安康、平安、节省等文字交底，供应生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的平安事故责任由乙方自负。3负责支配好乙方人员的连续生产，避开停工、窝工现象发生。假设不能保证连续生产，应出据相应的文字材料同意乙方人员或局部工种在其他合作单位中进展合理调剂。4为乙方工人供应符合卫生标准的食宿条件，食宿费用自理。将乙方纳入公司质量环境职业安康平安管理体系管理。5严格履行合同规定内容，监视乙方工人工资的发放。6准时办理现场签证的义务，将实际发生的停工、窝工及零星用工按协议要求列入结算。2、乙方1应与其供应的工人签订劳动合同，保证人员的身体素养和技术程度，工人年龄不

10、低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进展登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。2保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否那么后果自负。确保平安、质量目的，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、支配。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进展临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。3在施工中应留意爱护成品、半成品。爱惜用法甲方供应的机械设备及其工具，如发生损坏或丧失应折价赔偿。4对其工人进展平安生产、食品卫生、交通平安及意外损害等方面的训练。乙方人员应遵

11、守甲方有关平安生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监视和检查，准时向甲方供应有关状况和资料。5乙方应每月准时支付工人工资，并每月向甲方供应真实的工资支付表。6乙方必需遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购置相关保险，并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购置相关保险，甲方将从结算款中扣除，代其购置。因施工平安措施不当，造成人身作亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看管不当造成财产损失，责任由乙方自负。第十二条违约责任1、甲方1由于支配任务或材料机具供给不准时造成停工、窝工应按实际发生的工日，双方现场洽商做好记录，作为结算凭证

12、。2任务缺乏时，应提早7天通知乙方，双方协商后可提早终止合同。3由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。2、乙方1因乙方缘由造成甲方工期延误或工程质量严峻不符合要求时，甲方可终止合同，其工料损失由乙方负担，结算时按状况扣除全部损失费用。因乙方驻工地代表未向其工人交底或交底不清造成的工程质量问题由乙方负责。2施工过程中无故撤走局部或全部工人，并因此对合同工期造成影响，甲方可通知乙方在 2日内出示书面答复材料，乙方未书面答复，甲方有权拒付其未结算的价款费用、终止合同，并有权索赔。3进场人员不符合要求，甲方有权要求乙方限期进展调整。乙方无法调整时，甲方有权暂担心排

13、施工任务窝工损失乙方自负，并书面通知乙方，直至终止合同。第十三条如遇不行抗力因素时，本合同允许变更或终止。第十四条如国家政策性调整致使合同工程不能连续施行时，双方协商解决并做好善后工作。第十五条为保证合作顺当进展，乙方为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。第十六条因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由甲方所在地法院管辖解决。第十七条本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清分包工程尾款后，即宣告终止。第十八条本合同一式六份，具有同等法律效力。第十九条本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。补充条款：1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必需保证足够的作业人数和施工力量，不得以此为由向甲方追加费用。2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再担当任何费用。3、乙方应严格根据合同商定的工作内容施工，做好文明施工。如假设不可以满足合同单价包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。4、乙方不得以资金临时不到位等问题而停工或罢工等恶性大事，如假设发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。5