2021年一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测试卷三

1、2021年一级建造师建设工程法规及相关知识预测试卷三 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在我国法律体系中，（ ）的效力是仅次于宪法和法律，而高于其他法的形式。 A. 自治条例B. 行政规章C. 部门规章D. 行政法规正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于企业信用档案的表述，正确的是（ ）。A. 企业信用档案主要记入不良行为记录B. 企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C. 企业

2、的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况D. 企业信用档案信息的公布应征得企业同意正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于物权的说法中，不正确的是（）A. 所有民事主体都能够成为物权权利人B. 物权的客体一般是物，包括不动产和动产C. 物权的权利人可以对抗一切不特定的人D. 物权不具有排他性，存在一物多权的情形正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲委托乙去采购劣

3、质钢材用于工程建设，关于该代理行为，下列说法正确的是（）A. 该委托代理行为合法B. 该代理行为的后果应由被代理人承担C. 该代理行为的后果应由代理人承担D. 该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为称为（）A. 委托代理B. 法定代理C. 表见代理D. 诉讼代理正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分

4、) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）A. 占有权B. 使用权C. 收益权D. 所有权正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2吨水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（）A. 甲施工企业没有过错，无须返还B. 产生侵权之债，甲施工企业应当返还C. 产生不当得利之债，甲施工企

5、业应当返还D. 产生无因管理之债，甲施工企业应当返还正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于知识产权的法律特征，表述错误的是（）A. 财产权和人身权的双重属性B. 地域性C. 期限性D. 公有性正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某钢材商贸公司甲在知晓乙施工单位材料科科长丙因违反公司规定而被开除，还继续与其签订盖有乙施工单位合同章的材料采购合同，给乙施工单位带来严重的经济损失，其法律后果应该由

6、（）承担。A. 甲公司自行承担责任B. 乙公司自行承担责任C. 乙、丙承担连带责任D. 甲、丙承担连带责任正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 工程款支付担保，是发包人向承包人提交的、保证按照合同约定支付工程款的担保，通常采用（）的方式。A. 银行汇票B. 银行保函C. 保兑支票D. 现金支票正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于质权、质押的说法，错误的是（ ）A. 质权属于一种法定的担保

7、物权，以转移占有为特征B. 质押可以分为动产质押和权利质押C. 动产质押是指债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保；能够用作质押的动产没有限制D. 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 刑事责任的承担方式是刑事处罚，刑事处罚有主刑和附加刑，下列不属于附加刑的是 （）A. 管制B. 罚金C. 没收财产D. 剥夺政治权利正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项

8、选择题 > 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（）或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A. 省级人民政府环境保护主管部门B. 城市、县人民政府环境保护主管部门C. 省级人民政府城乡规划主管部门D. 城市、县人民政府城乡规划主管部门正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 建设单位拟建一工程，工期11个月，合同价为3000万元，在申请施工许可证时，需落实的资金最低不得少于（）万元。A. 900B. 600

9、C. 1500D. 3000正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > （ ）的编制是施工准备工作的中心环节。A. 资源需求量计划B. 施工组织设计C. 施工投标工作计划D. 施工总进度计划正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 按照建筑业企业资质等级标准、施工总承包企业特级资质标准的规定，特级企业的企业经理要具有（）年以上从事工程管理的工作经历。A. 4B. 5C. 10D. 20正确答案：C, (单项

10、选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 从事建筑活动的专业技术人员，应当具备的条件是（）A. 依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动B. 取得建造师执业资格证书C. 接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平D. 严格遵守法律、法规和行业管理的各项规定，恪守职业道德正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 招标人最迟应当在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款

11、利息。A. 3B. 5C. 7D. 10正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列属于招标人与投标人相互串通的情形是（）A. 招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况B. 招标人向投标人泄露评审委员会成员信息C. 投标人之间竞相低价投标D. 投标人提供虚假财务状况和业绩正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据招标投标法实施条例，关于投标保证金的说法，错误的是（）A. 保证金的金额不得超过招

12、标项目估算价的2%B. 保证金有效期应当与投标有效期一致C. 实施两阶段招标的，招标人要求投标人提交保证金的应当在第一阶段提出D. 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 履约保证金不得超过中标合同金额的（）A. 5%B. 10%C. 15%D. 20%正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 投标人如果对招标文

13、件有异议，依法应当先进行的活动是（ ）。A. 向有关行政监督部门投诉B. 向招标人提出异议C. 向法院起诉D. 申请仲裁正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）A. 连带责任B. 共同责任C. 集体责任D. 个人责任正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于联合体投标，下列说法正确的是（）A. 联合体投标，

14、其组成各方至少一方应当具备招标人要求的资格条件B. 组成联合体的各方，是以一个法人身份投标，中标后各方应共同与招标人签订合同C. 联合体成员就中标项目向招标人承担连带责任D. 联合体的组成成员可以在资格预审后变动，不影响原投标文件效力正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 在工程分包的种类中，（）是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。A. 劳务作业分包B. 专业工程分包C. 专业作业分包D. 劳务施工分包正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.0

15、0 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，应当受到的处罚是（）A. 给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款B. 给予警告，并处100万元以上200万元以下的罚款C. 责令改正，并处50万元以上100万元以下的罚款D. 责令停业整顿，并降低其资质等级正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 对于实行开工报告制度

16、的建设工程，不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A. 1B. 2C. 3D. 6正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系的合同称为（）A. 诺成合同B. 双务合同C. 要式合同D. 有偿合同正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 2014年8月1日，甲公司在某报刊登广告我公司欲以低价处理混凝土搅

17、拌机10台，每台售价1万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2014年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知机器已售完。”则该广告属于（）A. 要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任B. 要约，甲公司应当承担违约责任C. 要约邀请，甲公司应当承担缔约过失责任D. 要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 中外合资经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%正确答案：D, (

18、单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某施工企业于2014年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）A. 2014年3月5日B. 2014年3月12目C. 2014年3月20日D. 2014年4月10日正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测

19、题) > 单项选择题 > 合同法规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（）除外。A. 抗辩权B. 抵销权C. 该从权利属于财产权的D. 该从权利专属于债权人自身的正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据合同法的规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使撤销权。A. 1年B. 2年C. 5年D. 20年正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据合同法以及

20、相关司法解释，当事人主张解除合同的，应当通知对方。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，当事人对异议期没有约定的，最长期限为（）A. 2年B. 1年C. 6个月D. 3个月正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于合同的表述，不属于无效合同的是（）A. 施工单位为偷税漏税而与材料供货商签订的虚假采购合同B. 代理人与第三人串通而签订的损害被代理人利益的合同C. 卖方以仿制品充当真品的古董家具买卖合同D. 出租方与承租方所签订的赌博机租赁合同正确答案：C, (单项选择题)(

21、每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）A. 15日B. 20日C. 30日D. 60日正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于此种情形的责任承担，下列说法正确的是（）A. 第三人就完成的工作成果向定作人负责B. 承揽人不再承担责任C. 承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承

22、担责任D. 承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 承揽合同履行工程中，承揽人不受定作人的指挥管理，独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任，这体现了承揽合同特征中的（）A. 承担合同目的主要在于工作成果B. 标的物具有特定性C. 承揽人的工作具有独立性D. 承揽人应自行完成工作正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 关于标的物毁损、灭失的风险承担，下列表

23、述不正确的是（）A. 标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B. 因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C. 出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移D. 因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于试用买卖的表述中，不正确的是（）A. 试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期

24、间B. 对试用期间没有约定或者约定不明确，可以协议补充C. 试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买D. 对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，由买受人确定正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据合同法，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A. 3B. 4C. 5D. 2正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 &

25、gt; 甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被准时送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司的材料员发现了个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是（）A. 乙应赔偿甲破损材料损失B. 甲有责任承担破损材料损失C. 甲应负担增加的运费D. 乙要求甲补偿增加的运费是合理的正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 >

26、 某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2014年12月30日竣工。2014年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，则（ ）A. 施工单位构成违约，应承担违约责任B. 施工单位构成违约，但是可以免责C. 施工单位不构成违约，但应承担工程延误损失D. 施工单位不构成违约，可以不承担违约责任正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲企业与乙银行签订了一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，

27、下列对于该债务清偿的表述中不正确的有（ ）A. 乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B. 乙银行有权要求丙企业对50万元人民币债务承担责任C. 乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任D. 乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙企业对20万元债务承担责任正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则（）A. 该买卖合同可撤

28、销B. 该买卖合同有效C. 该买卖合同可变更D. 该买卖合同无效正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据水污染防治法的规定，下列地域中，可以新建排污口的是（）A. 风景名胜区B. 重要的渔业水体保护区C. 有特殊经济文化价值的水体保护区D. 承包给其他个人或单位的水体保护区正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 对危险废物的容器和包装物及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置（）A.

29、 指令标志B. 警告标志C. 安全警示标志D. 危险废物识别标志正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 循环经济促进法规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）优先的原则实施。A. 再利用B. 减量化C. 资源化D. 集成化正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据安全生产法，生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控及制定应急预案，告知从

30、业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。A. 特种设备B. 重大危险源C. 劳动保护用品D. 重要储存物正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位和监理单位应当组织有关人员进行验收，验收合格的，经（ ）及（ ）签字后，方可进入下一道工序。A. 施工单位技术负责人；总监理工程师B. 施工单位项目技术负责人；项目总监理工程师C. 施工单位技术负责人；监理工程师D. 施工单位项目负责人；监理工程师正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00

31、 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 >根据建筑安装工程费用项目组成的规定，安全文明施工费用不包括（）A. 环境保护费B. 文明施工费C. 安全施工费D. 材料检测费正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 施工单位在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案，且情节严重，应当对施工单位给予的处罚是（）A. 责令停业整顿B. 责令限期改正C. 降低资质等级，直到吊销资质证书D. 赔偿损失，追究行政责任正确答案：C, (单项

32、选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）A. 要求施工单位整改B. 要求施工单位停止施工C. 向安全生产监督行政主管部门报告D. 向建设工程质量监督机构报告正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（ ）编制。A. 建设单位统一组织B. 监理单位统一组织C. 总承包单位统一组

33、织D. 总承包单位和分包单位各自组织正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 某施工现场发生了基坑坍塌事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自报告之日起（）日内做出批复。A. 5B. 10C. 15D. 30正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据建筑起重机械安全监督管理规定，施行施工总承包的工程，建筑起重机械安装完毕后，由

34、（）组织验收。A. 建设单位B. 监理单位C. 施工总承包单位D. 安装单位正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 工程建设重要的通用的检验和评定方法标准属于（）A. 国家强制性标准B. 地方强制性标准C. 行业强制性标准D. 推荐性标准正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土强度等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度标准为30MPa。对该单

35、位工程应以（）为标准进行质量验收。A. 技术规范B. 监理通知C. 施工合同D. 施工图纸正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 施工人员对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送（）的质量裣测单位进行检测。A. 具有相应资质等级B. 建设单位许可C. 建设行业协会认可D. 监理协会认可正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于建设工程返修的表述中，错误的是（）A.

36、 返修是施工单位的法定义务B. 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务C. 非施工单位原因造成的质量问题，返修费用应由责任方负责D. 返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 建筑业企业资质管理规定属于（）。A. 行政法规B. 一般法律C. 司法解释D. 部门规章正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 承包人如未在规

37、定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（ ）内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。A. 7天B. 10天C. 14天D. 15天正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 因设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可参照（）结算工程价款。A. 履行施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准B. 签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准C. 履行施工合同时当地市场形成的计价方法或

38、计价标准D. 签订施工合同时当地市场形成的计价方法或计价标准正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的规定，建设单位办理竣工验收备案应当提交的文件不包括（）A. 工程竣工验收备案表B. 工程竣工验收报告C. 法律规定的由规划、环保等部门出具认可文件或准许使用文件D. 经双方确认的工程结算书正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据建设工程质量管理条例

39、，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期应为（）A. 6个月B. 1年C. 2年D. 5年正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则该工程的缺陷责任期应于（）起计算。A. 6月1日B. 8月30日C. 10月8日D. 10月20日正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章

40、节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 下列关于民事诉讼证人出庭作证的说法中，正确的是（）A. 出庭作证的只能是个人，不能是单位B. 证人有义务出庭作证C. 证人在庭审时应当旁听D. 数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据施工合同，甲建设单位应于2013年9月30日支付乙建筑公司工程款，2014年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A. 中止B. 中断C. 终止D. 届满正确答案：B, (单项选择

41、题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 人民法院审理某工程纠纷后，决定以缺席判决，其原因是（）A. 原告无正当理由中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 单项选择题 > 根据我国标准施工招标文件的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A. 14B. 28C. 7D. 15正

42、确答案：B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 现行的建设行政法规主要有（）A. 建设工程质量管理条例B. 天津市建筑市场管理条例C. 建设工程勘察设计管理条例D. 招标投标法实施条例E. 招标公告发布暂行办法正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 关于法人的论述，正确的是（ ）A. 法人需依法成立B. 法人有必要的经费C. 法人有自己的名称D. 法人能够独立承担民事责任E. 项目经理部具备法人资格正确

43、答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，主要包括（）A. 占有权B. 使用权C. 收益权D. 抵押权E. 质押权正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 授予专利权的发明和实用新型，必须具备的特点包括（）A. 新颖性B. 先进性C. 实用性D. 创造性E. 美观性正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分

44、类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 生产经营单位的主要负责人未履行规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，安全生产监督管理部门下列处罚正确的有（）A. 发生一般事故的，处上一年年收入20%的罚款B. 发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款C. 发生重大事故的，处当年年收入60%的罚款D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款E. 发生特别重大事故的，处当年年收入80%的罚款正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 权利质押一般是将权

45、利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）A. 汇票B. 存款单C. 依法可以转让的商标专用权D. 依法可以转让的股份、股票E. 房屋所有权证书正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列关于定金的说法中，正确的有（）A. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金B. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C. 定金数额最高不得超过主合同标的额的30%D. 当事人以书面或

46、口头形式约定定金E. 如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 有五位申请人通过了建造师执业资格考试，打算申请注册。下列情形中不予注册的有（ ）A. 李某三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚B. 赵某就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作C. 王某由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册D. 周某拖欠农民工工资E. 张某由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分正确

47、答案：B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 根据建筑业企业资质等级标准的规定，下列属于施工总承包企业划分的资质类别（ ）A. 建筑工程B. 地基与基础工程C. 公路工程D. 冶金工程E. 送变电工程正确答案：A,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 注册建造师申请延续注册的，应当提交的材料有（）A. 注册建造师延续注册申请表B. 原注册证书C. 申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件D.

48、资格证书、学历证书和身份证明复印件E. 申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）A. 同一工程相邻分段发包B. 同一工程分期施工的C. 合同约定的工程验收合格的D. 因承包方施工质量原因已经停工90天，并经建设单位同意的E. 该注册建造师具有两个以上注册专业的正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) >

49、; 多项选择题 > 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）A. 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B. 依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C. 分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准正确答案：A,B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 招标人认为可能影响中标候选人

50、的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审査确认的情形有（）A. 中标候选人被债权人申请破产的B. 中标候选人拖欠银行大量贷款的C. 中标候选人起诉其他债务人的D. 中标候选人的高级管理人员发生较大调整的E. 中标候选人存在违法行为的正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果有（ ）A. 由行为人承担责任B. 善意相对人有撤销的权利C. 该代理行为有效D. 相对人应该相信行为人有代理权E. 对被代理人不发生效力

51、正确答案：A,B,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 下列属于承包人主要义务的有（）A. 不得转包和违法分包B. 自行完成建设工程的全部施工C. 接受发包人的有关检查D. 交付竣工验收合格的建设工程E. 建设工程质量不符合约定的无偿修理正确答案：A,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 对于发包人解除施工合同的请求应予支持的情形包括（）A. 承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B. 承包人在合同

52、约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C. 已经完成的建设工程质量不合格，并且承包人拒绝修复的D. 承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的E. 承包人未按约定支付工程价款的正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投

53、产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员正确答案：A,B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 劳动合同的订立，应当遵循（）原则。A. 公平B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法E. 合理正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 融资租赁合同中，承租人的义务包括（）A. 支付租金的义务B. 妥善保管和使用租赁物的义务C. 租赁期限届满返还租赁物的义务D. 尊重承租人选择权的义务E

54、. 协助承租人索赔的义务正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为（ ）A. 珍贵文物B. 特级文物C. 一般文物D. 省级文物E. 国家级文物正确答案：A,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权（）A. 提出批评B. 进行检举C. 进行控告D. 作出处罚E. 强行制止正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 在执行过程中，人民法院应当裁定终结执行的情形包括（）A. 案外人对执行标的