旅游公路招标文件

1、垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目工程招标文件垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目工程施工招 标 文 件招标编号：lc-2012-0611招 标 人：垣曲县白马山旅游开发有限责任公司招标代理：山西立创建设工程项目管理有限公司二一二年六月山西立创建设工程项目管理有限公司 - 79 -目 录第一章 招标公告第二章 投标须知及投标须知前附表第三章 合同条款及格式第一节 通用合同条款第二节 专用合同条款第三节 合同附件格式第四章 图纸目录第五章 技术规范 第六章 投标文件投标函部分格式第七章 投标文件商务部分格式第八章 投标文件技术部分格式第九章 资格审查部分格式第一章 招标公告垣曲县山神庙下至

2、白马山旅游公路建设项目招标公告山西立创建设工程项目管理有限公司（代理机构）受垣曲县白马山旅游开发有限责任公司委托，对垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目进行公开招标。一、工程概况：工程名称：垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目投 资 额：约2800万元资金来源：省交通运输厅补助、自筹招标范围：垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目图纸范围内全部施工二、企业资质要求：公路工程施工总承包贰级（含贰级）以上或市政工程施工总承包贰级（含贰级）以上三、项目经理要求：二级建造师四、发布公告媒介：本次招标公告在山西省招投标网、中国采购与招标网公布五、报名时应提交的资料：法定代表人授权委托书及委托人身份证

3、、企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、安全生产许可证、项目经理注册证，以上所有资料均查看原件，并提交加盖公章的复印件贰份。六、报名时间及地点： 报名起止时间：2012年 6 月 14 日至2012年 6 月 20 日上午9:0011:00 ，下午14:0017:00报名地点：山西立创建设工程项目管理有限公司（太原市长治南路199号文苑大厦三层303室）七、联系方式：招标人：垣曲县白马山旅游开发有限责任公司联系人：任先生 联系电话地址：垣曲县毛家南庄村 招标代理机构：山西立创建设工程项目管理有限公司联系人： 张女士 联系电话： 2221318地址：太原市长治南路

4、199号文苑大厦三层303室第二章 投标须知及投标须知前附表第二章 投标须知投标须知前附表投标须知前附表项号条款号内 容说明与要求11.1工程名称垣曲县山神庙下至白马山旅游公路建设项目工程施工21.1建设地点垣曲县白马山31.1工程概况投资：约2800万元该公路起点位于山神庙下，与长毛线相接，终点位于白马山旅游景区阎家山停车场。全线按三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.50m，路线全长约9.5km41.1批准机关及文号晋交规划2012149号 运交技201251号垣政函201125号53.1资金来源省交通运输厅补助、自筹1.1设计单位山西通畅工程勘察设计咨询有限公司61.1招标

5、方式公开招标72.1招标范围施工图纸范围内全部内容81.1承包方式包工包料92.2工期要求年 月 日计划开工；年 月 日计划竣工；日历工期： 日历天101.1质量标准合格114.1投标人资质及项目经理资质等级要求企业资质：公路工程施工总承包贰级（含贰级）以上或市政工程施工总承包贰级（含贰级）以上项目经理：二级建造师124.2资格审查方式资格后审1313.1工程计价方式采用工料单价法1416.1投标保证金额人民币肆拾伍万元整1515.1投标有效期为90 日历天（从投标截止之日算起）1616.1发售招标文件时间： 年 月 日8时至 月 日18时单位：山西立创建设工程项目管理有限公司地点：太原市长治

6、南路199号文苑大厦三层175.1踏勘现场及招标答疑会自行踏勘时间： 年 月 日 时 1817.1投标人的替代方案不允许投标人提交替代方案1918.1投标文件份数壹份正本、肆份副本201.1拦标价公示时间及网站时 间： 年 月 日 时至 年 月 日 时网 站：山西省招标投标信息网2120.1投标文件提交地点及截止时间公示收件人 ：山西立创建设工程项目管理有限公司地 点：太原市长治南路199号文苑大厦时 间： 年 月 日 时 分2224.1开 标开始时间: 年 月 日 时 分地 点: 太原市长治南路199号文苑大厦2333.3评标方法及标准根据山西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标管理实施细则

7、本工程采用综合因素评标法24其 它招标文件每套售价600元。投标须知（一）总 则1、工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项第10项；1.2本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。2、招标范围及工期2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表第7项 。2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第9项3、资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第5项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人 4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第11项。 4.2本招标工程项目采用本须知前附表第12项所述

8、的资格审查方式确定合格投标人。4.3本工程项目不采用联合体投标。5、踏勘现场5.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。（二） 招标文件7、招标文件的组成7

9、.1招标文件包括下列内容：第一卷 第一章 招标文件第二章 投标须知及投标须知前附表第三章 合同条款及格式第一节 通用合同条款第二节 专用合同条款第三节 合同附件格式第四章 图纸目录第五章 技术规范 第六章 投标文件投标函部分格式第七章 投标文件商务部分格式第八章 投标文件技术部分格式第九章 资格审查部分格式7.2 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投

10、标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前 15日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 山西立创建设工程项目管理有限公司 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 1

11、 日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后 1 日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招

12、标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。(三)、投标文件的编制10投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成11.1投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查部分四部分组成。11.2投标函部分主要包括下列内容：11.2.1法定代表人身份证明书； 11.2.2投标文件签署授权委托书； 11.2.3投标函；11.2.4投标函附录；11.2.5投标保证金（复印件）； 11.2.6招标文件要求投标人提

13、交的其他投标资料。11.3 商务部分主要包括下列内容： (1) 投标报价说明； (2) 投标报价汇总表；(3) 施工预算书； 11.4 技术部分主要包括下列内容：11.4.1施工组织设计(1)施工方案全面完整、针对性强、切实可行；(2)施工总平面图设计合理；(3)劳动力计划安排合理；(4)材料供应安排合理；(5)关键部位施工方法明确、切实可行；(6)质量安全保证措施切实可行；(7)机械设备配置满足本工程施工要求； (8)工期计划合理、保证措施切实可行；(9)具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议；(10) 在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备；(11) 施工现场采用环保、

14、消防、降噪声、文明等施工技术措施。11.4.2项目管理机构配备情况 (1) 项目管理机构配备情况表； (2) 项目经理简历表； (3) 项目技术负责人简历表； (4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料。(5) 近三年已完工程及目前在建工程一览表11.5资格审查主要包括以下内容：(1)投标人一般情况； (2)各类资质和资格证书的复印件； (3)拟派本招标工程项目经理情况表； (4)财务状况表； (5)拟用于本招标工程项目的主要施工设备配备情况配备本招标工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表；(6)其他资料。12、投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应

15、当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。13、投标报价 13.1本工程的投标报价采用工料单价法（1）投标报价应执行2005年山西省建筑工程消耗量定额及价目汇总表；山西省建设工程费用定额；山西省装饰工程消耗量定额及价目汇总表；山西省安装工程消耗量定额；太原地区建筑工程材料预算价格。（2）材差文件执行太原市 2012 年第 2 期材差文件。13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。13.4除非招标人对招标文件予

16、以修改，投标人应按招标文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。13.5采用工料单价报价的，应按照招标文件的要求，依据相应工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。13.6本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准

17、。14、投标货币14.1本工程投标货币采用为 人民币 。 15、投标有效期15.1投标有效期见本须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。16、投标担保16.1投标人应在提交投标文件的同时，按

18、有关规定提交本须知前附表第14项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。16.2投标人应按要求提交投标保证金，并采用下列任何一种形式 (1) 银行电汇； (2) 支票（必须倒送）；(3) 现金。开户名称：山西立创建设工程项目管理有限公司开 户 行：中国光大银行太原南内环支行 帐 号：7527018800010702716.3未中标的投标人的投标保证金将按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后5 个工作日内予以退还（不计利息）。16.4中标人的投标保证金，在中标人按本须知第36条规定签订合同后 5 个工作日内予以退还（不计利息）。16.5如投标人发

19、生下列情况之一时，投标保证金将被没收：16.5.1投标人拒绝按本须知第31条规定修正报价；16.5.2中标人未能在规定期限内签订合同协议；17、投标人的替代方式17.1 不允许投标人提交替代方案。18、投标文件的份数和签署18.1 投标人应按本须知前附表第 19项规定的份数提交投标文件。18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同

20、时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。(四)、投标文件的提交19、投标文件的装订、密封和标记19.1 根据关于精简建设工程投标文件的通知文件中一、（二）项“对技术标装帧要求”的规定：1、页数要求小型项目:建筑面积在10000m2以内或造价在1000万元以内，页数必须控制在50页以内。中型项目:建筑面积在10000m250000m2以内或造价在1000万元5000万元以内

21、,页数必须控制在80页以内。大型项目:建筑面积超过50000m2或造价超过5000万元,页数必须控制在120页以内。特大型项目或特殊项目可适当放宽到150页以内。19.1.1投标书正文统一采用仿宋体小三号字进行编写.19.1.2纸型规格统一使用a4(210297mm)双面打印,投标书封面可自行设计,要求简装,不得使用装帧豪华的硬封面包装。投标书不按规定编制的，视作对招标文件未实质性响应。19.1.3 电子版制作要求：本工程采用电子评标系统评标电子标书投标文件的技术标必须与纸质标书投标文件完全一致；不一致时，按未响应招标文件处理。电子标书投标文件技术标的图片扫描件，扫描分辨率不得大于100dpi

22、.电子标书投标文件的技术标部分不得出现投标单位名称、标识等文字和图片内容，否则按无效标处理。19.2投标文件的装订要求 用标准a4纸正规装订成册19.3投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标“正本”或“副本”，然后再统一密封在一个外包装内。19.4 在内层和外层投标文件密封袋上均应： 19.4.1.写明招标人名称和地址； 19.4.2 注明下列识别标志：(1) 招标工程项目编号(2) 工程名称：(3) 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。19.5除了按本须知第19.2款、第19.3款和第19.4款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名

23、称与地址、邮政编码，以便本须知第22条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。19.6 如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款、第19.3款、第19.4款和第19.5款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。19.7所有投标文件的正本和副本密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处只能加盖密封章。20、投标文件的提交20.1 投标人应按本须知前附表第21项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。21、投标文件提交的截止时间21.1 投标文件的

24、截止时间见本须知前附表第21项规定。21.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。22、迟交的投标文件22.1 招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。23、投标文件的补充、修改与撤回23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容

25、为投标文件的组成部分。23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。24、资格审查文件1、投标人提交的资格审查文件通过资格审查的主要条件是：投标人在递交“投标文件”时，应提供下列证件原件，供评标委员会审查。所有原件的复印件须装订在投标文件中，并加盖企业公章。（1）企业法人营业执照（副本）、资质证书（外省投标单位提供当地资质年检情况的证明文件）、规费核准证书、投标保证金收据、安全生产许可证、入并备案登记表；（2）项目经理必须是本单位的在职

26、人员，满足该工程要求的项目经资质等级； （3）企业近三年的财务状况：由会计事务所出具的企业近三年的财务审计报告及各年度的资产负债表、损益表、现金流量表；（4）能够满足该工程需要的机械设备；机械设备装备、试验、测量、质检仪器购置发票或加盖企业公章的证明文件；（5）企业情况：有无处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产情况说明；（6）信誉：近六个月无建筑市场违规行为，以行政主管部门通报为准。注：1.投标人所有证书、财务报表、业绩、机械设备情况、投标保证金收据在开标时提供原件，并在投标文件中附有复印件以备核查，所附材料有虚假的，一经发现，取消此其投标资格并记入市场不良行为档案，同时在全市通报。2、投标

27、人资格审查有一项不符合招标文件要求的，不得进入下一阶段的评审；3、资格审查投标人少于三个的，应当重新发布招标公告投标报名。（五）开 标25、开标25.1招标人按本须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有合格的投标人参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席开标会议。25.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。25.3 开标程序：25.3.1开标会将在太原市建设工程交易中心招标厅举行，由招标代理机构主持，接受太原市建设工程招标投标管理办公室监督。25.3.2由评标委员会检查投标文件的密封情况。2

28、5.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。25.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。25.5 唱标顺序按签到顺序进行，招标人对开标过程进行记录，并存档备查。26、投标文件的有效性26.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。26.1.1投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；26.1.2 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，

29、但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的； 26.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；26.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。26.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。（六）评 标27、评标委员会与评标27.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。27.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。28、评标过程的保密28.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投

30、标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。28.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。29、资格后审29.1本工程采用资格后审，在评标过程中对投标人进行资格审查，如投标人未达到招标文件中规定的资格要求，其投标将被拒绝不进行评审。30、投标文件的澄清30.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委要以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第3

31、1条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。31、投标文件的初步评审31.1 开标后，经招标人审查符合本须知第25条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。31.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。31.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以

32、拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。32、投标文件计算错误的修正32.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：32.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；33、投标文件的评审、比较和否决33.1评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。33.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。33.3 评标方法和标准33.3.1 综

33、合因素评标法： 根据中华人民共和国招标投标法、山西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理实施细则组成评标委员会（评标委员会中受聘专家不得少于2/3）制定评标办法。评标工作在太原市建设工程招标投标管理办公室监督指导下，由评标委员会组织进行。一、评标方法：本次评标采用百分制综合因素评标法。综合因素评标法中各类因素分值按比例确定：（1）投标报价占35%；（2）施工组织设计占30%；（3）投标人承诺业绩占15%；（4）项目经理业绩占15%；（5）标书质量占5%；评委在“施工组织设计”“标书质量”两项计分时，每项得分不得低于该项满分的60%，评委计分时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，按算术平均法

34、计算得分。 本工程设拦标价，也即投标最高限价，高于拦标价的投标报价将作为废标处理。拦标价在开标前三天在山西省招标投标信息网公示。各投标人的有效报价去掉一个最高值，去掉一个最低值，拦标价与其余投标报价的平均值进行加权合成，作为合成标底，权数当场随机抽取。权数有6/4、5/5、4/6、3/7。 三、具体评标办法：(一)投标报价（35分）当投标报价等于合成标底价或低于合成标底价2%（含2%）以内得满分。投标报价在等于合成标底价或低于合成标底价2%（含2%）基础上每增加或减少1%（含1%），扣1分。(二)、施工组织设计（30分）1、施工方案全面完整、针对性强、切实可行 08分2、施工总平面图设计合理

35、02分3、劳动力计划安排合理 01分4、材料供应安排合理 02分5、关键部位施工方法明确、切实可行 03分6、质量安全保证措施切实可行 04分7、机械设备配置满足本工程施工要求 02分8、工期计划合理，保证措施切实可行 02分9、具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 02分 10、在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备的可计 02分11、施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 02分 (三)投标人承诺、资信（15分）1、符合招标文件要求的质量承诺 1分2、符合招标文件要求的工期承诺 1分3、投标人近三年承担过的同类型工程每项得2分，最高为 4分4、投标人近二年

36、市场行为规范的 2分5、投标人近二年没有发生重大质量、安全事故的（以建设行政主管部门检查结果为准） 3分6、投标人近二年工程质量安全生产执行情况 4分(四)项目经理业绩 （ 15分）1、项目班子配备齐全 4分（项目经理、项目副经理、技术负责人、工长、质量、材料、安全、计划、技术员、预算员等，根据省建设厅关于工程需要专业人员的有关规定，需要的每一专业人员计0.4分）2、项目经理近三年组织承担的同类型工程 6分（每承担过一项计3分，最高分为6分）3、技术负责人近三年组织参与承担过的同类型工程 2分（每承担过一项计1分，最高为2分，只计3000万以上的工程） 4、项目经理近三年承担过的工程获安全文明

37、工地 3分（合格安全文明工地得2分，优良安全文明工地得3分）(五)标书质量 （ 5分）1、标书内容符合招标文件要求，字迹清楚，表述明确，内容齐全 3分 2、经济技术措施切实可行 2分四、评标结果1、中标单位的确定评标委员会评标结束后，经监督单位确认后，以得分最高者即第一名为中标单位。2、中标价的确定中标人投标报价低于合成标底时，中标人投标报价为中标价，若中标人的投标报价高于合成标底时，合成标底为中标价33.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。注：（1）投标人承诺、资信、项目经理、技术负责人业绩以中标通知书、施工许可

38、证和竣工验收报告为准，三证必须同时具备，在投标文件中附复印件，开标时提供原件，否则不予计分。（2）项目班子配备人员的上岗证要求在投标文件中附有复印件，开标时提供原件，否则不予记分。（3）投标人报名之后不得随意更换项目经理，随意更换项目经理的按不响应招标文件处理。（4）同类型工程以长度为9.5km（含9.5km）以上公路工程为准。（七）合同的授予34、合同授予标准本招标工程的施工合同将授予评标后所确定的中标人。排名第一的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中

39、标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同时，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，当有效投标人都不能满足招标文件要求时，将依法重新招标。35、招标人拒绝投标的权力35.1.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。36、中标通知书36.1 中标人确定后，在太原市建设工程招标投标信息网公示三天，无异议后，招标人向中标人发放中标通知书。37、合同协议书的签订37.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。37.2 招标人如不按

40、本投标须知第37.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的 2% 的罚款。37.3 中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。37.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。第三章 合同条款及格式第一节 通用合同条款通用合同条款“通用合同条款”采用标准施工招标文件（2007版）的“通用合同条款”第二节 专用合同条款a公路行业标准专用合同条款“

41、公路行业标准专用合同条款”见公路工程标准施工招标文件（2009版）。b、项目专用合同条款项目专用条款数据表序号条目号信息或数据11.1.2.2发 包 人： 地 址： 21.1.2.6监 理 人：地 址： 邮政编码：（本项目的监理人由发包人在签订合同协议书后书面通知承包人）31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的

42、/ %或累计变更超过了签约合同价的 / %65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：否如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / 76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / 88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同协议书后7天内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：收到发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后7天内911.5逾期交工违约金：人民币1000元/天1011.5逾期交工违约金限额：10%签约合同价1111.6提前交工的奖金：人民币 / 元/天1211.6提前交工

43、的奖金限额： / %签约合同价1315.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励续上表序号条目号信息或数据1416.1因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或16.1.2 项约定的原则处理若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整合同期内不调价1517.1工程的计量应以实际完成的工程量为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。1617.2.1开工预付款金额： / %签约合同价1717.2.1材料、设备预付款比例：主要材料、设备单

44、据所列费用的 / %1817.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 3 份1917.3.3（1）不适用2017.3.3（2）逾期付款违约金的利率：中国人民银行公布的同期短期贷款利率加手续费2117.4.1质量保证金百分比：月支付额的 10 %2217.4.1质量保证金限额： 5 %合同价格2317.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份2417.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份2518.2竣工资料的份数： 3 份2618.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否如单位工程或工程设备需

45、要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： / 2718.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / 2819.7保修期：自实际交工日期起计算 5 年2920.1建筑工程一切险的保险费率：2.53020.4.2第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：3.53124.1争议的最终解决方式：仲裁仲裁委员会名称：太原仲裁委员会项目专用合同条款1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同

46、谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；（9）已标价工程量清单；（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（11）其他合同文件。4.1承包人的一般义务4.1.10 其他义务本项约定为：（4）承包人应接受质监机构对其施工质量的监督检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，重建的一切费用承包人自负。

47、（5）承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。（6）承包人应自行与有关部门协商解决施工用电、用水、通讯问题，并应根据本合同工程的施工需要修建临时道路。为执行本款要求所发生的一切费用均应含入承包人的投标报价中，发包人将不另行支付。（7）承包人应接受和积极配合发包人和有关部门搞好本项目的审计和稽查工作，并承担相关费用。（8）凡是标段内与河道、公路、铁路、管道、电力电讯等有交叉、干扰的段落，承包人应采取措施以保证在施工时不阻塞河道、不影响公路、铁路、电力、

48、电讯、管道等正常运营及安全。针对以上情况承包人应严格按照施工设计要求周密部署，合理安排工期进行施工。承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象、汛期及有关部门的具体要求。针对所承包标段内的具体施工情况制定周密的安全、质量保证措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施），并报监理人批准后严格执行。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。（9）承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入投标总报价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通

49、安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。4.2 履约担保本款细化为：承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书前一直有效。履约担保中的银行保函部分应在工程交工验收证书颁发后28天内退还给承包人。4.4联合体（不适用）4.11不利物质条件4.11.3可预见的不利物质条件的范围：滑坡、塌方、水源污染。7.2 场内施工道路本款第7.2.2项细化为：施工便道应在施工期间加强养护和维修，保持路况良好，在本标段工程施工完成后，拆除并恢复原貌，修建、拆除、养护费用计入报价中。施工便道的临时用地租用费和复垦费由承包人承担，如承包人未

50、按规定拆除便道，发包人将指定其他承包人进行拆除，费用由承包人承担。9.2 承包人的施工安全责任第9.2.5项补充：监理人根据对承包人施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等执行情况进行检查和验收，以考核安全管理目标达标情况。承包人在工程量清单中列明的安全生产费用，由监理人根据日常或阶段性安全考核结果，与工程进度款同比例支付。当监理人和发包人认为承包人未达到安全生产管理标准，有权从中期计量中扣除此项费用。本款补充9.2.12、9.2.13项：9.2.12严格按照规范和设计要求，合理安排施工，严禁在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地；严禁违规立体交叉

51、作业。9.2.13承包人应当按照国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知（国办发明电200815号）精神，建立事故隐患排查登记、公示公告、防范或整改、验收销号制度。承包人项目负责人对本标段施工阶段隐患排查治理负全责。承包人安全生产主要负责人对本单位施工项目中的重大及特别重大事故隐患排查治理负领导责任，应审核监控计划，明确时限，落实各环节责任人和监督人，掌握隐患动态。9.2.14本工程为养护工程，在施工期间不得中断交通，合理制定施工方案最大限度保证过往车辆的安全通行。承包人在施工期间应加强对原有公路设施的保护，在施工期间加强管理制定措施，消除地质灾害带来的安全隐患。10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容（包括但不限于）：总体施工组织布置及规划；施工准备（人员、设备、材料进场情况，施工便道、临时设施等）；施工进度计划安排；分部分项工程施工方案、施工方法与技术措施；危险性较大工程专项安全生产施工方案；质量、安全保证体系及措施。11.1 开工第11.1.1项补充：承包人应在签订合同协议书后14天内向监理人提交开工报审表。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围：形成洪涝灾害的连续暴风雨天气、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等。对于不利降水，一般情况承包人不应提出申请（不予考