一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第3651篇

1、2019 年国家一级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习 一、单选题 1.( )应当按照相关规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 A、监理单位 B、环境保护行政主管部门 C、建设行政主管部门 D、建设单位 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节规划、消防、节能、环保等验收的规定 【答案】：D 【解析】： 2017 年 7 月国务院经修改后发布的建设项目环境保护管理条例规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环

2、境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 2.甲公司在乙工厂附近实施基坑爆破。爆破后 3 年，乙工厂才发现实验室一台敏感仪器因爆年，乙工厂才发现实验室一台敏感仪器因爆炸产生的强烈震动发生功能故障，经与项目建设单位和甲公司交涉无效，向法院起诉要求赔偿，则本案( )。 A、已经超过诉讼时效，法院不予受理 B、已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求 C、诉讼时效中止 D、未超过诉讼时效 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼时效的规定 【答案】：D 【解析】： 诉讼时效的起算是从当事人知道或应当知道权利被侵害时，而不是从权

3、利实际被侵害之日起计算，所以乙工厂的诉讼时效从发现敏感仪器发生功能故障时起计算。 。( )关于评标委员会的义务，下列说法正确的是 3.A、评标委员会成员不得接触招标人和投标人 B、评标委员会应及时向招标人征询确定中标人的意向 C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 【答案】：D 【解析】： 1、 招标投标法实施条例进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地

4、对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。故 AB 选项错误。 2、评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人 4.双方当事人达成仲裁和解协议后，一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时，当事当事人人( )。 A、可申请仲裁机构强制执行 B、只能向人民法院起诉 C、可申请仲裁庭恢复审理 D、根据原仲裁协议再次申请仲裁 点击

5、展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 4 节和解的规定 【答案】：D 【解析】： 本题考查和解协议的效力及拒不履行时的救济。仲裁机构无强制执行的权力，则 A 选项错误。 由于一方已撤回仲裁申请，仲裁案件已结案，不可申请仲裁庭恢复审理，故 C 选项错误。 仲裁中达成的和解协议并无法律强制力，依据仲裁法第 50 条，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协议申请仲裁。因此，B 选项错误，D 选项正确。 5.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提程中，

6、建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间( )。 A、停止执行 、与法院协商处理执行与否 BC、请求政府部门决定 D、不停止执行 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 5 节行政诉讼的审理、判决和执行 【答案】：D 【解析】： 当事人对已经发生法律效力的行政判决、裁定，认为确有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但判决、裁定不停止执行。 6.关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是( )。 A、仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B、当事人可以协议

7、仲裁不开庭审理 C、仲裁审理案件应当公开进行 D、当事人不能协商确定仲裁程序 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的开庭和裁决 【答案】：B 【解析】： 仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。选项 A 错误，选项 B正确。 为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。选项 C 错误。 选项 D 错误，当事人申请仲裁后，可以自行和解，也可以自愿调解。 7.人民法院自收到申请执行书之日起超过人民法院自收到申请执

8、行书之日起超过( )未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院再未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院再申请执行。申请执行。 A、3 个月 B、6 个月 C、1 年 D、2 年 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼的执行 【答案】：B 【解析】： 人民法院自收到申请执行书之日起超过 6 个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民也可以决可以责令原人民法院在一定期限内执行，上一级人民法院经审查，法院申请执行。 定由本院执行或者指令其他人民法院执行。 8.8.根据专职安全生产管理人员的配备要求，配备根据专职安全生产管理人员的配备要求，配备 2 2 名专职安全生产管理人员的劳务

9、分包企业，名专职安全生产管理人员的劳务分包企业，其施工人员应为其施工人员应为( ( ) )。 A、50 人以下 B、50 一 100 人 C、50200 人 D、200 人以上 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：C 【解析】： 劳务分包企业，其施工人员 50 一 200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员。 9.9.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是中，正确的是( ( ) )。 A

10、、设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B、承包人应负责返修，费用由承包人先行承担 C、承包人应负责返修，费用由发包人先行承担 D、由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节施工质量检验和返修的规定 【答案】：C 【解析】： 由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，经济责任通过建设单位向设计单位索赔。 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。 10.10.国有资金占控股地位的依法招标项目，关于确定中标人的说法，正确的是国有资金占控股地位的依法招标项目

11、，关于确定中标人的说法，正确的是( ( ) )。 A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B、评标委员会可以直接确定第一中标候选人中标 C、第一中标候选人放弃中标的，招标人可以按照名单依次确定中标人 D、第一中标候选人被查实不符合中标条件的，必须重新招标 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节中标的法定要求和招标投标投诉处理 C ：【答案】 【解析】： 招标投标法实施条例还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证

12、金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 11.11.下列属于诉讼内调解的是下列属于诉讼内调解的是( ( ) )。 A、居民委员会的调解 B、专业机构的调解 C、人民法院的调解 D、人民政府的调解 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 4 节调解的规定 【答案】：C 【解析】： 法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。 12.12.项目生产安全事故应急预案应由项目生产安全事故应

13、急预案应由( ( ) )编制并组织演练。编制并组织演练。 A、安全生产管理机构 B、专职安全生产管理人员 C、项目负责人 D、安全生产领导小组 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：D 【解析】： 建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。 安全生产领导小组的主要职责： (1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准; (2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施； (3)编制项目生产安全事故

14、应急救援预案并组织演练； (4)保证项目安全生产费用的有效使用； (5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案； 开展项目安全教育培训；(6)(7)组织实施项目安全检查和隐 13.13.某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线，则应向其提供施工现场区域内地下管下管线资料的主体为线资料的主体为( ( ) )。 A、城建档案管理部门 B、相关管线产权部门 C、市政管理部门 D、建设单位 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节建设单位相关的质量责任和义务 【答案】：D 【解析】： 建设工程安全生产管理条例进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内

15、供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。选项 D 正确。 14.14.某建筑施工企业接到房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书后，立即组织组织治理，在确认重大隐患消除后，申请解除督办，但经审查不合格，则该企业治理，在确认重大隐患消除后，申请解除督办，但经审查不合格，则该企业( ( ) )。 A、继续实施挂牌督办 B、停止施工继续治理 C、不需治理，继续施工 D、等待下一次挂牌督办通知书 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任

16、 【答案】：A 【解析】： 承建工程的建筑施工企业接到房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书后，应立即组织治理。确认重大隐患消除后，向工程所在地住房城乡建设主管部门报送治理报告，并提请解除督办。工程所在地住房城乡建设主管部门收到建筑施工企业提出的重大隐患解除督办申请后，应当立即进行现场审查。审查合格的，依照规定解除督办。审查不合格的，继续实施挂牌督办。 故 A 选项正确。 15.15.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑，尚未造成严重后果的，规划局可以作出的行政决定不包不包括括( ( ) )。 A、责令停止违法行为、限期恢复原状或其他补救措施 、有违法所得的，予以没收 BC、指定有能力的单位

17、代为恢复原状(即代履行，属于行政强制执行) D、对责任单位和责任人处以一定数额的罚款 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 3 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：D 【解析】： 损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处 20 万元以上 50 万元以下的罚款,对个人并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款;造成损失的，依

18、法承担赔偿责任. 16.生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并将事故生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并将事故信息及应急响应启动情况向信息及应急响应启动情况向( )报告。报告。 A、公安部门 B、安全生产监督管理有关部门 C、监察机关 D、人民政府 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 4 节施工安全事故应急救预案的规定 【答案】：B 【解析】： 生产经营单位发生事故时应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门

19、。 17.关于中标人不履行与招标人订立的合同的，下列说法中正确的有关于中标人不履行与招标人订立的合同的，下列说法中正确的有( )。 A、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，赔偿以保证金数额封顶 B、没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任 C、中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，一律由工商行政管理机关吊销营业执照 D、履约保证金可以先行退还，之后再缴纳罚款 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节违法行为应承担的法律责任 B ：【答案】 【解析】： 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以

20、赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其 2 年至 5 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。 18.18.仲裁协议应当具备的内容是仲裁协议应当具备的内容是( ( ) )。 A、仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会 B、请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项 C、仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会 D、选定的仲裁委员会、具体的仲裁请求、事实和理由 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲

21、裁协议的规定 【答案】：B 【解析】： 仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。 19.19.中国甲公司与某国乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求中国甲公司与某国乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( ( ) )。 A、将乙的申请提交港口所在地的中级人民法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C、将乙的

22、申请提交甲所在地的基层法院裁定 D、审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节涉外仲裁的特别规定 【答案】：A 【解析】： 注意和国内仲裁案件不同，涉外仲裁案件的财产、证据保全均是由有管辖权的中级人民法院裁定并执行。A 正确。 20.20.某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题：某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题： 主体工主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法，程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该

23、责任承担的说法， 正确的是正确的是( ( ) )。 A、由总承包单位承担全部责任 、由总承包单位与分包单位承担连带责任 BC、总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任 D、总承包单位对主体混凝土质量承担责任，分包单位对墙面瓷砖质量承担责任 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节对施工质量负责和总分包单位的质量责任 【答案】：C 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 主体工程不得分包

24、。本题住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包，故总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任。选项 C 正确。 21.关于我国土地法律制度，下列说法正确的是关于我国土地法律制度，下列说法正确的是( ) A、我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制 B、全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使 C、根据土地用途，可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地 D、我国严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 4 节土地所有权、建设用地使用权和地役权 【答案】

25、：D 【解析】： 我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。 A 选项错。 全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。B 选项错。 国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。C 选项错。 严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。D 选项正确。 22.女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是

26、( )。 A、高处高温工作 B、低温、冷水作业 C、夜班劳动 D、矿山井下作业 点击展开答案与解析 劳动保护的规定节 2 第章 4：第【知识点】 【答案】：D 【解析】： 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。 高处、低温、冷水作业，是女职工经期企业禁止安排的劳动；C 是怀孕 7 个月以上时企业禁止

27、安排的劳动。只有 D 正确。 23.23.下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，属于法律、行政法规所禁止的是下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，属于法律、行政法规所禁止的是( ( ) )。 A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标 B、明示施工单位在施工中应优化工期 C、暗示施工单位不采用建设工程施工合同(示范文本)签订合同 D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节建设单位相关的质量责任和义务 【答案】：D 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设

28、单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。所以，正确选项是 D。 24.24.关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的处理，下关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的处理，下列说法正确的是列说法正确的是( ( ) )。 A、吊销执业资格证书，终身不予注册 B、吊销执业资格证书，5 年内不予注册 C、责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 D、处 1 万元以上 10 万元以下的罚款 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章

29、第 3 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：A 【解析】： 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定，对注册执业人员未执行法律法规的，依据建设工程安全生产管理条例第 58 条规定，责令其停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书， 5 年内不予注册；造成重大安 全事故的，终身不予注册。 25.25.根据文物保护法 ，因特殊需要在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，在相应人民政府批准前应当征得( ( ) )同意。 A、省、自治区、直辖市文物行政部门 B、城乡规划部门 C、国务院文物行政部门 D、建设行政主管部

30、门 点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 3 节在文物保护单位范围和建设控制地带施工的规定 【答案】：C 【解析】： 文物保护法规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。 故 C 选项正确

31、。 26.26.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据合同法 ，该合同属于，该合同属于( ( ) )合同。 A、施工承包 B、承揽 C、信托 D、委托 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节承揽合同的法律规定 【答案】：B 【解析】： 合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。所以，选项 B 正确。 27.27.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有( ( ) )的权利。 A、提

32、出管辖权异议 、代为承认、放弃诉讼请求 BC、进行和解 D、提起反诉或者上诉 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼当事人和代理人的规定 【答案】：A 【解析】： 本题考查特别授权。 民事诉讼法规定， “诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写全权代理而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。 故 A 选项正确，B、 C、D 选项中的实体诉讼权利无权行使。 28.施

33、工单位与建设单位订立施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安施工单位与建设单位订立施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由全生产由( )负总责。 A、建设单位 B、施工单位 C、分包单位 D、工程监理单位 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工总承包和分包单位的安全生产责任 【答案】：B 【解析】： “建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责” 。总承包商具有施工现场的统一管理权，其中也包括对分包单位的安全生产管理。B 正确。 29.建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在建筑

34、施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内年内不得申请安全生产许可证。不得申请安全生产许可证。 A、2 B、1 C、3 D、5 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：B 【解析】： 建筑施工企业隐瞒有关情况或者提中规定， 建筑施工企业安全生产许可证管理规定供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。 30.30.根据根据商标法商标法 ，注册商标有效期限为，注册商标有效期限为 1010 年，自年，自( ( ) )之日起计算。之日起计算。 A、注册

35、商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书 C、公告发布 D、核准注册 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 6 节建设工程知识产权的常见种类 【答案】：D 【解析】： 注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。 注意对比：专利权期限自申请日起算；商标权期限自核准注册日起算。 31.31.关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是关于一级注册建造师执业区域范围说法正确的是( ( ) )。 A、执业区域范围限于其工程所在地 B、各地可根据实际情况设置执业准入条件 C、一级注册建造师可在经济特区执业 D、一级注册建造师未向地方建设主管部门备案，不得在该地方以注册

36、建造师的名义执业 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 3 节建造师的受聘单位和执业岗位范围 【答案】：C 【解析】： 注册建造师执业管理办法(试行) 规定，一级注册建造师可在全国范围内以一级注册建造师名义执业。A 有误。 工程所在地各级建设主管部门和有关部门不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准入条件。BD 有误。 C 正确。 32.32.关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是( ( ) )。 A、按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多 B、建筑施工企业经营规模较小

37、的，可以不配置专职安全生产管理人员 C、建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员 D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员 点击展开答案与解析点击展开答案与解析【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：A 【解析】： 选项 A 正确：建筑施工总承包资质序列企业，特级资质不少于 6 人；一级资质不少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人。 选项 B 错误，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加，但无论规模多小，也应当配备专职安全生产管理人员。 选项 C 错误：建筑施工企业的分

38、公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员。 选项 D 错误：施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 33.33.纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应当符合的条件不包括纠纷发生后，当事人申请仲裁的，应当符合的条件不包括( ( ) )。 A、当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款 B、当事人双方有仲裁协议 C、当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由 D、属于仲裁委员会的受理范围 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁的申请和受理 【答案】：A 【解析】： 当事人申请仲裁，应当符合

39、下列条件：(1)有仲裁协议；(2)有具体的仲裁请求和事实、理由；(3)属于仲裁委员会的受理范围。故 A 选项正确。 34.201434.2014 年年 3 3 月月 2 2 日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，日，某工程施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3 3 月月 7 7 日经验收不合格，施工单位返修后于 3 3 月月 2020 日再次验收合格，日再次验收合格，3 3 月月 3131 日，建设单位将有关材料报送建设行政主日，建设单位将有关材料报送建设行政主管部门备案，则施工单位出具工程保修书时间应为管部门备案，则施工单位出具工程保修书时间应为( ) )。 A、3 月 2 日 B、

40、3 月 7 日 C、3 月 20 日 D、3 月 31 日 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 5 节质量保修书和最低保修期限的规定 【答案】：A 【解析】： 2 月 3 首先，应注意出具保修书的时间与保修期的起始时间是两个不同时间。本案中，日应出具保修书，但保修期自 3 月 20 日起算；其次，应注意返修和保修是两个不同的法律概念：验收合格前，返修；验收合格后，保修。 35.35.施工单位的以下违法行为，应记入资质不良行为的是施工单位的以下违法行为，应记入资质不良行为的是( ( ) )。 A、特殊技术工种无证上岗 B、借用其他企业资质证书参加投标 C、恶意拖欠农民

41、工工资 D、出借安全生产许可证 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 3 节建筑市场施工单位不良行为记录认定标准 【答案】：A 【解析】： 资质不良行为认定标准： (1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的； (2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的； (3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 ； (4) 未在规定期限内办理资质变更手续的； (5)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的 ； (6) 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。 36.36.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反

42、国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是( ( ) )。 A、工程重大安全事故罪 B、重大责任事故罪 C、重大劳动安全事故罪 D、串通投标罪 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 10 节建设工程刑事责任的种类及承担方式 【答案】：A 【解析】： 关键词：降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于工程重大安全事故罪。在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的

43、，属于重大责任事故罪。安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于重大劳动安全事故罪。 。) ) ( ( 以下行政行为中属于行政处罚的是以下行政行为中属于行政处罚的是 37.37.A、某建设行政主管部门审查发现甲施工企业在申请资质升级前 1 年内发生过较大安全事故，依法作出不予批准资质升级的决定 B、某建设行政主管部门检查乙施工企业的施工工地，发现该工程没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工 C、某建设行政主管部门检查某施工企业租赁的汽车吊，认为该汽车吊保护装置不齐全存在安全隐患，依法作出扣押的决定 D、某劳动行政主管部门检查发现丁

44、施工企业无故拖欠和克扣农民工工资，依法作出责令其支付拖欠工资和赔偿金的决定 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 10 节建设工程行政责任的种类及承担方式 【答案】：B 【解析】： 在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等；选项 B 正确。 38.关于环境保护税应纳税额的确定方法，不正确的是关于环境保护税应纳税额的确定方法，不正确的是( )。 A、应税大气污染物的

45、应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额 B、应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额 C、应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额 D、应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数乘以具体适用税额 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 9 节环境保护税的规定 【答案】：D 【解析】： 环境保护税应纳税额按照下列方法计算： (1)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；A 正确。 (2)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额;B 正确。 (3)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额；C 正确。 (4)应税噪声的应纳税额为超过

46、国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。D 有误。 39.3 月月 5 日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3 月月 20 日，双方向有关日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为( )。 A、3 月 5 日，3 月 20 日 B、3 月 20 日，3 月 20 日 日 5 月 3 日，5 月 3、CD、3 月 20 日，3 月 5 日 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 7 节抵押权、质权、留置权、定金的规定 【答案】：D 【解析】：

47、不动产厂房的抵押权自登记时 3 月 20 日设立，动产设备的抵押权自抵押合同 3 月 5 日生效时设立。故 D 选项正确。 40.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2013 年年 3 月月 1 日和 2014 年年 10 月月 1 日，2014 年年 10 月月 20 日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在先受偿权，其最迟必须在( )前行使。前行使。 A、2013 年 9 月 1 日 B、2015 年 4 月 1 日

48、 C、2015 年 4 月 20 日 D、2015 年 10 月 20 日 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：C 【解析】： 建设工程承包人行使优先权的期限为 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014 年 10 月 20 日实际竣工，截止到 2015 年 4 月 20 日为 6 个月。所以，正确选项是 C。 二、多选题二、多选题 1.强制性标准监督检查的内容包括强制性标准监督检查的内容包括( )。 A、工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准 B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

49、 C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 D、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 E、工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准规定 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 1 节工程建设强制性标准实施的规定 【答案】：B,C,D,E 【解析】： 强制性标准监督检查的内容包括： ; 工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准(1)(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定； (3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定； (4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定； (5)工程项目采用的导则、指南、手

50、册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。所以B、C、D、E 正确。 2.2.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前 1 1 年内出现下列情形，资质许可机年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有关对其申请不予批准的有( ( ) )。 A、与建设单位或者企业之间相互串通投标的 B、未取得施工许可证擅自施工的 C、将承包的工程转包或者违反分包的 D、发生过安全事故的 E、恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 2 节企业资质的法定条件和等级 【答案】：A,B,

51、C,E 【解析】： 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请： 1.超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人一本企业的名义承揽工程的; 2.与建设单位或企业之间互相串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的; 3.未取得施工许可证擅自施工的; 4.将承包的工程转包或违法分包的; 5.违反国家工程建设强制性标准的; 6.发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的; 7.恶意拖欠分 3.3.下列情况中，不影响劳动合同继续履行的情况有下列情况中，不影响劳动合同继续履

52、行的情况有( ( ) )。 A、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇 B、用人单位名称发生变更 C、用人单位法定代表人或投资人发生变更 D、用人单位发生合并或者分立 E、用人单位被依法宣告破产 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 2 节劳动合同的履行、变更、解除和终止 B,C,D ：【答案】 【解析】： 用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。 4.4.在下列情形中，发包人应当承担过错责任的有在下列情形中，发包人应当承担过错责任

53、的有( ( ) )。 A、发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建筑工程质量缺陷 B、发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准，造成建筑工程质量缺陷 C、发包人未组织竣工验收擅自使用工程，在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷 D、发包人提供的设计有缺陷，造成建筑工程质量缺陷 E、发包人提供的设备不符合强指标性标准，引起建筑工程质量缺陷 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节竣工结算、质量争议的规定 【答案】：A,B,D,E 【解析】： 选项 C 错误，虽然建设单位不能未组织竣工验收就擅自使用工程，但是主体结构出现质量缺陷，是施工方导致的，责任在

54、承包方。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 12 条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任: (1)提供的设计有缺陷; (2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (3)直接指定分包人分包专业工程。 5.5.人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有人民法院对二审案件的审理，在下列表述中，正确的有( ( ) )。 A、一审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当，发回重审 B、一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判 C、一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审法院重审 D、一审判决适

55、用法律错误的，依法改判 E、当事人对第二审案件的判决，不可以上诉 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼的审判程序 【答案】：B,C,D,E 【解析】： 我国实行两审终审制，上诉案件经二审法院审理后作出的判决、裁定为终审的判决、裁定，诉讼程序即告终结。 第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理: (1)原判决、裁定认定事原判决、裁定认定事实(2) ; 实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决、裁定错误或者适用法律错误的，依法改判、撤销或者变更; (3) 原判决认定基本事 实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事

56、实后改判; (4) 原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法 6.6.下列情形中，人民法院应当再审的有下列情形中，人民法院应当再审的有( ( ) )。 A、管辖错误的 B、违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的 C、缺席判决的 D、原判决超出诉讼请求的 E、审判庭组成不合法 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼的审判程序 【答案】：B,D,E 【解析】： 当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审: (1)有新的证据，足以推翻原判决、裁定的; (2)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的; (3)原判决、

57、裁定认定事实的主要证据是伪造的; (4)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的; (5)对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的; (6)原判决、裁定适用法律确有错误的; (7)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的; (8)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者 7.7.根据根据建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例 ，工程监理单位不得与被监理工程的，工程监理单位不得与被监理工程的( ( ) )有隶属关系或者其有隶属关系或者其他利害关系。他利害关系。 A、建筑材料供应单位 B、施工承包单位 C、设计单位

58、D、建设单位 E、设备供应单位 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：A,B,E 【解析】： 建设工程质量管理条例均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包建筑法单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。 故 ABE 选项正确。 8.8.下列关于代理的法律责任说法正确的有下列关于代理的法律责任说法正确的有( ( ) )。 A、代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担 B、代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为

59、，对被代理人发生效力 C、代理人没有代理权的代理行为，经被代理人追认的，对被代理人发生效力 D、在表见代理的情形下，代理行为的法律后果由被代理人承担 E、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，代理行为的法律后果由本人承担 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 3 节代理人和被代理人的权利、义务和法律责任 【答案】：B,C,D,E 【解析】： 民法总则规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代

60、理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。所以 A 错误。 9.9.关于无效合同的说法，正确的有关于无效合同的说法，正确的有( ( ) )。 A、无效合同不具有违法性 B、无效合同具有违法性 C、无效合同部分无效会影响其他部分的效力 D、无效合同自订立之时起不具有法律效力 E、无效合同可能会损害公共利益 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：B,D,E 【解析】： 无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性