边坡喷锚劳务合同

1、喷射砼护坡工程劳务合同甲方:乙方：身份证（复印件附后）号：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，甲方就工程中的喷射砼护坡工程承包给乙方相关事宜协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况（一）工程名称： （二）工程地点：（三）工程内容： 内的方格骨架护坡施工。（四）工程数量：约。最终工程量结算办法：以双方共同收方量为准。第二条、承包内容1、本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成 本合同内容所发生的一切费用，并且乙方承认已对该工程现场的地形 地貌、设计图纸要求非常熟悉和了解，一次包包干不再调整的单

2、价， 综合包干单价为：锚杆成孔（含钻孔、锚杆制作、锚杆安装、锚孔灌浆）：元/m，米数按成孔深度计算；喷射砼（含钢筋制作绑扎、喷浆）：元/m2。该单价包含但不仅限于以下内容：锚孔钻孔、清孔、锚杆制作安 装、灌浆；钢管架搭拆、模板及钢管等材料场内转运；砂浆 （ 水泥浆 搅拌） 、框架梁模板、砼施工、钢筋制作安装、材料场内短距离运输； 沉降缝制作安装、养护等， 清理出的多余土、石方由甲方派运输车运 输至弃土场，乙方负责装车。 乙方自带挖掘机、 砂浆搅拌机、喷浆机、 搭拆钢管及砌筑等施工工具。自行购买模板加固所用铁丝、钉子、拉 杆、套管等材料。此单价为综合单价已包括相应机具费、安全费（包括施工安全、

3、人身伤亡、保险）、及其它费用包干费等，承包单价中途不再作任何 调整，一次性包干，不受天气变化、市场行情、甲方相关工程进度等 因素影响。此单价为综合单价已包括班组承包范围内所有工作内容人工费、 管理费、安全措施费、安全文明施工费、相关法律法规规定支付的各 种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、劳保福利及各种 保险费等其它一切费用 （本单价为一次性单价， 在合同履行中乙方不 得以任何理由提出涨价） 。第三条、工程质量1、质量要求：本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、 监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。2、凡因乙方自身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在 甲方规定

4、的时间内无条件无偿返工， 达到工程质量验收标准， 并承担 返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。3、甲方对乙方有质量否决权，乙方必须服从甲方对质量管理的要 求，以及对质量问题的惩处和质量优良的奖励。第四条、工程工期1、进度要求：乙方必须保证甲方的施工进度要求，按时保质保 量的完成当天的工作安排和每周的进度安排（如遇不可抗力因素除外）2、乙方如果在施工中劳动力不足或机具不足，不能及时增加， 不能满足甲方的工期要求，甲方有权立即增加另外的任何人工承包班 组进场，并划分工程量，并按已完工程量的 50%吉算。增加的班组如 果单项费承包价比乙方单项承包价报价高， 则此差价的工程款在乙方 的工程款中扣出

5、，补给甲方增加的人工班组。乙方已完成工程量按已 完工程量的50%吉算。3、 工期要求：于年月日开工至年月日完工。按甲方（月、旬、周）进度计划规定的时间保质保量完成施工 任务，如无特殊原因班组不能按时完成施工任务，甲方将对班组进行延误工期处罚5001000元/次，同时班组必须及时调整作业人员， 满足进度要求。乙方在施工中，如下小雨、农忙期间作业人数不足， 造成工期滞后，甲方有权处罚乙方缺少作业人数 _元/人日。若甲 方作业人员不能满足现场要求，甲方派人抢工的，工资按 _元/人日 支付，在乙方当月劳务进度款中扣除。第五条、付款方式工程款的支付：在完成总工程量的 80%寸支付至已完工程量进度 款的5

6、0%工程完工验收合格结算后三个月内支付至总价款的 90% 余款在六个月内付清。每次付款时乙方必须向甲方上交当月作业人员领款签字工资表 和班前安全交底记录，否则甲方有权拒绝付款，如因乙方原因未按时 完成施工进度计划造成工期延后，甲方有权拒支付当月班组进度款， 待工程竣工后支付工程进度款。第六条 安全文明施工、工程质量、工期要求及奖罚（1）、所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证复印件一份（或上交身份证由甲方统一复印），及时配合甲方 办理作业人员上岗证或平安卡（所有办证或卡所有费用由乙方承担）， 特种作业人员必须向甲方提供有效的操作证原件。按时参加施工单位和劳务公司组织的各种安

7、全教育和安全、质量交底会议，未提交身份 证或未参加安全教育和安全交底人员一律不得进场作业。如因乙方不 按要求及时上交作业人员身份证，发生安全事故者，所有费用全部由 乙方行负责。（2） ）乙方作业人员必须严格按照安全操作规程进行作业， 认真 学习、自觉遵守施工单位和劳务公司的安全规章制度。 班组作业人员 （含班组管理人员）如有违章将无条件接受甲方（包括施工、业主、 监理、安监等相关单位）违章处罚。（3）、所有作业人员必须服从甲方（包括施工单位、监理单位、 业主单位）现场管理人员的正确指挥和管理， 乙方现场管理人员必须 做到管生产必须管安全，不得违章指挥、冒险蛮干，认真做好班前安 全交底记录，做到

8、事前交底、事中勤查、发现隐患先整改后作业，发 现违章及时制止，使班组作业人员在施工中真正做到三不伤害 （不伤 害自己、不伤害他人、不被他人伤害），争创施工现场安全生产班组。（4）、在施工过程中，如发生安全事故，发生事故费用（每人次） 在 贰万 元以内（含 贰万 元）的由乙方全额承担；发生事故费用（每 人次）在 贰万 元以上的部份，经保险公司赔付后，甲方承担超过部 份的80 %乙方承担20 %护理费（含护理人员）全部由乙方负责。 若因安全事故造成停工事件，乙方承担窝工、误工等人工损失及因此 导致总工期延后的相应罚金。（5） ）本班组所用的各种材料必须随用随收分类堆放整齐，每完 成一个工作面必须及

9、时清理一个工作面，做到工完、料尽、场清。否则甲方有权对乙方罚款100500元/次。（6）乙方作业人员在施工中应爱护甲方机具设备， 不得故意损 坏，严禁偷盗甲方材物，如有发生，甲方有权对乙方进行 5002000 元/次的罚款处理，情节严重者将移交公安机关处理。（7）、施工现场内必须做到和谐配合、文明用语，进入施工现场严禁打骂、随地大小便、打架斗殴等不文明行为。如发生打架斗殴， 甲方（根据情节轻重）有权对肇事双方同时处罚 5002000元/次罚 款，同时造成相关医疗及其它一切费用由肇事双方班组（个人）自行 负责。情节严重或不服从甲方调解移送当地公安机关处理，因上述行为影响施工现场正常施工，甲方有权

10、对肇事人员所属班组作5002000元/次罚款处理。（8）、如因乙方原因造成甲方安全文明施工达不到相关部门要求，乙方必须无条件及时整改，造成损失的（如被相关职能部门处罚）， 甲方有权直接从应付乙方当月劳务进度款中扣除。（9）、在施工过程中，乙任何人、无论任何原因严禁采用任何方式阻碍现场各种起重设备及其它机械的正常运转，否则，甲方对乙方 按10002000 元/次进行处罚。(10) 、在施工过程中，甲、乙双方必须确保电话畅通，乙方必 须按时参加甲方组织的各种会议，无故不接电话、不参加会议者，甲 方按元/次对乙方进行处罚。第七条 乙方如有以下情况之一的，甲方有权解除单方合同，造 成损失的，乙方应当予

11、以赔偿，结算价款按综合包干单价的50%计算总费用。并责令乙方在5日内无条件撤离本施工场地。(1) .乙方逾规定期限尚未开工，或开工后工程明显迟缓，作业无 常，施工质量不达标，经甲方通知限期改善，乙方仍无意改善的；(2) .乙方及项目部管理混乱，业主及监理要求撤换的；(3) .不服从甲方监督管理，发生严重损害甲方企业声誉和信誉行 为的；(4) .其他情况导致甲方认为乙方不具备履行合同的能力的；(5) .每个月不能完成总工程量的相应比例的；(6) .故意找茬不按照合同履行的。第八条 乙方与甲方签订合同时，乙方按照工程投资 10%向甲方 缴纳履约保证，该保证金不计息。开工后30日内退还履约保证金的5

12、0%剩余的履约保证金按照 已完工程量进度的80%退还，工程完工验收合格结算后三个月内全部 退还。如乙方未按甲方要求的质量与工期完成，甲方不退还乙方缴纳的 工程履约保证金。第九条、违约责任1、乙方履行合同中，不按时支付民工工资、工期、质量、安全 生产不能满足合同约定要求，经甲方两次书面通知，仍达不到要求的， 甲方有权单方通知乙方解除合同，乙方接到通知后应立即组织退场， 并积极配合甲方清理已完合格工程量劳务费结算，退场期限甲方在解除合同中注明，乙方推迟退场的，保证金不予退还且每推迟一天向甲 方支付违约金 元(或在乙方劳务费中扣除)。乙方积极配合甲方且按时退场后日内，甲方退还乙方保证金总额的% ，同

13、时甲方将按乙方已完合格工程量劳务费结算 (扣除应扣款后)总额的支 付乙方劳务费，剩于保证金及劳务费作为甲方另择班组费用补贴。如乙方拒不退场影响甲方后续施工，甲方有权将乙方的设备、工具等现 场遗留物强制清理出场，不承担损毁责任。2、乙方履行合同中，如因乙方组织作业人员不力，不能满足施工进度要求，经甲方书面通知要求的时间内乙方仍不能组织足够的作 业人员进场，甲方有权单方要求乙方减少承包作业范围，乙方必须无条件配合。3、甲方不能按约定时间支付乙方劳务进度款，造成工人停工及 相关损失由甲方负责，且应按银行同期贷款利息支付乙方劳务费。4、乙方施工质量不符合要求，由乙方返工整改，并赔偿给甲方 造成的全部损

14、失。5、甲方按合同约定支付乙方劳务费后，乙方因工人劳资纠纷、 安全事故、治安事件不能控制局面（如拉闸断电、爬塔吊、阻挠正常 施工、阻断交通、聚众闹事等）以及乙方工期滞后，质量事故等，影 响甲方正常生产及相关单位形象和利益的，乙方应赔偿甲方相应损 失，并承担10002000元/次的违约金；甲方因上述情形单方解除 本协议将不承担任何违约责任。6、乙方不能向甲方管理人员行贿（含甲方管理人员有意索贿），如有行贿、索贿行为，一经发现，则只按完成工程量的80%吉算。7、本协议其它条款约定的违约金及处罚条款按约定执行，且合 同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。第十条其他条款1. 甲方将不定期

15、对原材料进行核算，砼按工程数量的70%f算，施工误差2%水泥按配合比（或按尺寸计算）用量的3%计算施工误差， 砂子按配合比（或按尺寸计算）用量的5%计算施工误差。超出误差范 围的原材料将按C25砼400元/m3,水泥400元/吨，砂子180元/m3、 钢材4500元/吨的价格从乙方工程结算款中扣除。2. 如果乙方在施工期间以承包单价过低、 施工困难为借口中途停工、阻工、退场，需支付违约金按合同价的10%合甲方。3. 甲方责任：甲方提供二级配电箱，乙方自行配备三级配电箱。提供砼、钢筋、 砂子、水泥并运输至施工现场。4. 本工程施工图为本合同附件5. 本工程地质勘察报告为本合同附件第一条争议的解决方式合同执行过程中如果发生争议， 双方应及时协商解决， 协商不成 时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条 其它1. 合同在执行过程中，业主、