土方工程施工承包合同

1、土方工程施工承包合同甲方：茂名市电白建筑总公司乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例及其他有 关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将时代山湖海（珠 海）三期一标段项目土方工程（以下称本工程）分包给乙方施工，为明确双 方责任、权益及义务，保证工程施工顺利进行，结合本工程的特点，特签定 以下合同，双方共同遵守执行。一、工程名称：时代山湖海（珠海）三期一标段项目。二、工程地点名称：珠海市金湾区机场东路。三、工程承包范围：包括挖机、推土机、车辆等，基坑以及地梁、承 台土方开挖（包括小机桩间土方）边坡和修复，基坑吊桩，包括 施工道路的平整修理，推土场地的推土、机械挖土、土方外

2、运以 及弃土到远离现场的开发商指定地点来堆土和推土等一切相关内 容，负责施工现场和道路安全及规划红线外路面道路清理等一切费用。具体工作内容及施工范围详见开发商确认的图纸、联系函（单）和甲方的开挖方案等内容。四、承包方式：采取包工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工等大包干方式承包，独立核算、自负盈亏。五、结算方式：1、本工程所有土方挖运单价为一次性综合大包干单价 9.5 元/立 方米（含税一半为油票） ，上述包干单价含人工费、机械费、 规费、管理费、 保险、风险等乙方承包范围内的及政府或地方 征收相关工作的一切费用， 不因油价上涨、 地质条件差异等各 种原因而调整单价。基坑边等回填土用

3、 120 型挖机按 1100元 /台班计。其它租用200型挖土机按1600元/台班，考虑到塔 楼桩间较密，补给乙方挖土机误工费（项目全部完成） 8000 元。2、所有工程量按双方在开挖前现场测量确认平均标高， 按图纸要 求实挖深度，包括放坡、工作面在内计算实际土方量。六、付款方式 地下室全部完成后，开发商付第一次款给甲方，甲方付给乙方总 款的 80%，开发商付第二次款给甲方， 甲方付给乙方总款的 20%。七、甲方责任：1 、负责与开发商沟通业务往来，协调总分包合同条款的执行，设计图 纸会审， 交底和施工技术措施、 方案的审定工作以及组织竣工的交验工 作、提供有关施工图纸的技术资料。2、提供挖土

4、所需的设计标高图。3、负责进度的安排、协调、控制，施工由甲方派人亲自指挥。八、乙方责任1 、乙方必须具备在本市施工的一切合法手续（含注册登记）和有 效证件（包括暂住证） 。2、根据甲方提供的图纸，按甲方的要求挖土至指定标高。3、包工期，如乙方不能满足甲方进度，开发商对甲方罚款，甲方 有权对乙方双倍罚款，且甲方有权从其他地方租车和挖机，从乙 方的工程款扣除。4、包司机、包机械及其配件、燃油等一切相关材料。5、提供各工种司机的上岗证， 甲方有权要求乙方更换不合格的挖 机司机，乙方不能以任何理由拒绝，否则甲方将视情况给予乙方 经济处罚。6、包安全，按有关规定为自身施工人员购买必要的保险（包括工 伤保

5、险），在任何地方、任何情况下如发生人身伤亡等事故，由乙 方自行负责并承担相应的费用，对甲方的声誉和经营开拓造成损 害的，甲方将视情节和影响对乙方予以严厉处罚。7、负责机械地点保养、保管、维护，杜绝环境污染。8、在不影响甲方正常施工的情况下，在征得甲方同意后，乙方可 以将机械调出。9、乙方因资金不足或其他原因造成停工， 甲方有权在外面另请挖 机、推土机、车辆，所产生费用从乙方的工程款扣除。10、乙方须提供满足施工要求需要的挖土机、自卸机，可以挖的 大面积桩间土、地梁、承台坑、边坡和修复均由挖机挖，必须服 从现场的指挥，不得胡乱施工，保护好已施工完的桩，不得损坏。11、乙方离开施工红线外后出现的人

6、员、车辆的文明、安全问题 由乙方负责。12、承包方进入施工现场所有的施工机械车辆必须符合中华人民 共和国法律法规，违反造成的一切后果由乙方承担。九、施工方法： 根据甲方施工方案分层开挖，第一层挖土深度 1.5米，第 二层挖到图纸尺寸，从北端开挖，工期为 20 天或按甲方现场管理人员要求 按实际时间完成，如中途私自停工，按实际完成量 40%核算，甲方有权另找 队伍施工，乙方必须结算后十小时内清出施工现场。十、其他1、如遇下雨天等特殊情况导致工期延误，工期延误的时间必须由现 场的工长和项目经理签字后方可生效。2、执行中若出现双方不可预见的原因导致合同的重大偏差以及未尽事 宜，在不违反甲方与承包方、甲方与乙方签定的工程合同的前提下，本着实 事求是的友好合作的精神协商解决。签署的书面纪要作为本合同的补充，具 有同等法律效力。所有争议不能作为乙方停工、闹事的理由，有争议出现后 双方不能取得一致的协商意见，双方有权向市人民法院提起诉讼。3、挖到最后一层土，如需要钢板铺路或修路的工作由甲方负责。 十一、本合同自甲、乙