招标师考试模拟练习题

1、 2011年招标师考试模拟练习题一、选择题1、因重大误解而订立的合同，当事人一方有权( )。请求人民法院确认无效 请求人民法院撤销解除合同 变更合同2、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动则( )价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 无论上涨还是下降均按新价格价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 无论上涨还是下降均按原合同价3、无权代理是指( )而以他人的名义进行民事、经济活动。企业未经注册 企业法人超越经营范围行为人没有代理权 被代理人没有授权4、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求

2、人民法院( )。撤销甲的行为 解除合同 撤销合同 变更合同5、合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。可以选择适用违约金或者定金 可以要求违约金、定金并用只可要求支付违约金 只可适用定金规定6、 ( )担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。保证 留置 抵押 定金7、撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。要约到达受要约人之前 要约人收到承诺之前受要约人拒绝要约之前 受要约人发出承诺之前8、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。订立施工合同 工程开工 确认无效 下达工程停工令11、指定代理只在没有( )的情况下适用。(多选题)委托代

3、理人 法定代表人 法定代理人 指定代理人 被代理人12、甲决定将与乙签定的合同中的权利转让给丙，下述( )均符合合同法规定。(多选题) 无需征得乙同意，但应通知乙 丙直接对乙享有权利 乙只能向甲行使抗辩权 应征得乙同意2010年招标师模拟试题精粹（2）二、分析或简答题1、某地业主项目招标，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力，持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：1、担保的法定方式有哪些? 2、保证合同的方式有哪几种?银行开具的履约担保属于保证合同吗?3、银行的这一要求是否合理，为什么?2、什么

4、叫合同缺陷?依据合同法规定应当如何补救，并简述法律规定内容?3、某大学(a)扩招，急需一批桌椅，于7月与某家具公司(b)签定一份买卖合同。合同约定：b向a于8月25日前提供某规格课桌椅400套，合同价款6万元，由b公司送货到a单位的后勤处，合同约定违约金为3000元。a单位签署合同后静候b公司送货，不料直到8月26日既不见b公司送货，也无履约消息;于是a单位当天电话催促，b公司回应还需要10天才能交货，而a单位称9月1日要开学，要求b公司不要送货了，但得到b公司的反对，双方未达成一致。a单位便从另一公司花7.8万元购进400套同规格的课桌椅。9月8日b公司将课桌椅送到a单位;a单位拒收，并要求

5、b公司赔偿其损失1.8万元和承担违约金3000元;而b公司称a单位不履行合同，应承担违约金3000元。请问：1、a单位可以解除原合同吗?为什么?2、a单位的要求合理吗?为什么?3、该纠纷的责任应由哪一方承担?应如何承担?2010年招标师模拟试题精粹（3）一、选择题1、招标代理行为属于( )。委托代理 法定代理 指定代理 复代理2、在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。 不编制标底 委托代理机构进行招标 委托评标委员会定标 在招标文件中约束外省施工单位投标3、工程标底是招标工程项目的( )。 合同价格 投标报价 预期价格 结算价格4、施工许可证的申请者是( )。监理单位 建设单位 施

6、工单位 设计单位5、下列情况标书有效的是( ) 投标书未密封 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印 投标书逾期送达 投标人未派代表参加开标会议6、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人( )。共同承担责任 按份承担责任 承担连带责任 各自承担责任7、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由( )承担。招标代理机构 发包人 监理单位 承包人8、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是a，投标是b，定标是c，下述依次对abc描述正确的是 ( )。 要约、承诺、二承诺 要约邀请、要约、承

7、诺一要约、二要约、承诺 要约、要约邀请、承诺9、建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合体投标时，其资质等级( )。参照较高的 参照较低的 取平均水平 以上三种都可2010年招标师模拟试题精粹（4）二、分析或简答题1、什么叫不平衡报价?通常采用的不平衡报价有哪些情况?2、简述投标决策的内容和影响投标决策的主客观因素及情况?3、公开招标与邀请招标的异同性比较。4、业主于3月1日发布某项目施工招标公告，要求施工企业资格必须是本市一、二级企业或外地一级企业。4月1日向通过资审的单位发售招标文件，投标人领取文件时被要求在一张表上登记签收。招标文件规定4月18日16时为投标截止时间。4月2日业主在

8、书面答复投标人提问以后，组织进行现场踏勘。4月12日，业主又将招标补遗通知部分投标人。4月18日16时30分开标，由投标人代表检查投标文件的密封情况、确认、拆封及宣读，招标人公布评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,主管部门代表1人及其它5人)，并授权评标委员会直接确定中标人。【问题】(1)逐一说明该招标中哪些方面不符合招投标法的规定?(2)某投标人在截标前2天已将标书送达。开标前2小时，该投标人又递出优惠函：申明将原报价降低1%，请问招标人如何处理此事件。(3)写出该招标方式的全部工作流程2010年招标师模拟试题精粹（5）一、选择题1、fidic土木工程施工合同条件规定，监理

9、工程师( )之后，退还承包商合同约定的全部保留金。签发工程移交证书 签发解除缺陷责任证书签发分部工程移交证书 退还履约保函2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当( )认定合同有效 认定合同无效认定合同成立 认定合同不成立3、施工合同(示范文本)规定，( )是承包方的工作。办理施工临时用地批件 组织设计图纸会审向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施 提供施工现场的工程地质资料4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。委托方 设计单位 监理工

10、程师 主管部门5、fidic合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括( )。多选题工程量清单中所含有的同类工作内容工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异工程量清单中没有该项工作内容承包商因质量不合格的返工工作内容工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。4、按照fidic条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期?( )多选题监理工程师延发图纸影响了施工进度 分包商违约 非承包商责任的暂停工承包商责任的风险发生、导致工期延长 承包商的施工机械出现故障5、在施工合同中，下列(

11、)工作应由承包人完成。多选题土地征用和拆迁临时用地、占道申报批准手续提供工程地质报告保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物提供相应的工程进度计划及进度统计报表2010年招标师模拟试题精粹（6）二、分析或简答题1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系?2、某施工合同其工程量清单汇总如下：总则项目 100万元，土石方工程 800万元(其中土方30万方，价10元/方;石方10万方，价50元/方)，排水工程100万元，暂定金100万元。施工中土方数量为

12、25万方，石方为15万方。【问题】上述工程变更是否要下达工程变更令，为什么?依据fidic条件，承包人是否可以提出变更单价调整，为什么?3、某土木工程，业主通过招标选择了一家承包人。由于工程量未确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同。施工合同内有以下条款：(1)承包人按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，承包人不应再承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(2)业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供承包人参考使用。(3)分包人可以再次分包。(4)监理工程师应当对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。【问题】(1)工程合同计价类型有哪些?特点及适用情形如何?(

13、2)业主与承包人选择的总价合同形式是否恰当，为什么?(3)请逐条指出以上合同条款中的不妥之处，应如何改正?(4)分包合同的类型有哪些?并分析区别。2010年招标师真题:项目管理与招标采购1、招标人和中标人订立书面合同后( )内，中标人应当到建设行政主管部门备案。a、5b、7c、10d、2、招标人应当采取必要的措施，保证评标在( )的情况下进行。a、公正b、公开c、公平d、严格保密3、采用邀请招标方式的，招标人应当向( )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。a、3b、4c、5d、4、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件

14、截止之日止，最短不得少于( )日。a、7b、10c、15d、205、投标保证金一般不得超过投标总价的( )，但最高不得超过( )万元人民币。a、1% 80b、2% 80c、1% 100d、2% 1006、提交投标文件的投标人少于( )个的，招标人应当依法重新招标。a、1b、3c、5d、77、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以( )为准。a、数字金额b、文字金额c、数字金额与文字金额中小的d、数字金额与文字金额中大的8、踏勘现场的目的是让投标人了解工程现场场地和( )情况等，以便投

15、标人编制施工组织设计或施工方案，以及获取计算各种措施费用时必要的信息。a、周围环境b、自然条件c、施工条件d、现场情况9、采用经评审的最低投标价法的，应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于( )的除外。a、标底合理幅度b、社会平均成本c、企业成本d、同行约定成本10、招标投标法与下面哪一项属于同一个法律层面( )a、辽宁省建筑市场管理条例b、政府采购法c、建设工程质量管理条例d、评标专家和评标专家库管理暂行办法11、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( )的，具备资格的投标人参加投标，并按中华人民共和国招标投标法和有关招标投标

16、法规、规章的规定，择优选定中标人。a、特定b、全国范围内c、专业d、不特定12、投标文件中出现工程量清单作变动、补充和修改时，应( )。a、属细微偏差，修正报价b、评标委员会成员讨论后确定c、属细微偏差，但报价不得修正d、属重大偏差，废标13、确定专家成员一般应当采取( )的方式。a、招标人指定b、行政监督机构确定c、随机抽取d、交易中心选定14、一个工程编制的标底( )。a、只能一个b、二个c、三个d、允许多个15、评标和定标最迟应当在投标有效期结束日( )个工作日前完成。a、10b、15c、20d、301、招标文件应当载明投标有效期。 投标有效期从( )起计算。a、发布招标公告b、发售招标

17、文件c、提交投标文件截止日d、投标报名2、依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自发出中标通知书之日期( )日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。a、5b、10c、15d、203、投标文件中出现未按招标文件设定的暂定材料价格进行报价或擅自变动暂定价时，应( )。a、属细微偏差，修正报价b、评标委员会成员讨论后确定c、属细微偏差，但报价不得修正d、属重大偏差，废标4、招标投标法自( )起施行。a、2000年1月1日b、2001年1月1日c、2002年1月1日d、2003年7月1日5、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( )。a、重新招标b、重新开标c、重新组织专家评

18、标d、重新备案本文1、评标由( )负责。a、招标人b、招标代理机构c、评标委员会d、评标委员会负责人2、辽宁省为配合计价规范实施编制了辽宁省建筑工程消耗量定额和( )。a、辽宁省装饰装修工程消耗量定额b、辽宁省市政工程消耗量定额c、辽宁省安装工程消耗量定额3、使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定( )的中标候选人为中标人。a、排名第一b、报价最低c、得分最高d、排名第一或第二4、评标专家库专家总人数不得少于( )人。a、300b、500c、700d、8005、投标预备会结束后，由招标人(招标代理人)整理会议纪要和解答的内容，将以书面形式将所有问题及解答向( )发放。a、所有潜在的

19、投标人b、所有获得招标文件的投标人c、所有申请投标的投标人d、所有资格预审合格的投标人1、在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于( )家资格预审合格的投标申请人。a、3b、5c、7d、92、评标工作一般按下列程序进行：( )a、详细评审-评标报告b、 初步评审-详细评审本文c、工作准备-评审d、工作准备 -评标报告3、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，并在投标截止日期( )前发给获得招标文件的投标人。a、5日b、7日c、10日d、15日4、招标人可以( )评标委员会直接确定中标人。a、批准b、委托c、授权d、指定5、开标由( )主持，邀请所有

20、投标人参加。a、公正机构代表人b、招标人c、投标人代表d、行政监督机构1、资格后审，是指在( )后对投标人进行的资格审查。a、投标b、开标c、中标d、评标2、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担( )。a、法律责任b、民事责任c、单位责任d、连带责任3、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵，属( )。a、重大偏差b、严重偏差c、细微偏差d、细小偏4、措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程( )和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。a、施工前b、施工中c、施工后d、竣工前5、其他项目清单应根据拟建工程的具体情况，具体包括预留金、材料

21、购置费、( )、零星工作项目费等。a、技术转让费b、文明措施费c、总承包服务费d、安全措施费1、工程量清单应作为( )的组成部分。a、招标邀请函b、投标保函c、招标文件d、技术文件2、工程量清单应由分部分项工程量清单、( )、其他项目清单组成。a、技术列表b、清单说明c、工程量明细d、措施项目清单3、市建设行政主管部门对本市招标代理机构进行资格复审，达不到法定条件的停止招标代理业务( )个月。整改后方可重新开始招标代理活动。a、3个月b、6个月c、9个月d、12个月4、( )负责全市工程建设项目招标代理机构的监督和管理。a、市检察部门b、市招标管理部门c、市政府行政主管部门d、市监察主管部门5

22、、本市注册的工程招标代理机构实行( )管理。a、登记制b、备案制c、审批制d、认证制2010年招标师考试实务精炼1.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向 a 提出赔偿要求。a.建设单位b.监理单位c.监理工程师d.设计单位2.a建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，b施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的c单位在未与a、b单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，c单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由 b a.a单位b.b单位c.c单位d.监理单位3.货物运

23、输合同的客体是 c 。a.运输人b.运输工具c.运输行为d.运输的货物4.a单位与b单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，b单位应于1997年2月18日付货款，但b单位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17 ，发生了不可抗力事件，致使a单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至 b 期满。a.1998年10月5日b.1999年2月17日c.1999年4月19日d.2000年5月16日5.最全面、最充分的物权是 a 。a.所有权b.抵押权c.经营权d.留置权6.某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于 c 。a.合法行为b

24、.自然事件c.违法行为d.社会事件7.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种 a 代理。a.委托b.法定c.指定d.再8.a单位与b单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，a单位应于1997年2月8日交货，b单位应于1997年2月18日付货款。但b单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至 c 期满。a.1998年10月5日b.1999年2月7日c.1999年2月17日d.1998年2月179.经济法律关系的 a 是指经济法律关系的参加者或者当事人。a.主体b.客体c.内容d.对象10.在工程施工期间，施工工程的占有权属于 b 。a.建设单位b.施工企业c.监理单位d.国家1.在所有权的各

25、项权能中， d 是核心。a.占有权b.使用权c.收益权d.处分权2.法人的意志是由法人的 d 实现的。a.名称b.场所c.上级机关d.组织机构3.买卖合同关系的客体是 d 。a.买卖的行为b.运输工具c.智力成果d.买卖的货物4.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向 b 提出赔偿要求。a.监理单位b.施工单位c.项目经理d.具体施工人员5.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种 d 。a.合法行为b.违法行为c.自然事件d.社会事件6.未成年人与其父母之间的代理关系是一种 b 代理。a

26、.委托b.法定c.指定d.再7.在下列法律关系主体中， a 是法人。a.施工企业b.施工企业经理c.个体工商户d.施工企业的分公司8.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向 c 提出支付合同款的要求。a.监理单位b.施工单位c.巳项目经理d.建设单位9.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的 a 。a.主体b.客体c.内容d.对象10.a建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的b单位在未与a单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于 c 。a.合同b.侵权c.无因管理d.不当得利1.在下

27、列几种情形中， d 合同是可撤销的合同。a.损害公共利益的b.以合法活动掩盖非法目的的c.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的d.因重大误解而订立的2.可撤销的合同，当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起 b 年内才能行使撤销权。a.0.5b.1c.2d.43.口头合同自 d 时生效。a.要约生效b.要约人发出要约c.双方签字d.受要约人承诺4.在下列合同中， c 合同是可撤销的合同。a.造成对方人身伤害而免责的b.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的c.在订立时显失公平的d.违反法律强制规定的5.工程投标属于 a 。a.要约b.承诺c.要约邀请d.反要约6.a公司授权其采购员甲到b

28、公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当 b 。a.要求a公司支付电视机的货款b.要求甲支付电视机的贷款c.退货d.向a公司交付计算机后要求a公司支付计算机的货款7.建设工程合同纠纷的诉讼时效为 c .a.6个月b.1年c.2年d.4年8.我国合同法规定，在合同订立过程中，要约自 a 时生效。a.到达受要约人b.要约人发出c.受要约人真正了解d.合同订立9.中标通知书是一种 b 。a.要约b.承诺c.要约邀请d.反要约10.从行为性质上说，工程招标属于 c 。a.要约b.承诺c.要约邀请d.反要约1.建设单位拖欠工

29、程款，施工企业的诉讼时效期间应从 c 时起算。 a.订立施工合同b.工程完工c.约定应当支付工程款d.工程通过竣工验收2.诉讼时效期间从权利人 c 之日起算。a.权利受到侵害b.提起诉讼c.巳知道或者应当知道其权利受到侵害d.被告知其权利受到侵害3.若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其 a a.胜诉权b.起诉权c.巳实体权利d.执行权4.诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效 c 。a.继续计算b.维持不变c.重新计算d.适当减少5.建设工程合同是一种 b 合同。a.实践b.诺成c.单务d.从属6.担保合同是一种 d 合同。a.计划b.实践c.主d.从7.订立合同必须经过一定的程

30、序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中 c 是每个合同都必须经过的程序。a.担保和承诺b.要约和担保c.要约和承诺d.承诺和公8.在下列法律事实中， d 会导致合同生效。a.要约到达受要约人b.受要约人发出承诺c.法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的d.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的9.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照 b 的解释履行合同。a.格式条款提供者b.不利于格式条款提供者c.有利于格式条款提供者d.格式条款起草者10.委托代理的法律后果由 b 承担。a.无权代理人b.被代理人c.善意第三人d.保险公司1.在代理关系中，通常涉及

31、的关系主体为(bce )。a.代理权人b.代理人c.被代理人d.受托人e.第三人2.代理的种类有( ade )。a.委托代理b.邀请代理c.约定代理d.法定代理e.指定代理3.下列选项中( acde )属于委托代理终止的原因。a.代理期限届满b.被代理人取得民事行为能力c.代理人辞去委托d.代理人死亡e.代理事务完成4.物权的民法保护方法包括(acde )。a.请求确认物权b.请求给予更新c.请求排除妨碍d.请求返还原物e.请求损失赔偿5.行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为(abcd )。a.不违反法律b.不违反行政法规c.不得违背社会公德d.不得损害社会公共

32、利益e.不得违背风俗习惯6.建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( abe )。a.自然人b.法人c.协会d.政党e.其他组织7.法律羊系的变更，是指法律关系的(abc )发生变化。a.主体b.且内容c.客体d.事件e.行为8.法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为通常表现为(abce )。a.民事法律行为b.行政行为c.违法行为d.自然行为e.司法行为9.债因以下事实而消灭，即( abcd )。a.履行b.提存c.混同d.免除e.请求10.非企业法人包括(acd )。a.机关法人b.附属性医院c.社会团

33、体法人d.事业单位法人e.地方各级人民政府的职能部门 1.被代理人在委托代理活动中应注意下列问题(ade )。a.被代理人应慎重选择代理人b.被代理人不得取消委托c.被代理人不得更换代理人d.委托授权的范围要明确e.委托代理的事项必须合法2.代理人在代理活动中应注意下列问题(abce )。a.应在代理权限范围内进行代理活动b.应亲自进行代理活动c.应认真履行职责d.应严格按被代理人的指示活动e.不得滥用代理权3.债权的客体可以是( acde )，物权的客体则只能是物。a.财b.人c.物d.行为e.智力成果4.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有(abce )。a.著作权b.专利权c.商

34、业秘密d.发明权e.商标权5、工程建设法律关系的构成要素包括( abc ).a.主体b.客体c.内容d.事件e.行为6.在我国的民法通则中，自然人包括( acd )。a.公民b.行为c.外国人d.无国籍的人e.专业技术人员7.企业法人包括(ade )。a.国有企业法人b.合伙企业c.商会法人d.有限责任公司e.外资企业法人8.法律关系的客体包括(bcde )。a.人b.财c.物d.行为e.非物质财富9.法律关系的终止，分为( bde )。a.权利终止b.自然终止c.义务终止d.违约终止e.协议终止10.法律行为的成立要件有(acde )。a.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力b.经过

35、登记或备案等程序c.行为人意思表示真实d.行为内容合法e.行为形式合法1.专利权的主体包括(abcd )。a.发明人b.合法受让人c.社会组织d.外国人与外国人组织e.发现人e.具有人身权和财产权的双重属性2.商标侵权行为包括(abe )。a.非法使用他人注册商标b.销售伪造的商标标识c.制造他人注册商标标识d.销售他人注册商标的商品采集者退散e.擅自制造他人注册商标标识3.招标投标活动的公平原则体现在(abce )等方面。a.要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事b.平等地对待每一个投标竞争者c.不得对不同的投标竞争者采用不同的标准d.投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标

36、e.招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标4.知识产权的基本特征有(abce )。a.专有性b.时间性c.地域性d.盈利性5. 工程建设项目招标范围包括(acde )。a.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目b.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的c.关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目d.使用国际组织或者外国政府资金的项目e.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目6.采用公开招标方式，( acde )等都应当公开a.评标的程序b.评标人的名单c.开标的程序d.评标的标准e.中标的结果7.诉讼时效的种类包括( abde )。a

37、.普通诉讼时效b.短期诉讼时效c.中期诉讼时效d.权利的最长保护期限e.特殊诉讼时效8.下列选项中( abde )诉讼时效为1年。a.身体受到伤害要求赔偿的b.延付或拒付租金的c. 技术进出口合同争议的d.出售质量不合格的商品未声明的e.寄存财物被丢失或损毁的9.工程建设项目招标范围和规模标准规定中关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括( abde )等。a.防洪、灌溉、排涝、引(洪)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目b.道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目c.用于食品加工的饮食基地建设项目d.生态环境保护项目e. 邮政、电信枢

38、纽、通信、信息网络等邮电通讯项目10.招标投标法第5条规定：“招标投标活动应当遵循( abcd )原则.a.公开b.公平c.诚实信用d.公正e.平等采集者退散2010年招标师法律法规精选练习1.在下列法律关系主体中，()是法人。a.施工企业b.施工企业经理c.个体工商户d.施工企业分公司2.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间从()时起算。a.订立施工合同b.工程完工c.约定应当支付工程款d.工程通过竣工验收3.我国合同法规定，在合同订立过程中，要约自()时生效a.到达受要约人b.要约人发生c.受要约人真正了解d.合同订立4.在下列几种情形中，()合同是可撤消的合同。a.损害公共利益的b

39、.以合法活动掩盖非法目的c.恶意串通损害国家、集体或第三人利益d.因重大误解而订立的5.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向()申请执行。a.当地人民政府b.人民法院c.仲裁委员会d.调解委员会6.如果承包人要求延期开工，应当由()批准a.发包人b.工程师c.承包人代表d.建设行政主管部门7.公开招标设置资格预审程序的目的是()a.减少评标工作量b.鼓励更多的承包商参加投标c.选取中标人d.迫使投标单位降低投标报价8.某工程由甲方供应建筑材料，在施工过程中曾得到监理工程师质量认可的部分工程，竣工验收时发现未达到合

40、同中约定的标准。由于施工质量缺陷位于工程的次要部位，不影响工程的使用，监理工程师征得甲方同意后作出不需返工的决定。对此缺陷工程的处理为()a.乙方不承担责任，按合同约定的承包价结算。b.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费和施工承包价。c.在承包价款中扣除该部分工程的全部材料费。d.双方协商后扣除一定幅度的承包价。9.对一个邀请招标的工程，必须向()以上的潜在投标人发生邀请。a.2家b.3家c.5家d.7家10.施工合同文本中规定，索赔事件发生后()内，承包人应向工程师发生索赔意向通知书。a.14天b.10天c.28天d.56天1、招标代理行为属于( )。 委托代理法定代理指定代理复代理2、

41、在招标投标活动中，( )属于违反招标投标法的行为。 不编制标底 委托代理机构进行招标 委托评标委员会定标 在招标文件中约束外省施工单位投标3、工程标底是招标工程项目的( )。 合同价格 投标报价 预期价格 结算价格4、施工许可证的申请者是( )。监理单位建设单位施工单位设计单位5、下列情况标书有效的是( ) 投标书未密封 投标书外封面无投标人法人代表或代理人签印 投标书逾期送达 投标人未派代表参加开标会议6、联合体中标者，联合体各方面应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人( )。共同承担责任按份承担责任承担连带责任各自承担责任7、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律

42、责任由( )承担。招标代理机构发包人监理单位承包人8、在采用竞争形式订立合同时，招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式，在该过程中，招标是a，投标是b，定标是c，下述依次对abc描述正确的是 ( )。 要约、承诺、二承诺要约邀请、要约、承诺一要约、二要约、承诺要约、要约邀请、承诺9、建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合体投标时，其资质等级( )。参照较高的参照较低的取平均水平以上三种都可10、因重大误解而订立的合同，当事人一方有权( )。请求人民法院确认无效请求人民法院撤销解除合同变更合同1.法人的意志是由法人的 实现的。a.名称b.场所c.上级机关d.组织机构2.在下列法

43、律关系主体中， 是法人。a.施工企业b.施工企业经理c.个体工商户d.施工企业的分公司3.经济法律关系的 是指经济法律关系的参加者或者当事人。a.主体b.客体c.内容d.对象4.买卖合同关系的客体是 。a.买卖的行为b.运输工具c.智力成果d.买卖的货物5.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向 提出赔偿要求。a.监理单位b.施工单位c.项目经理d.具体施工人员6.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种 。a.合法行为b.违法行为c.自然事件d.社会事件7.在工程施工期间，施工工程的占有

44、权属于 。a.建设单位b.施工企业c.监理单位d. 国家8.最全面、最充分的物权是 。a.所有权b.抵押权c.经营权d.留置权9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种 代理。a.委托b.法定c.指定d.再10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种 代理。a.委托b.法定c.指定d. 再1.在所有权的各项权能中， 是核心。a.占有权b.使用权c.收益权d.处分权2.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向 提出赔偿要求。a.建设单位b.监理单位c.监理工程师d.设计单位3.a建设单位的一个施工项目由于资金困

45、难而停工，但按照合同约定，b施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的c单位在未与a、b单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，c单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由 a.a单位b.b单位c.c单位d.监理单位4.a单位与b单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，b单位应于1997年2月18日付货款，但b单位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17 ，发生了不可抗力事件，致使a单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至 期满。a.1998年10月5日b.1999年2月17日c.1999年4月19日d.2000年5月16日5.某项目在施工过程中，由于建

46、设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于 。a.合法行为b.自然事件c.违法行为d.社会事件6.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向 提出支付合同款的要求。a.监理单位b.施工单位c.巳项目经理d.建设单位7.a建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的b单位在未与a单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于 。a.合同b.侵权c.无因管理d.不当得利8.a单位与b单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，a单位应于1997年2月8日交货，b单位应于1997年2月18日付货

47、款。但b单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至 期满。a.1998年10月5日b.1999年2月7日c.1999年2月17日d.1998年2月179.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的 。a.主体b.客体c.内容d.对象10.货物运输合同的客体是 。a.运输人b.运输工具c.运输行为d.运输的货物2009年工程招标投标与合同管理分析简答题1、某地业主项目招标，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力，持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：1、担保的法定方式有哪些? 2、保证合同的

48、方式有哪几种?银行开具的履约担保属于保证合同吗?3、银行的这一要求是否合理，为什么?2、什么叫合同缺陷?依据合同法规定应当如何补救，并简述法律规定内容?3、某大学(a)扩招，急需一批桌椅，于7月与某家具公司(b)签定一份买卖合同。合同约定：b向a于8月25日前提供某规格课桌椅400套，合同价款6万元，由b公司送货到a单位的后勤处，合同约定违约金为3000元。a单位签署合同后静候b公司送货，不料直到8月26日既不见b公司送货，也无履约消息;于是a单位当天电话催促，b公司回应还需要10天才能交货，而a单位称9月1日要开学，要求b公司不要送货了，但得到b公司的反对，双方未达成一致。a单位便从另一公司

49、花7.8万元购进400套同规格的课桌椅。9月8日b公司将课桌椅送到a单位;a单位拒收，并要求b公司赔偿其损失1.8万元和承担违约金3000元;而b公司称a单位不履行合同，应承担违约金3000元。请问：1、a单位可以解除原合同吗?为什么?2、a单位的要求合理吗?为什么?3、该纠纷的责任应由哪一方承担?应如何承担?2009年工程招标投标与合同管理分析简答题1、什么叫不平衡报价?通常采用的不平衡报价有哪些情况?2、简述投标决策的内容和影响投标决策的主客观因素及情况?3、公开招标与邀请招标的异同性比较。4、业主于3月1日发布某项目施工招标公告，要求施工企业资格必须是本市一、二级企业或外地一级企业。4月

50、1日向通过资审的单位发售招标文件，投标人领取文件时被要求在一张表上登记签收。招标文件规定4月18日16时为投标截止时间。4月2日业主在书面答复投标人提问以后，组织进行现场踏勘。4月12日，业主又将招标补遗通知部分投标人。4月18日16时30分开标，由投标人代表检查投标文件的密封情况、确认、拆封及宣读，招标人公布评标标准和评标委员会名单(共8人,其中招标人代表2人,主管部门代表1人及其它5人)，并授权评标委员会直接确定中标人。【问题】(1)逐一说明该招标中哪些方面不符合招投标法的规定?(2)某投标人在截标前2天已将标书送达。开标前2小时，该投标人又递出优惠函：申明将原报价降低1%，请问招标人如何处理此事件。(3)写出该招标方式的全部工作流程2009年工程招标投标与合同管理分析简答题1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系? 2、某施工合同其工程量清单汇总如下：总则项目 100万元，土石方工程 800万元(其中土方30万方，价10元/方;石方10万方，价50元/方)，排水工程100万元，暂定金100万元。施工中土方数量为25万方，石方为15万方。【