版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、without expectations, you will not be disappointed, and you dont have to worry about things beyond your control.勤学乐施积极进取(页眉可删)2021年关于工程合同集锦8篇 工程合同 篇1合同编号:项目签订时间:签订地点: 工 程 施 工 合 同 年 月 河南 潢川甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程范围三、材质
2、要求四、技术要求五、工程说明六、施工方式:包工包料,预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求:1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应(1)、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。(2)、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并对材料质量负责。(3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期1、准备工期: 个日历天。2、安装工期:个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开
3、始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式1、工程总价:元整(附:预算书)。大写: 。 工程变更以实际发生增减工程量进行决算。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分,乙方应
4、采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件(因甲方操作或使用不当造成损坏除外);2、合同质保期满后的维修,由甲方购置材料,乙方负责维修、更换,发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方(1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作,满足安装施工条件。(2)派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。(3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。
5、2、乙方(1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求,与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。(2)负责施工场地的临时生活设施安排,材料进入工地后负责卸车和保管。(3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育,若发生工伤事故,由乙方自行负责。(4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。(5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管,并清理好场地。(6)、按照有关规定提供竣工验收资料,办理竣工验收报告,并承担验收所发生的一切费用。(7)、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。(8)、协助甲方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。十三、违约责任1、因
6、乙方的原因,工程延期交工,每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定,无约定的按合同法执行,违约方承担对方的经济损失。十四、本合同附件有效组成部分:乙方提供正式预算书,授权委托书,补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。十五、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。如不能解决,双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的,甲乙双方均应受其约束,任何一方不得向法院或其它机关申请变更,除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方承担
7、。十六、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式四份,乙方二份,甲方二份。3、本合同履行地点:河南省潢川县。工程合同 篇2一、施工合同管理的特点与作用1.特点。对于施工合同管理工作本身而言,其存在着自身的特点,具体如下:第一,管理工作持续时间长。由于当前建筑行业施工项目通常都是以大规模的建筑项目为主,且在建筑结构以及相应施工工艺技术等方面上的要求较高,因此施工的周期较长,相应的合同管理工作因此而具备了周期长的特点。第二,所受影响因素较多、风险大且影响到工程的实际效益。在建筑施工项目中,其施工过程存在着一定的不可预见性,比如夏季因连续暴雨等恶劣天气难以施工等问题的存在,都会影响到施工计划
8、的顺利进行,施工合同便需要进行相应修改等,这就给合同管理工作的开展带来了一系列不可回避的难题,相应风险加大,经济效益受到影响。第三,具有综合性特征。施工合同管理工作涉及到项目进度控制、质量控制等一系列管理工作内容。2.作用。首先,能够为营造良好的行业市场竞争环境、提高施工企业竞争实力奠定基础。建筑施工合同内容的落实受到相应法律法规的保护与限制,这就确保了施工企业在参与市场竞争的过程中能够在遵守法律制度的基础上,确保实现行业市场竞争秩序的稳定;与此同时,在参与市场竞争的过程中,实现自身经济利益的最大化是建筑施工企业立足于市场的关键,而施工合同则是其所应遵循的法律原则,只有在合同规定的范围内来实现
9、对成本的有效控制,才能够在保证履行自身义务的同时,实现经济效益的最大化;此外,面对当前建筑行业法律法规的不断完善,招投标管理工作日渐规范化,建筑施工企业要想赢得项目,就需要加强对合同的管理,打造良好的声誉,进而才能够具备竞争的优势。其次,顺应工程管理国际化这一发展趋势。当前,在参与国际市场竞争的过程中,国外承包商逐渐进入到国内的建筑市场中,而国内的承包商也逐渐走出国门,这一国际化的工程承包形势下,需要以fidic为基础实现对合同的规范化管理,进而才能够迎合国际工程发展需求,避免合同纠纷,促进我国施工企业的稳健发展。最后,提高建筑施工企业的整体管理水准。施工合同管理直接关系到工程造价控制,进而影
10、响到施工企业的经济效益,而这一管理工作的内容涉及较广、周期较长,因此,这一管理质量的高低直接影响到企业整体管理水准,不断强化对施工合同的管理能够提升建筑施工企业的整体管理质量。二、施工合同管理工作中所呈现出的问题首先,尚未实现合同的规范化签订。目前,很多建筑施工企业在签订施工合同的过程中,并没有按照相应的规范文本进行落实,合同内容过于简单,无法将双方所应承担的权利与义务进行具体明确,甚至存在着口头委任取代签订合同的现象,致使整个合同管理工作缺乏开展的基础。其次,合同纠纷尚未得到有效的解决。由于合同文本不规范,在实际执行的过程中,合同纠纷问题频发,而针对这一问题的解决通常采用的依旧是行政手段,其
11、力度明显过弱,致使问题无法得到有效解决,缺乏法律的制裁导致施工方因此而遭受到经济损失。再次,尚未实现合同的完善归档,相应监管措施落实不到位。要想实现对施工合同的完善管理,建筑施工企业就需要以现代化的管理方式来实现合同的归档,并要重视相应的监管工作,以实现对履行情况的全面评估,但是,从目前实际开展工作的现状看,粗放型的管理方式下,管理手段过于滞后,相应的监管工作缺位。最后,管理人才匮乏。由于相应管理人才不足,现有人才能够素质偏低,致使无法按照相应法律规定来实现对合同的完善的管理,在实际履行合同内容的过程中,合同双方并没有全面的承担起自身的责任与义务,同时随意修改合同的现象屡见不鲜。三、加强施工合
12、同管理以实现工程成本有效控制的途径1.实现对工程预结算、材料以及工艺设备的全面审核。在建筑施工企业中,要想通过对合同的有效管理来实现对工程造价的控制,就需要全面落实对工程预结算的审核工作,根据工程的实际设计规范,将其中因多算工程量等所增加的成本费用进行精简,确保相应的工程预算合理化。与此同时,由于建筑施工项目中材料与设备的成本费用所占比例较大,因此,要想在施工环节中实现对工程造价的控制,就必须针对材料与设备的费用支出进行严格的把关,在全面了解建筑材料市场价格的基础上,确保选择性价比高的材料与设备。2.实现对工程量变更的有效管理。在实际施工的过程中,工程量变更同样会给相应的造价控制工作带来难题,
13、通常情况下,项目设计以及施工进度的改变会直接致使相应工程量发生变化,而在这一问题上相应的决策因时间紧等因素的限制通常缺乏科学性,因此,工程项目的造价无法得到有效控制。为了尽量确保工程变量下决策的科学性,就需要通过强化合同管理工作来落实,根据合理变更下合同价格所发生的变化,以合同价进行计算,如果合同中不存在这一定价,就按照相似的合同定价来实现计算,如以上条件都不存在,就需要经过工程师的把关确认再实现合同价格的计算。而如果工程量的变化是因承包方自身原因所造成的,那么其就没有权利来进行合同款的追加。3.实现对合同索赔问题的完善处理。从实际施工经验中可以得出:之所以索赔问题会屡屡发生,一方面在于业主自
14、身在签订承包合同的过程中,并没有以规范的合同文本来落实完善的合同内容,另一方面,相应合同管理工作开展不到位也是产生这一问题的原因之一。而在建筑施工行业逐渐与国际接轨的过程中,要想确保实现对工程造价的有效控制,避免因合同问题而发生索赔事件,保证自身的经济利益不受损,就需要强化对合同的管理,在签订合同之前就需要将一切能够成为索赔的条件进行剔除,一旦发生此类问题,就需要按照相应索赔程序进行科学且完善的处理。在此过程中,要尽量以协商的方式来解决索赔问题,避免仲裁诉讼,实现对工程成本造价的控制;同时要在合同中明确一旦发生索赔仲裁问题,相应的仲裁地点应在项目所在地。四、结语综上所述,对于建筑施工企业来讲,
15、实现对合同的完善管理,能够为实现对工程造价的有效控制并提高其经济效益奠定基础,而要想充分发挥出合同管理的价值,就需要在明确这一管理工作重要作用的基础上,依旧当前合同法等相关法律的规定,实现合同的规范化签订,并要严格审核工程预结算、材料与设备的费用支出等,在落实对工程量变更问题有效管理的基础上,完善处理合同索赔问题,以强化建筑施工企业的整体管理水准,通过对工程造价的有效控制来提升自身的经济效益与竞争实力。工程合同 篇3发包方(甲方)_承包方(已方)_经公开招标,甲方将_绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合
16、同,条款如下:1、工程地点:_.2、工程总造价:_万元(大写)3、工期乙方确保在_年_月_日开工,于_月_日完工,工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付等苗木栽植完毕后,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可
17、栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_个月,养护标准达到_,其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知
18、书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数合同一式_份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、合同未经事
19、宜,双方协商解决。甲方(盖章)_ 乙方(盖章)_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_工程合同 篇4合同编号:发包人: 承包人:住所: 住所:委托代理人: 营业执照号:电话: 法定代表人: 电话:机号: 委托代理人: 电话:本工程设计人: 电话:施工队负责人: 电话:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况. 工程地点:。 工程内容及做法(详见附表:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表:家庭居室装饰装修工程内容和
20、做法一览表)。 工程承包方式:双方商定采取下列第种承包方式。()承包人包工、包料(详见附表:承包人提供装饰装修材料明细表);()承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表:发包人提供装饰装修材料明细表。附表:承包人提供装饰装修材料明细表);. 工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。 合同价款:本合同工程造价为(大写):元(详见附表:家庭居室装饰装修工程报价单)。第二条 工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:()发包人自行设计并提供
21、施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸);()发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表态:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条 发包人义务 开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 提供施工期间的水源、电源; 负责协调施工队与邻里之间的关系; 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的
22、保卫及消防等项工作; 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 严格执行有产施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表:家庭居室装饰装修工程变更单)。第七条 材料的提供 由发包人提供的材料、设备(详见附表:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场
23、前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 由承包人提供的材料、设备(详见附表:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条 工期延误 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:()工程是变化和设计变更;()不可抗力;()发包人同意工期顺延的其他情况。 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在
24、问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:。施工过程中双方对工程质量发生争议,由部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:();();();承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表:家庭居室装饰装修工程验收单)。 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表:家庭居
25、室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表:家庭居室装饰装修工程结算单)。 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:家庭居室装饰装修工程保修单)。第十一条 工程款支付方式 双方约定按以下第 种方式支付工程款:()合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:支付次数 支付时间 支付金额 第一次 开工前三日 支付 元 第二次 工程进度过半 支付 元 第三次 双方验收合格 支付 元 工程进度过半指:。()其他支付方式:。 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视
26、为同意,双方应填写工程结算单(见附表:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金元。
27、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条 几项具体规定 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)元(此费用不在工程价款内)。 施工期间,发包人将外屋钥匙 把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁把,由承包人当场负
28、责安装交付使用。 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午点分至点分;下午 点 分至点 分。第十五条 其他约定事项:。第十六条 附则 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 本合同签订后工程不得转包。 本合同一式 份,双方各执份,部门 份 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同附件:附表-:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)附表-:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(二)附表:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附表:家庭居室装饰装修工程报价单附表:发包人提供装饰装修材料明细表附表:承包人提供装饰装修材料明细表附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸附表:家庭
29、居室装饰装修工程变更单附表:家庭居室装饰装修工程验收单附表:家庭居室装饰装修工程结算单附表:家庭居室装饰装修工程保修单发包人(签字): 承包人(盖章):法定代表人:委托代理人:年 月 日 年 月 日鉴证意见:鉴证机关(章)经办人:年 月 日工程合同 篇5工程名称:_工程地点:_合同编号:_勘察证书等级:_发包人:_勘察人:_签订日期:_深圳市规划与国土资源局监制发包人:_勘察人:_发包人委托勘察人承担_任务。根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘
30、察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程建设地点:_1.3 工程规模、特征:_1.4 工程勘察任务委托文号、日期:_1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:_1.6 承接方式:_1.7 预计勘察工作量:_第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范
31、围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合
32、同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2 收费标准及付费方式。4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_%时,向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度
33、款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_%,计_元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实
34、土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5
35、.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。5.
36、1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人贡任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。5.2.2 出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前,提出勘察
37、纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来
38、回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。6.6
39、本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项:_第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,协商或调解不成的,可以由_仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。发包人名称: 勘察人名称: (盖章) (盖章)法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)委托代理人:(签字) 委托代理人:
40、(签字)住 所: 住 所:邮政编码: 邮政编码:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:银行帐号: 银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见: (盖章) (盖章)备案号:经办人:备案日期: 年 月 日鉴证日期: 年 月 日工程合同 篇6发包人(全称)承包人(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:二、主要技术_三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期):施工期限(绝对日期或相对日期):(其中:竣工日期(绝对日期
41、或相对日期): )四、工程质量标准工程质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写): 元。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本合同在以下条件满足之后生效:_ _发包人: 承包人:(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表:(签字) (签字)工商注册住所: 工商注册住所:企业代码: 企业代码:邮政编码: 邮政编码:法定代表人: 法定代表人:授权代表: 授权代表:电 话: 电 话:传 真
42、: 传 真:电子邮箱: 电子邮箱:开户银行: 开户银行:账 号: 账 号:工程合同 篇7甲方:乙方:为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。第一条:工程概况1.工程湖北_县_区2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。第二条:工程价格:1.屋面b每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量
43、要求,双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。第四条:工程工期1. 工程时间:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工。2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。第五条:付款方式1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,2.工程保修期_年,在工程交工后_年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。第六条:施工安全:乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .甲
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度合同法第二十三章居间合同签订流程
- 2025年三方债权转让合同(2篇)
- 2025年电子配件分销合同样本:电子产品产业链上下游合作
- 2025年国际货物保险风险评估合同
- 2025年度婚庆用品租赁及婚礼服务合同
- 2025年业务员聘用合同协议模板(三篇)
- 2025年度国际货物贸易知识产权保护合同-@-3
- 2025年度房顶通风设备安装合同范本
- 2025年度国际供应链金融服务合同-@-1
- 2025年度新材料研发股权入股合作合同
- 供热行业环境保护管理办法
- 七十岁换领证驾考三力测试答题
- 2024版义务教育小学数学课程标准
- Nokia销售五部曲培训课件
- 服务人员队伍稳定措施
- 支气管镜护理测试题
- 大连理工大学信封纸
- 图形创意(高职艺术设计)PPT完整全套教学课件
- 北京版小学英语必背单词
- 2023年全国4月高等教育自学考试管理学原理00054试题及答案新编
- 稀土配合物和量子点共掺杂构筑发光软材料及其荧光性能研究
评论
0/150
提交评论