临水临电施工合同.doc

1、临水临电施工合同篇一：某项目临水、临电施工合同(总价包干合同)_secret花园施工用电、用水安装工程合同甲方： 乙方：合同文件组成及解释顺序：（ 1）本合同条款； （ 2）合同报价及材料清单； （ 3）工程相关国家、地方技术规范。第一条 1. 工程名称合同内容： 花园施工用电、 用水工程的电气布管和布线、电气线路改造、电气架空线路立杆和铺设、计量电表安装，施工给水管道安装、施工给水管道上阀门及水表安装、 食堂格栅灯吊扇安装， 除甲供材料外的设备、材料采购、施工用水、用电工程的调试、验收等，以及完成上述工程所需土方开挖、回填工程。4. 合同承包范围及内容：本工程承包范围：原售楼处300 米 4

2、*BV35mm2架空线路下地穿管改造工程（含改造拆除材料如电线杆等的整理归类工作）；架设100 米3*BV50mm2+1*BV35mm2+1*BV25mm2架空线路敷设工程；架设200 米2* （ 3*BV50mm2） +2*BV35mm2架空线路敷设工程；铺设300 米PP-RDe50自来水给水管及阀门、水表安装工程铺设600 米PE 尼龙63施工用水管道安装工程；原 VV-3*120mm2+1*70mm2电缆整理工程；售楼处、办公楼增加计量电表工程；原施工箱变10KV埋地高压进线地面标识工程；食堂12 盏1200*300 2*40W格栅灯、3 盏14 寸吊扇、10 块开关、 插座面板安装工

3、程；完成以上工程所需要的土方开挖、回填工程。5. 设备交付地点：花园项目内6. 施工的开工日期：根据工程情况，双方协商，以甲方的通知为准 .7. 竣工日期1 / 6第二条双方职责分工1. 甲方职责：在施工前提供相关甲供材料设备，明确安装技术要求。2. 乙方职责：乙方根据现场实际情况自行解决办公、材料堆放、人员住宿场地遵守甲方施工管理规定，现场人员食宿自理。在施工管理中积极配合， 确保整个工程的工期和质量。负责施工安全，所有乙方施工安全责任自负。第三条工期1. 根据双方商定的总体施工要求，乙方在甲方指定日期进场施工，乙方承诺在双方确定的日期内完成工程施工，但因不可抗拒力、甲方所造成的施工延期，不

4、应视作乙方的责任。2. 在施工过程中， 如遇到不可抗力的原因， 可顺延工期，但应双方协商确认，以书面形式确定顺延期限。第四条 合同价款确定及支付方式1. 合同价款确定：工程决算价款：合同承包范围内总价包干，经双方洽商后确定不执行政府各类相关造价调整文件；在本工程按总造价为61500 元（大写：陆万壹仟伍佰元整 ）进行包干使用。该价款包括除甲方供应的材料、设备费外的材料费（含材料、设备的采购保管费、下车费和堆码费）、水电费、所有的检测费（含消防验收及环保等所需的一切材料检测、室内环境污染控制检测、噪声检测等） 、所有本工程的施工单位的一切配合费、设备费、配件费、设计费、人工费、管理费、机械费、运

5、输费、技术措施、安全措施及劳动保险费费用、调试费、垃圾清运、材料的二次转运费、安全文明施工费等完成承包内容和范围所需的一切费用及合理利润和规费、相关税费。包干价中已包含承包范围内的安全施工、文明施工费用，乙方必须达到 合格标准，若未达到 合格 标准，在结算时对乙方予以扣回安全施工、文明施工费，并承担因此造成的有关处罚及损失赔偿。除本合同生效后发生的设计变更、技术变更和本合同明确约定另行计价的外，均不调整合同价款。乙方保证本工程能够达到和满足甲方要求的使用性能和功能，因乙方设计、预算不准确，致使预算工程量与实际工程量不一致时，由此增加的工程量不调整包干价。本工程决算过程中或者决算后，甲方发现决算

6、资料有虚假或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该决算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，甲方有权不办理该部分决算或者不支付该部分价款，如已支付的，由乙方负责退还。2 / 6。 1 按实决算部分 :a 在工程实际施工过程中，因合同内包干价部分的承包内容、范围发生变化，其增减部分的工程合同价款超过包干合同价款 15%的工程变更； b. 因甲方原因（含甲方出具的指令单）增加合同外的工程变更部分；下列工作内容已包含在包干价中，乙方不得再向甲方收取下列费用： A 各类设施设备器材的拆装检查费。B 防雷接地系统调试费用，但必须遵照施工规范进行施工和测试。 C 满足本工程的工期条件及本工程工期超出国

7、家定额工期的抢工措施费。D 施工期间工程内各种因素发生和需采取的技术措施费、施工措施费等。 E 超过定额规定的停水、停电、停工、窝工等造成的损失费用等。 F 由于乙方的原因造成的外界因素干扰施工而发生的费用。 G 乙方承接本工程内容所存在的各种风险。H() I。J 2. 付款方式本合同无预付款；竣工验收结束后，付款至合同总价的90；余款至竣工验收结束后之日起满12 个月后一周内付清（无息）。申请须以事前甲方认可的书面形式进行申请。在向乙方支付工程款时，乙方须向甲方提供甲方认可的全额属地工程发票。乙方开户银行及帐号：开户名：开户行：帐号：第五条质量的保证条款乙供材料设备品牌规格按下表执行：3 /

8、 6第六条安装质量的保证条款1. 须按国家有关部门现行规范、标准、规定进行安装，确保工程质量优良。在工程施工时随时接受甲方对安装情况的检查检验，按图施工未经甲方同意不得随意变更。2. 乙方在安装过程中向甲方提供所完成的工作量及安装设备、材料的规格、型号、数量等。3. 隐蔽工程，在自检合格后提前24 小时书面通知甲方验收。通知包括乙方自检记录、验收的内容。验收合格，甲方和监理在验收记录上签字后，方可继续下道工序施工。4. 乙方对本系统的安装质量、安全等全过程负责。乙方保证按规范进行施工，如质量不能达到规范要求，乙方无条件无偿返工，工期不顺延。5. 所有工程设备安装调试均由乙方负责。第七条 工程量

9、调整1 本合同包干价部分总价包干；2 本合同工程量调整需双方洽商同意后执行；3. 不得进入决算内容：a 不符合约定要求的工程变更及现场收方签证。b 因乙方原因造成返工的工程量。c 未使用双方共同认可材料进行施工的内容。d 乙方实际完成的工程范围及内容不符合约定要求的或者验收不合格的工程范围及内容，不论乙方是否实际已进行此项工作，双方对此部分工程内容不计入决算，造成的损失由乙方自行承担。F 决算资料（含工程变更、现场收方签证等）不真实，虚假的内容或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该决算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，甲方有权不办理该部分决算或者不支付该部分价款，如已支付的，由乙方负

10、责退还。4 / 6第八条材料采购1. 所需的材料设备，其产品名称、规格、数量和价格详见报价明细表。2. 如确因工程需要，采购的产品名称、规格与材料清单不符，所选用的设备、材料及价差事前须经甲方签字认可。3. 本工程所需的特种材料，由甲、乙双方共同看样定价定货。第九条验收1.同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应做详细纪录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。2.3. 视为工程验收合格。4. 本工程完工交付使用后，如因乙方工程质量或乙方材料质量原因造成第三人身、财产等损失由乙方就相关损失进行赔偿。第十条 施工安全1. 现场安装施工按标准化工地、文明工地要求

11、管理；2. 乙方应按安全施工有关规定，采取安全防护措施，确保施工者和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用；3. 若发生现场重大伤亡事故或技术性的事故，乙方除应按有关规定立即报告建设主管部门外，还应立即通知甲方。甲方为抢救而提供的必要援助和物资，所发生的费用由责任方承担。4乙方施工过程中，被相关政府职能部门检查达不到安全文明要求的或被有关部门罚款，则所有罚款费用由乙方承担，对甲方所造成的损失由乙方负责。第十一条质保1.2. 在保修期内，甲方可随时要求乙方整改本工程的缺陷。因系统自身原因造成的故障和质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即响应，如要现场维修，应在2 小时内到

12、达现场及时修复并承担相关费用。3. 在保修期内，甲方因需要增改工程或甲方人为使用不当及不可抗力造成的损坏，乙方需提供材料并进行安装及维修，甲方应承担相关费用并享受与本合同同等优惠价格。5 / 6篇二：怀柔项目部临水、临电施工合同编号：北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：北京城建集团有限责任公司中科院新园区 8 标段工程项目经理部承包方：北京城建天诺安装工程有限公司工 程 名 称：中国科学院研究生院新园区建设 8 标段工程工 程 地 点：北京市怀柔区建 筑 面 积：/平方米；层数：/结构类型：/；檐高/跨度： /米批 准 文 号：（在权机关批准工程立项的文号）/工 程 性 质：（指基建、

13、技改、合资等）： 基建承 包范 围： 施工现场临水、临电承 包 方 式： 所有材料甲供乙方负责施工质 量 等级：（优良或合格） ：合格工程承包造价（金额大写）：￥元北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据建设工程施工合同示范文本 （ GF-99-0201 ）拟定的，适用于建筑面积在 XX平方米以内或承包造价在50 万元以内的建筑工程。北京市建设工程施工合同协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条 工期本合同工程定于年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前，

14、约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为/ 天。承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定。第 2 条图纸。发包方于/年 /月 /日，向承包方提供/套图纸。第 3 条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第 4 条 发包人工作。开工前办理完毕土地征用， 青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方

15、，并于现场效验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后/ 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 / 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。第 5 条承包人工作。每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进程进度统计报表。遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑） 、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关

16、部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 / 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第 6 条 工程质量检查及验收。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于 48 小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收，因发包方不正确纠正或其它非承

17、包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。工程具备竣工验收条件，承包方按国客和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方 10 天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收待续后，发包方于 5 日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量

18、保修责任。第 7 条 设计变更及合同价款的调整。施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10 天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5 天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起 5 天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起 5 天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：第8 条 工程价款及结算双方按国家和本市有关主管部门规定，在合同生效后，发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款，发

19、包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。第 9 条 材料设备的供应发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，承担相应违约责任。发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符合的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第 10条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向 北京 仲裁委员会申请仲裁；第二种

20、争议解决方式：向 / 人民法院起诉。双方约定按第 一 种争议解决方式解决。第 11条违约。发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任包括违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第 12 条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方分别保存；副本份。第 13 条 补充条款如下：/篇三：某项目临水、临电施工合同(总价包干合同)_secret花园施工用电、用水安装工程合同甲方： 乙方：合同文件组成及解释顺序：（ 1）本合同条款；

21、 （ 2）合同报价及材料清单； （ 3）工程相关国家、地方技术规范。第一条 1. 工程名称合同内容： 花园施工用电、 用水工程的电气布管和布线、电气线路改造、电气架空线路立杆和铺设、计量电表安装，施工给水管道安装、施工给水管道上阀门及水表安装、 食堂格栅灯吊扇安装， 除甲供材料外的设备、材料采购、施工用水、用电工程的调试、验收等，以及完成上述工程所需土方开挖、回填工程。4. 合同承包范围及内容： 本工程承包范围：原售楼处300 米 4*BV35mm2架空线路下地穿管改造工程（含改造拆除材料如电线杆等的整理归类工作）；架设 100 米 3*BV50mm2+1*BV35mm2+1*BV25mm2架

22、空线路敷设工程；架设 200 米 2* （ 3*BV50mm2） +2*BV35mm2架空线路敷设工程；铺设 300 米 PP-RDe50自来水给水管及阀门、水表安装工程铺设 600 米 PE 尼龙 63 施工用水管道安装工程；原 VV-3*120mm2+1*70mm2电缆整理工程；售楼处、办公楼增加计量电表工程；原施工箱变10KV埋地高压进线地面标识工程；食堂 12 盏 1200*300 2*40W 格栅灯、 3 盏 14 寸吊扇、10 块开关、 插座面板安装工程；完成以上工程所需要的土方开挖、回填工程。5. 设备交付地点：花园项目内6. 施工的开工日期：根据工程情况，双方协商，以甲方的通知

23、为准 .7. 竣工日期1 / 6第二条双方职责分工1. 甲方职责：在施工前提供相关甲供材料设备，明确安装技术要求。2. 乙方职责：乙方根据现场实际情况自行解决办公、材料堆放、人员住宿场地遵守甲方施工管理规定，现场人员食宿自理。在施工管理中积极配合， 确保整个工程的工期和质量。负责施工安全，所有乙方施工安全责任自负。第三条工期1. 根据双方商定的总体施工要求，乙方在甲方指定日期进场施工，乙方承诺在双方确定的日期内完成工程施工，但因不可抗拒力、甲方所造成的施工延期，不应视作乙方的责任。2. 在施工过程中， 如遇到不可抗力的原因， 可顺延工期，但应双方协商确认，以书面形式确定顺延期限。第四条 合同价

24、款确定及支付方式1. 合同价款确定：工程决算价款：合同承包范围内总价包干，经双方洽商后确定不执行政府各类相关造价调整文件；在本工程按总造价为61500 元（大写：陆万壹仟伍佰元整 ）进行包干使用。该价款包括除甲方供应的材料、设备费外的材料费（含材料、设备的采购保管费、下车费和堆码费）、水电费、所有的检测费（含消防验收及环保等所需的一切材料检测、室内环境污染控制检测、噪声检测等）、所有本工程的施工单位的一切配合费、设备费、配件费、设计费、人工费、管理费、机械费、运输费、技术措施、安全措施及劳动保险费费用、调试费、垃圾清运、材料的二次转运费、安全文明施工费等完成承包内容和范围所需的一切费用及合理利

25、润和规费、相关税费。包干价中已包含承包范围内的安全施工、文明施工费用，乙方必须达到 合格标准，若未达到 合格 标准，在结算时对乙方予以扣回安全施工、文明施工费，并承担因此造成的有关处罚及损失赔偿。除本合同生效后发生的设计变更、技术变更和本合同明确约定另行计价的外，均不调整合同价款。乙方保证本工程能够达到和满足甲方要求的使用性能和功能，因乙方设计、预算不准确，致使预算工程量与实际工程量不一致时，由此增加的工程量不调整包干价。本工程决算过程中或者决算后，甲方发现决算资料有虚假或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该决算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，甲方有权不办理该部分决算或者不支付该部

26、分价款，如已支付的，由乙方负责退还。2 / 6。 1 按实决算部分 :a 在工程实际施工过程中，因合同内包干价部分的承包内容、范围发生变化，其增减部分的工程合同价款超过包干合同价款 15%的工程变更； b. 因甲方原因（含甲方出具的指令单）增加合同外的工程变更部分；下列工作内容已包含在包干价中，乙方不得再向甲方收取下列费用： A 各类设施设备器材的拆装检查费。B 防雷接地系统调试费用，但必须遵照施工规范进行施工和测试。C 满足本工程的工期条件及本工程工期超出国家定额工期的抢工措施费。D 施工期间工程内各种因素发生和需采取的技术措施费、施工措施费等。E超过定额规定的停水、停电、停工、窝工等造成的

27、损失费用等。F 由于乙方的原因造成的外界因素干扰施工而发生的费用。G 乙方承接本工程内容所存在的各种风险。H() I。J 2. 付款方式本合同无预付款；竣工验收结束后，付款至合同总价的90；余款至竣工验收结束后之日起满12 个月后一周内付清（无息）。申请须以事前甲方认可的书面形式进行申请。在向乙方支付工程款时，乙方须向甲方提供甲方认可的全额属地工程发票。乙方开户银行及帐号：开户名：开户行：帐号：第五条质量的保证条款乙供材料设备品牌规格按下表执行：3 / 6第六条安装质量的保证条款1. 须按国家有关部门现行规范、标准、规定进行安装，确保工程质量优良。在工程施工时随时接受甲方对安装情况的检查检验，

28、按图施工未经甲方同意不得随意变更。2. 乙方在安装过程中向甲方提供所完成的工作量及安装设备、材料的规格、型号、数量等。3. 隐蔽工程，在自检合格后提前24 小时书面通知甲方验收。通知包括乙方自检记录、验收的内容。验收合格，甲方和监理在验收记录上签字后，方可继续下道工序施工。4. 乙方对本系统的安装质量、安全等全过程负责。乙方保证按规范进行施工，如质量不能达到规范要求，乙方无条件无偿返工，工期不顺延。5. 所有工程设备安装调试均由乙方负责。第七条工程量调整1 本合同包干价部分总价包干；2 本合同工程量调整需双方洽商同意后执行；3. 不得进入决算内容：a 不符合约定要求的工程变更及现场收方签证。b

29、 因乙方原因造成返工的工程量。c 未使用双方共同认可材料进行施工的内容。d 乙方实际完成的工程范围及内容不符合约定要求的或者验收不合格的工程范围及内容，不论乙方是否实际已进行此项工作，双方对此部分工程内容不计入决算，造成的损失由乙方自行承担。F 决算资料（含工程变更、现场收方签证等）不真实，虚假的内容或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该决算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，甲方有权不办理该部分决算或者不支付该部分价款，如已支付的，由乙方负责退还。4 / 6第八条材料采购1. 所需的材料设备，其产品名称、规格、数量和价格详见报价明细表。2. 如确因工程需要，采购的产品名称、规格与材料

30、清单不符，所选用的设备、材料及价差事前须经甲方签字认可。3. 本工程所需的特种材料，由甲、乙双方共同看样定价定货。第九条验收1.同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应做详细纪录，并由乙方先立即、无条件为甲方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人。2.3. 视为工程验收合格。4. 本工程完工交付使用后，如因乙方工程质量或乙方材料质量原因造成第三人身、财产等损失由乙方就相关损失进行赔偿。第十条施工安全1. 现场安装施工按标准化工地、文明工地要求管理；2. 乙方应按安全施工有关规定，采取安全防护措施，确保施工者和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用；3. 若发生现

31、场重大伤亡事故或技术性的事故，乙方除应按有关规定立即报告建设主管部门外，还应立即通知甲方。甲方为抢救而提供的必要援助和物资，所发生的费用由责任方承担。4乙方施工过程中，被相关政府职能部门检查达不到安全文明要求的或被有关部门罚款，则所有罚款费用由乙方承担，对甲方所造成的损失由乙方负责。第十一条质保1.2. 在保修期内，甲方可随时要求乙方整改本工程的缺陷。因系统自身原因造成的故障和质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即响应，如要现场维修，应在2 小时内到达现场及时修复并承担相关费用。3. 在保修期内，甲方因需要增改工程或甲方人为使用不当及不可抗力造成的损坏，乙方需提供材料并进行安装及维修，甲方应承担

32、相关费用并享受与本合同同等优惠价格。5 / 6篇四：临水临电施工统一标准策划第一节编制要求一、编制依据1、单项（单位）工程全部施工图纸及其采用的标准图集；2、单项（单位）工程总平面布置图和地形图；3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求；4、单项（单位）的施工组织设计的要求；二、参考文献1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ 46-XX ）2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（ GB50242-XX）3、建筑电气工程施工质量验收规范（ GB 50303-XX ）4 、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（ GB-50168-92 ）5、建设工程施工现场消防安全技术规范（ GB50

33、720-XX）6、北京市建设工程施工现场临建房屋技术规程7、JGJ16-XX民用建筑电气设计规范8、建筑给排水设计规范（ GB50015-XX）9、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-XX10、消防给水及消火栓系统技术规范三、工程概况根据本单项（单位）的施工图的工程概况及施工组织设计的要求；主要说明：临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。1、建筑和结构特征主要说明： 工程平面组成、 层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置；2、建造地点特征主要说明：建造地点及其空间状况，这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑，这也为临水临电方案的

34、编制提供依据；3、工程施工特点（考虑回填土、室外市政、电力、园林施工时间）。4、结合工程具体施工条件、找出施工全过程的关键过程，在临水临电的平面布置和措施方面给以合理地解决；如在多层民用房屋施工中，要重点解决地下工程、主体结构工程和装饰工程不同时期对临水临电的要求；如果要是群体工程中，还要根据工程的施工流程，及工程的开工先后顺序要求，以及需要设置几个钢筋加工车间等对临水临电的布置进行综合考虑。5、临时生活区及施工现场临时消防安全用水需求。6、扬尘天气环境治理等所需水点布置。四、确定临水临电线路根据单项（单位）工程施工合同要求的目标及施工组织总设计的要求确定临水临电的线路修改以满足施工的要求。并

35、绘制相应临时给排水、消防系统、供配电及照明系统图纸，同时，建设单位应给出合理的市政给水、排水、电力接驳点（位置及规格容量等技术信息参数） 。五、施工准备计划根据项目的施工部署，施工总进度计划的要求；（ 1）施工技术准备：如机械设备的选用，消防要求，临建设施的布置对临水临电专项施工方案进行编制、技术交底。（ 2）施工现场准备：根据施工总平面图布置的要求对生产、生活临建、消防、现场的临时道路和临时排水设施等进行临水临电的策划。六、施工机械的选用根据工程的实际情况选用施工机械，编制施工机械计划；因为施工机械的选用直接关系到临电的计算；第二节施工供水设施一、概况建筑工地临时供水主要包括 : 生产用水、

36、生活用水和消防用水三大类。（ 1）生产用水包括工程施工用水、施工机械用水；（ 2）生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水；（ 3）消防用水主要是为防止火灾的用水；二、楼层用水施工、生活用水直接按建设单位提供的水源接驳点，装水表计量，楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式，泵压水管路与市政水管相连，当市政水压满足时使用市政水，水压不够时，再使用水泵供水，引至楼层施工用水通过二根立管引上，层高不高于100 米的临时用水管径宜采用为DN65、DN40，每根立管每层预留一个DN20阀门。三、现场施工用水量q1 可按下式计算：其中 q1施工工程用水量(L/s)；K1 未预见的施工用水系数， （）

37、；取。Q1 年（季）度工程量( 以实物计量单位表示) ，查表；N1 施工用水定额，查表；取值列下表；T1 年 ( 季 ) 度有效工作日 (d) ，（根据工程合同工期有效工作日，按天计算） ；b 每天工作班数 ( 班 ) ；K2 用水不均匀系数，查表：取。目前施工主要采用商品砼，现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂，施工用水定额如下表：施工用水参考定额列表如下：四、施工机械用水量q2因无特殊机械，故用水量忽略不计。五、施工现场生活用水量q3 可按下式计算：其中q3 施工现场生活用水量（ L/s）；P1 施工现场高峰期昼夜生活人数（人）；N3 施工现场生活用水定额（

38、一般为2060L/班，主要需视当地气候而定） ，一般可暂取30L/ 人；K4 施工现场生活用水不均匀系数，；b人 .每天工作班数（班） 。六、施工生活区用水量q4 主要是指生活区住宿人数 （人）可按下式计算：P2N3K44= 其中 P2 生活区居住人数 （ P2 主要是要根据工程的大小及劳动力的多少而定） ；N3生活区昼夜全部生活用水定额，可取120L/ 人；K4生活区用水不均衡系数，可取；七、消防用水量计算：消防用水量（ q5）根据消防范围确定消防用水量，按5000人以内，火灾同时发生次数为1 次，查表，选用消防用水量为10L/s。 可取q5 =10L/s。篇五：安全、消防、保卫、文明施工、

39、临水临电管理协议中国建筑第二工程局有限公司*项目部安全、消防保卫、文明施工及临水临电管理协议建设单位： *总承包单位： *第一部分安全生产管理协议第二部分消防、保卫管理协议第三部分文明施工管理协议第四部分 施工现场临时用水用电管理协议第五部分协议补充条款第一部分安全生产管理协议依据中华人民共和国安全生产法 、建设工程安全生产管理条例、建筑施工企业安全生产管理机构设臵及专职安全生产管理人员配备法 、建筑机械使用安全技术规程（ JGJ33 XX）、建筑施工安全检查标准 （ JGJ59 XX）、施工现场临时用电安全技术规范 （ JGJ46 XX）等法律、法规制定本施工安全生产协议书。为了明确双方的安

40、全生产、文明施工责任，确保施工安全文明，杜绝安全事故的发生，双方自愿在签订分包合同前签订本协议书，并承诺严格执行。一、总包单位的权利、责任和义务1贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法律法规和相关管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，将分包单位安全生产管理纳入总包单位安全施工管理程序之内。2严格审查分包单位施工资质和安全许可证，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。分包单位必须建立健全安全管理组织机构及按规定配备专（兼）职安全人员，保障安全人员投入，做好安全教育、机械设备、特殊工种的管理。3提供施工现场现有安全生产条件。按照北京市有关安全标准对

41、分包单位进行日常监督。4提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B 级（二级）配电箱。按照有关安全用电标准对分包单位的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成分包单位予以整改。5督促分包单位建立所有人员三级安全教育卡及特种作业人员操作证并建立档案。6对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照本协议有关奖罚规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患停工。7要求分包单位提供施工现场生产安全事故应急救援预案。8建立健全施工现场各项安全生产管理制度、人员的安全岗位责任制。9对分包单位的安全生产培训、劳动

42、保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见。10对分包单位提出的安全生产要求积极提供指导帮助。11提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。12分包单位发生生产安全事故时提供协助救援服务。13对分包单位开展的安全生产活动提供帮助。15由于分包单位责任造成生产安全事故时，由分包单位负责事故的上报、处理和赔偿，总包单位协助处理。16由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府事故调查组的责任认定划分各自责任并承担相应的事故责任和经济责任。二、分包单位的权利、责任和义务1、分包单位自行办理入京手续，因没有办理相关手续，造成的政府停工及其他损失，由分包单位承担。2贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规

43、和管理制度，建立健全的安全生产管理机构，落实安全生产责任制和安全生产管理制度，对分包施工区域的安全生产管理负全面全面责任。3接受总包单位的施工资质审查和在工程项目所在地履行登记注册等政府管理手续，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守中华人民共和国建筑法和北京市有关规定，不得将分承包项目再次转包。如租赁自带机械设备报总包单位审验，不合格的严禁入场。4服从总包单位安全生产管理；有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。5对施工范围内进入施工现场施工就认同总包安全防护设施已符合安全要求的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有

44、全部管理责任。必须符合北京市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。6对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。二级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。7对自行携带和使用的中、小型机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在进场前向总包单位备案。篇六：临水临电总分包安全管理协议书临水临电总分包安全管理协议书总包方：深圳市中深建装饰设计工程有限公司为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主“的安全生产方针，依照国家安全生产法及安全管理标准

45、以及北京市施工现场管理法规及文件汇编一临时用电部分 临时用电配电箱标准图册 ，为强化安全管理，确保项目施工人员的安全与健康，施工生产的顺利进行，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条安全生产组织管理一、 总包方设置安全生产专职机构一安全管理部门设置专职电气工程技术人员，按照规定落实对分包单位的用电设施和日常施工的监督管理，施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理。二、 分包方必须根据工程难易程度和技术复杂性配备足够电气维修和值班人员明确和职责，并建立电工值班室和配电室，确定电气维修和值班人员。现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。三、分包方必须严格遵守北京市施工现场管理法规及文件汇编一临时用电部分和工程项目安全生产标准一临时用电部分 、临时用电配电箱标准图册 ，为强化安全管理，确保项目人员的安全与健康，任何因为分包方违反上述条例造成的事件、事故等经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成总包方的经济损失由分包承担 ;四、分包方