总拼装场施工合同(陕西0913)

1、中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程施 工 合 同发包人（甲方）：江苏中铁山桥重工有限公司承包人（乙方）：陕西省机械施工公司合同登记编号： CRSHI-0913签 订 日 期： 2009年5月15日0 / 19中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程施 工 合 同第一部分 协议书发包人（全称）：江苏中铁山桥重工有限公司（甲方）承包人（全称）：陕西省机械施工公司（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同并遵照执行。一、工程概况工程名称：中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程。工程地点：如皋

2、港区又来沙钢贸物流园区。工程内容：中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程施工，主要是54米总拼装场（219.8m*56.7m）、45米总拼装场（175.8m*47.7m）、轨道梁基础之间区域（7m*175.8m,6m*175.8m)的场地基础处理施工。 资金来源：发包人自筹二、工程承包范围承包范围：中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程施工，主要是54米总拼装场（219.8m*56.7m）、45米总拼装场（175.8m*47.7m）、轨道梁基础之间区域（7m*175.8m,6m*175.8m)的场地基础处理施工。其中，承包人负责的工作主要包括： 合同工程项目施工与完工、移交前的维护及缺陷修复； 按合同

3、提供工程材料、劳务、施工设备； 为满足合同工程项目施工所需的所有施工辅助工程的设计、建设、运行、维护、拆除、撤离等，主要包括施工道路，施工用水、电、通信、照明设施，砂石、混凝土生产系统，仓库和堆料场，临时房屋建筑和公用设施等； 工程项目管理，包括工程施工质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护、水土保持，以及实施中与各有关方面的协调、配合等工作；合同项目完工验收后的移交、场地清理和施工机构的撤离； 主要工程量见中铁山桥如皋基地总拼装场地处理工程工程量计价表。三、合同工期自2009年5月15日开工日起，合同工期总日历天数：30天。四、质量标准工程质量标准：优良。缺陷责任期及保修期：一年。五、合

4、同价款本合同价款采用工程量清单计价、固定综合单价，工程量按实结算方式确定。固定单价包括了承包方所发生的全部费用。本合同暂估金额：（大写）：陆佰壹拾肆万玖仟柒佰叁拾叁元整（人民币）（小写）：6149733.00元（人民币）上述暂估合同价款为发包人支付承包人完成本合同工程所有工程内容的最高补偿。六、组成合同的文件 组成本合同的文件如下：1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、本合同附已标价工程量清单；上述文件汇集并代替了本合同签订前双方为本合同所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件；本合同没有规定的部分遵从上述文件的有关规定；本合同签订后，双方

5、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、 本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2009年5月15日。合同订立地点：如皋港区。本合同双方约定签字、盖章后生效。十一、合同份数本合同一式六份，双方各执叁份。其中，正本两份，双方各执一份；副本四份，双方各执两份。发包人： 承包人：江苏中铁山桥重工有限公司 陕西省机械施工公司住所： 住所：江苏如皋港区长江东

6、路8号 陕西省西安市金华北路46号法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：开户银行： 开户银行：中国农业银行如皋长江分理处 陕西省机械施工公司南京分公司，南京市农村信用合联社尧化信用社帐号：10-704401040018888 帐号：08818201000228998电话、传真电话、传真二部分 通用条款按江苏省建设委员会GF-1999-0201建设工程施工合同（省略）第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准

7、、规范及有关技术文件；（5）图纸；（6）本合同附已标价工程量清单；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件相互解释，互为说明。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，监理的工程师负责做出解释。如发包人和承包人双方不同意，在不影响工程正常进行的情况下，协商解决。、语言文字和适用法律、标准及规范3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他国家或地方有关法律、行政法规3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：中华人民共和国行业标准及相关检测检验标准及技术规范及省市有关规定发包人提供标准、规范的时间：上述标准和规范由承包人自行

8、收集，相关费用自理国内没有相应标准、规范时的约定：按发包人、承包人共同商定的标准实施、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供图纸8套发包人对图纸的保密要求：承包人不得对外提供。二、双方一般权利和义务 、工程师5.3发包人派驻的工程师（监理或监造代表）姓名：郑家栩 职务：工程师姓名：林永存 职务：工程师发包人委托的职权：投资、进度、质量控制、合同、安全、信息、管理、现场协调等工作。需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工。、项目经理姓名：马海军 职务：工程师、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计算工期前

9、施工现场障碍物清除；（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：协调承包人，由承包人在2009年5月15日之前实施到位；（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前发包人与承包人共同负责保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质资料；2009年5月15日之前，提供地下管线资料和预留要求，对资料的真实准确性负责。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：根据需要，计算工期前办理开工手续。（6）水准点与座标控制点交验要求：2009年5月15日之前，以书面形式交给承包人，进行现场交验。（7

10、）图纸会审和设计交底时间：2009年5月15日之前，现场另行确定。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。（9）双方约定发包人应做的其他工作：根据需要双方协商办理。8.2发包人委托承包人办理的工作：根据需要双方协商办理。、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按发包方要求（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：进场前指定人员、机械设备操作和安全用电，确保安全施工。（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按政府规定，由承包

11、人负责办理排污、环保、消防、治安、人口管理等全部相关手续，因承包人造成的罚款由承包人负责。（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程未全部交工验收前由承包人负责，费用包含在综合单价中。（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：及时处理，负责保护好正在施工或建设好的相关设施，因承包人造成的财产损失由承包人承担。（7）施工场清洁卫生的要求：根据标准施工现场进行管理。（8）双方约定承包人应做的其他工作：在竣工5日内撤离现场，包括所有机械设备和材料，清除建筑垃圾（多余的土方清除现场，如不清理要征得发包人许可，否则，在竣工结算中扣除。）将施工

12、，保证施工期间的需要；后续施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至场内的临时设施等按发包人要求送交发包人。涉及到与其他施工单位配合施工或交叉作业的，承包方必须无条件配合，并对承包方相关人员及所完成工程负全部责任，所有风险由承包人自行承担，否则，视为违约，承包方将承担由此产生的一切经济损失。三、施工组织设计和工期、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案），工程师确认的时间：收到后24小时内（开工前）确认。、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：未经发包人许可，工期不得延误，每延误一天罚金5000元，不可抗力因素除外。四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收：按发包方监理有关文件。

13、17.1双方约定中间验收部位：按照通用条款执行五、安全施工施工过程中发生的一切安全事故，均由承包人负责。六、合同价款与支付、合同价款及调整23.2本合同价款采用工程量清单计价、固定综合单价、工程量按实结算方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：固定单价包括施工期间的政策性调整和市场等所有风险，不因工程量的变化等因素做调整。风险费用的计算方法：属于上述风险计算时不再调整风险范围以外合同价款调整方法：工程设计变更及发包人要求变动部分可作调整。调整办法由发包人与承包人协商提出后执行（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适宜本合同（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定

14、：不适宜本合同23.3双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包方、承包方双方认可的设计变更；（2）发包方、承包方双方均认可的第三方签证；完成非工作量清单所列项目：双方约定另行协商，按双方签证认可预算执行。、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无预付款扣回工程款的时间、比例：无、工程量确认25.1承包人向工程师提交约定时间节点完成的工程量送发包方确认。、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：在工期正常的前提下承发包人按工程师确认实际完成的工作量计量支付承包人工程款。在确认计量结果后14天内，发包人凭承包人开具的正式发票向承包人支付已完

15、成工程款90%，剩余10%工程款作为质量保证金，满一年后七日内一次付清。七、材料设备供应、发包人供应27.1 合同生效后，承包人应根据发包人的需要提供工程所需材料及设备的品种、数量、型号、规格、质量等级等，确保材料设备供应质量要求优良。、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：若需要承包人采购材料设备，承包人对采购的材料设备质量负责。八、工程变更九、竣工验收与结算发包人与承包方双方约定按工程量清单所列单价进行计量结算。、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格3日内提供完整的竣工资料和竣工图三套及其他竣工结算资料等。承包人所提供的所有资料必须满足工程备案要求。每迟一天罚

16、款1000元。十、违约、索赔和争议、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：以审核结果定。双方约定的发包人其他违约责任：无35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：（1）因承包人原因延误工期，不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，每拖延一天罚金5000元。（2）因承包人施工质量达不到有关验收标准，质量保证金不退，返工费用自负外，承包人对发包人进行全部损失的赔偿。（3）经发现承包

17、人将本工程分包或转包，使用不合格或不符合设计要求的材料或工法，发包人可以单方面解除合同。限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。（4）项目经理必须在场，无正当理由连续72小时不在施工现场，每天将罚款1000元；工程施工过程中如质量较差或进度严重脱节，发包人有权终止合同，并且已完成的工程量只按50%计量结算。（5）承包人在工程竣工3日内提供完整的竣工图和竣工结算及其他资料，每迟一天罚款1000元（6）达不到封闭施工和文明施工要求，根据需要，发包人有权清理出施工现场。（7）如工期延误超过10天，发包方有权另行选择施工队伍对未完成工程量进行施工，同时承包人必须在接到发包方指令后48小时内腾

18、出施工区域并给予无条件配合。后继施工队伍所完成工作量由发包人签证后结算，该款项由发包人在承包人合同价中直接扣除以支付给后继施工方。如承包人不予配合发包人将对剩余工程款项全部不予支付。、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请当地法律服务部门调解；（2）采取第（1）种方式解决，并约定向合同签约地人民法院提起诉讼。十一、其他、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程严禁分包或转包分包施工单位为：无、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：按合同通用条款执行。40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：工程开工前，发包人为建设工程施工场内的自

19、有人员办理工伤保险，支付保险费用。发包人委托承包人办理的保险投保事项：无。（2）承包人投保内容：工程开工前，为建设工程和施工场内的人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。运至施工场地内用于工程的材料和设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。1、补充条款1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料或工法，已经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。2、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。按文明施工要求组织施工。4、承包人在施工过程中的排污、环保、消防、治安、人口管理等相关手续办理由承包人自行处理解决。发包人将给予必要的配合。5、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权部门的规章，并按要求支付有关费用。6、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。7、工程款的支付是对合格工程的支付，不合格工程发包人有权不予支付。8、承包人施工现场材料堆放及临时设施布置必须征得发包人同意后方可实施。9、涉及到与其他施工单位配合施工或交叉作业的，承包方必须无条件配合，并对承包方相关人员及所