不锈钢栏杆施工合同

1、不锈钢栏杆施工合同发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程合同条款、中华人民共和国建筑 法、建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿和 诚实守信的原则，甲方不锈钢栏杆工程承包给乙方，经双方协商一致，订立本合同。、工程概况：1、工程名称： 楼梯栏杆、护窗栏杆及残疾人坡道工程。2工程地点：。二、承包范围及承包方式1、 承包范围： 楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及残疾 人坡道工程。2、承包方式：乙方包工包料，综合单价一次性包死，不再考虑任何其他费用。三、合同工期：达到施工条件时，楼梯栏杆、护窗栏杆、空调栏杆及残疾人坡道工程 年月日完成。四

2、、合同价款：楼梯栏杆综合单价为 元/m；护窗栏杆单价 元/m；空调栏杆单价元/m；阳台栏杆单价 元/m；残疾人坡道单价 元/m。此价格包括：辅助材料费、施工费 （包括机具费、人工费、措施项目费）、材料检测费、管理费、利润留成等及其他相关 的一切费用。五、工程的支付及竣工结算：1、结算方式：结算时按甲方的实际工程量x综合单价2、付款方式：本工程无预付款，工程完工后，所报工程量经甲方审核后付工程总 造价的98% ;留2%的质量保修金；工程投入使用1年后无任何质量问题，返还2%的质 量保修金。3、 付款时间：每单体阶段工程量，经甲方审核验收完毕后10个工作日内支付。六、工程质量：1、符合国家及河北省

3、有关技术标准及相关质量要求。质量标准为：单项工程合格 1年内保证工程不变形，扶手安装符合设计要求及现行施工质量验收标准。2、材料进场后经甲方、建设单位共同对其材料质量进行验收后方可进行施工。七、甲方责任：1、甲方对乙方具有管理权，负责对乙方完成施工任务的质量、工程进度、安全生 产、文明施工等项工作进行检查、监督和指导。2、甲方为乙方提供满足工程施工用水、用电条件。八、乙方责任：1乙方必须服从甲方的管理，执行甲方的工程、技术、安全文明管理及各项管理 规定。乙方应提前进行对现场勘察、预埋件处理、放样等工序。2、乙方必须严格按照相关程序，安全、保质施工，施工中出现的任何由乙方造成 的人员安全、质量事

4、故，由乙方承担有关费用及损失。3、乙方应积极配合非乙方承包范围内的分项工程，负责施工开始至交工验收达到 合同规定的合格质量标准前的本合同范围内的成品保护工作，保护期间发生损坏，由乙 方自费予以修复。九、安全生产、文明施工：1乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人 身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经 济损失，与甲方无关。3、乙方在施工完成后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。十、违约责任1除不可抗力外，乙方延误工期一天和不能满足要求（不足一天

5、的按一天计算） 每天按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金，并由乙方承担因延误工期给甲方造成的各种损失。2、由于乙方施工原因，使本工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方将承担由 此给甲方单位造成的所有经济损失，并承担工程总造价 5%的违约金。十一、工程保修：1保修期限：一年（从工程全面验收合格之日起）。2、保修金：结算价款的2%。3、保修内容、范围：乙方承包范围内的所有工程内容。4、保修期间，乙方在接到维修通知后及时派人进行修理，否则甲方可委托其他单 位进行修理，其费用在乙方保修金中扣除，不足部分由乙方支付。十二、合同争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：1甲乙双方先协商解除。2、当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用以下形式选择以 下一种方式解决争议：第一种解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向人民法院起诉。十三、合同生效与终止：本合同双方签字或盖章后生