2021年实用的施工合同范文汇编八篇

1、people who often blame themselves can often get forgiveness from others.精品模板助您成功！（页眉可删）实用的施工合同范文汇编八篇 施工合同 篇1发包人：承包人： ：20xx年月 日 （甲方）（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13#楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。一、项目名称：二、工程内容： 台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装（相似）、安装栏杆，垃圾清理外运。三、工程地点： 小区内四

2、、合同工期：开竣工时间 20xx年月 日至20xx年 月日。五、质量标准及材料：质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。六、工程款： 万元，大写：七、资金_及结算办法：本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内结算支付100%。八、双方权利义务：1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的组织与设计，维护施工秩序，承担施工安全及保卫工作。5、乙方应维护甲方的正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免不必要的污染及

3、噪音。6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。九、验收标准：1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。十、工程量变更：甲方如有工程量变化，应提前3日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更协议后执行。十一、补充内容：本工程因工程量较小，施工比较困难，施工时间受限制，工期短，施工完毕，经甲方验收合格后，工程款一次拨付。十二、违约责任：任何一方违约，另一方有权提起诉讼，申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。十三、合同生效：本合同自签订之日起生效。本合同一式两

4、份，甲乙双方各执一份。发包人：（公章） 承包人：（公章）法定代表人：法定代表人：年月 日年 月 日施工合同 篇2委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程_2.居室规格：房型_层（式）_室_厅_厨_卫，总计施工面积_平方米。3.施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。4.委托方式：_5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款（金额大写）_元，详见本合同附件（二）家庭装潢

5、工程材料预算表。1、材料款_元2、人工费_元3、设计费_元4、施工清运费_元5、搬卸费_元6、管理费_元7、其他费用（注明内容）_元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：合同生效 1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3.本合同（

6、包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方各执份。 甲方（业主）：（签章）乙方：（签章） 住所企业 邮政编码：邮政编码： 工作单位：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话：签约签约日期：全包装修合同注意事项：1、包工包料装修合同基本内容有哪些(1)施工地点与施工日期：例如“甲方雇佣乙方装修甲方位于_市_区_小区_单元_号房屋，工期为_天”，大家对于开工日期与竣工日期都要写明哦。(2)工程造价：在包工包料装修合同中金额要用大小写写明。(3)施工准备：包括施工图纸的提供方式。(4)甲乙双方的义务：这是包工包料装修合同非常重要的一部分(5)各个装修项目及对应的价格：比如水电、地砖、吊顶等的价

7、格。2、包工包料装修合同签订的时候需要注意什么(1)在签订正式的包工包料装修合同之前一定要选择一家比较正规的武汉装饰公司，可以通过第三方网络平台或者实地的考察这样一家装饰公司它是否专业，手续是否齐全。(2)在签订包工包料装修合同时一定要仔细查看装修公司提供的设计样图、预算报价等，一定要详细的确认内容无误之后才可以签合同。如果有出现什么问题的话则要及时的进行沟通、协商。(3)在签订包工包料装修合同时需要注意合同上说明的施工日期、保修期限以及后期施工可能出现延期的一系列事项。施工合同 篇3合同编号：_发包方（甲方）： _ 身份证号码： _联系（通信） _电话：_手机： _承包方（乙方）： _公司总

8、部 _法定代表人： _电话： _法人营业执照号： _资质证书号： _分公司（分部） _营业执照号： _电话： _负责人： _职务： _电话： _签约人（或代理人） _电话： _依照中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装修管理办法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。一、工程概况1、工程 _。2、建筑面积： _。3、户型： _室_厅_卫，为平层，或错层，或复式，或别墅。（为确定的内容，以或表示，下同。）4、承包方式。双方商定采用下列第_种方式承包：乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材（以“甲方委托乙方代购主材清单”为准）。乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材

9、（见甲方提供材料明细表）。其他方式_。5、施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。6、施工日期：_年_月_日至_年_月_日。7、合同付款：（大写）_元。竣工后据实复核结算；合同款包干。8、支付方式：合同签定后，甲方预付30工程款_元；水电等隐蔽工程验收后支付40工程款_元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25工程款_元和追加工程款_元。工程竣工验收合格后5日内支付5的尾款_元。9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。二、施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供：1、甲方自行设计提供施工图纸，图

10、纸一式二份，甲乙双方各一份。2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_元。（此费用由甲方支付；此费用予以减免）。三、甲方工作1、若由甲方自行设计的 ，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。7、组织好工程质量、施工进度

11、的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。四、乙方工作1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。6、保护好原居室内

12、的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。五、工程监理本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_，乙方支付_；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。六、工期1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之

13、一补偿乙方误工费。3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。七、材料供应1、本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或“三无”产品造成损失，由甲方自行承担。2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。八、工程变更1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；2、无敌未按期支付工程款的 ，工期相应顺延。3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法

14、调整的，损失由甲方承担。九、工程质量验收及保修1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范（gb5021020xx）为质量评定的最低标准；以建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准和民用建筑工程室内环境污染控制规范为室内环境达标标准。2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监

15、理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据保修单，保修期未貳年。十、违约责任1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给 排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给 排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容

16、，所引起的质量问题由甲方承担责任。4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10支付，设计费按_元平方米建筑面积支付）。十一、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_种方式解决：武汉仲裁委员会仲

17、裁；向人民法院提起诉讼。十二、其它_十三、附则1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件1：补充协议；附件2：设计、施工图纸、施工说明；附件3：工程报价单；附件4：设计（施工）变更单；附件5：验收单（含隐蔽工程、中间工程和竣工验收）；附件6：材料清单（含甲方供料和乙方供料）；附件7：工程结算单；附件8：工程保修单。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人：签约代理人：合同签订日期： 年 月 日施工合同 篇4甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿

18、、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：一、 工程概况1、黄竹镇昌兴大道ko+480ko+968.486标段水泥砼路面工程，全长488.486 米，路面宽 12 米。总面积 5861 平方米。2、水泥混凝土路面标准c30，厚24厘米，使用42.5水泥。二、 工程造价道路工程按每平方米 元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。三、 工程款拨付工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内

19、不到，由此发生的费用由乙方承担。四、 施工技术及质量1、执行工程施工质量验收规范及现行国家、海南省相关技术标准、规范2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。3、质量标准：合格五、 工期总工期： 天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：20xx年 月日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延六、 安全文明施工1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措

20、施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。七、 双方责任甲 方：1、 甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械（搅拌机、装载机）、材料的采购、运输、供应。2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。乙 方：1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由

21、于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。八、 违约责任甲方违约：因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。乙方违约：1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生

22、的费用及损失均由乙方承担。九、 其 他1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止甲 方：乙 方：年 月 日年 月 日施工合同 篇5甲方：乙方：由于工程建设需要，甲方委托乙方承包 给水管改造工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法及其他有关规定，双方协

23、商一致签订本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容： 。4、工程承包方式： 。5、结算原则： 。6、开工： 。7、本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款(工程款)及支付1、合同总价(人民币，下同)：(大写)：(小写)： 元。2、工程款支付：工程总造价 元。先支付工程价款 元。工程进行一半付剩下的 元。工程验收合格后付清。第三条 双方权利义务1、甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。2)提供具备施工条件的施工场地。3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。2

24、、乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。2)严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条 工期的约定工期： 年 月 日至 年 月 日。第五条 质量、验收及结算1、本工程以室内给水排水管道工程施工及验收规范(gb50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。2、本工程质量要求：合格。3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。第六条 合同的签订和生效1、本合同经双方盖章后生效。2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，

25、具有同等法律效力。甲方(盖章)：联系电话：乙方(盖章)：联系电话：签约日期：年 月 日施工合同 篇6发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程第二条 工程地点：黄陂区罗汉街工业园第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价：设备基础按照 元/m3砼（按实际工程量结算）。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质

26、量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用

27、要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十六条 附则：一、本合同一式两份，甲乙双方各持

28、一份。二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它：甲方： 乙方：电话： 电话：签约时间： 年月 日施工合同 篇7发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的

29、支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的(1999)191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县

30、城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚

31、信备案企业名单。11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方

32、立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人：

33、法定代表人：委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：年 月 日 年 月 日施工合同 篇8装饰装修工程施工合同书工程名称：工程地点：发 包 方：承 包 方：签订日期 年 月 日装饰装修工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：鉴于家居装修实际情况的需要，按照中华人民共和国合同法及建设部建筑装饰装修管理规定结合本工程具体情况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：固定单价，工程中发生的穿尖碰角浆缝包干在内，不另计费用。5、工期：天，本工程自年 月 日开工，于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响，工期须延。6、工程质量

34、：按国家建设部行业标准gb50210-20xx建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。7、工程造价：项目： ；单价：元/m2；工程量约：项目： ；单价：元/m2；工程量约：项目： ；单价：元/m2；工程量约：项目：；单价：元/m2；工程量约：项目：；单价：元/m2；工程量约：项目： ；单价：元/梯；工程量约：以上单价包括：人工费、机械费及施工人员保险费及工程中发生的穿尖碰角浆缝等费用。工程造价约为：￥ 元（大写人民币 元）。（以

35、甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费，施工结算严格按照合同价款执行，不再调整。二、材料确认1、本合同工程所有材料由甲方统一配送，除甲方根据材料清单认可乙方采购的材料外，乙方不能擅自采购，否则视为违约。2、如属乙方提供的材料不合格所产生质量问题时则由乙方负责承担连带责任并更换材料或赔偿损失。3、施工中产生的垃圾及废料由乙方负责清理。三、水电供应本工程施工前，甲方须给乙方提供房屋原始水电结构详图，负责水电到位和承担施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能间断，故甲方必须保证水电畅通。四、项目的增减及变更1、工

36、程施工中甲方需修改设计方案或增加工程项目，须提前三天与乙方联系，经双方签字认可后，乙方则予以安排施工。2、工程合同生效后，甲乙双方均不得借故减少装修项目，否则视为违约。五、工程项目、单价的确定本合同工程具体装修项目及其单价等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改。六、付款方式及终结结算1、合同签订、工程完成一半，甲方即付给乙方工程款总造价的30%。2、工程完工，由有关职能部门及开发商验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的50%。3、工程资料齐全、竣工验收备案合格后一个月内，双方核算工程量完毕后，甲方即付给乙方工程款总造价的15%，剩余5%留作维修保证金。4、本合同工程以验收时装修项目的工程造价为最后结算（含施工中变更项目的工程总造价），如果终结算与预结算清单有出入，均以最终工程实际造价结算为准。七、工程验收标准本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以及国家建设部行业标准gb50210-20xx建筑装饰工程施工验收规范为准。八、工程验收和交付由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承