冲孔灌注桩承包组施工合同模板

1、编号： _冲孔灌注桩承包组施工合同甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日第1页共6页甲方：乙方：为了多快好省地完成工程，经甲乙双方友好协商， 现把该工程冲孔灌注桩施工项目承包给乙方进行施工（包工不包料）。本着工程质量至上、安全施工，保证施工工期， 友好合作的精神， 以及明确甲乙双方的职责，现签订本施工合同作为双方共同遵守执行之依据。一、工程名称：工程（冲孔灌注桩）承包方式：包工不包料二、承包范围1、乙方负责冲孔、成孔的所有设备及相关必备材料及孔口护筒。2、乙方必须拥有泥浆护壁的机具及其配套材料。桩边小泥浆池由乙方挖，大泥浆池由甲方挖，泥浆外运由甲方负责外运。3、浇灌桩砼，浇灌砼的料斗、导

2、管、泥浆泵、电焊机、（铺路钢板由甲方负责）等小型工具均由乙方自行解决。4、乙方必须负责做好环境保护工作，按要求做好桩基部分文明施工并且配合环境保护部门的检查，污泥、污水按规定排到指定大泥浆池中。5、钢筋笼制作及安装工作（包含检测管安装）由甲方另安排钢筋班组施工。6、乙方要有一名专职技术员在现场，提供冲孔桩的过程原始资料。7、协助提供工程验收等相关资料。8、保证该分包工程通过业主及相关部门验收合格。三、承包方式、工期及质量要求：1、承包方式：由甲方提供设计图纸包括设计变更等有关冲孔桩的要求，乙方负第2页共6页责冲孔桩冲孔直至成桩等相关工作。2、C1、C2#楼 34 根桩工期 16 天， C3、

3、C4#楼 34 根桩工期 16 天， C5、C6#楼 41根桩工期 20 天（工期不含塔吊基础所增加的桩） ，总桩数为 109 根，总工期为52 天。因变更等增加工程量，工期相应顺延。3、质量要求：乙方必须严格按照图纸施工，达到设计、规范要求；同时乙方要确保文明施工，甲方保证工程质量符合业主及施工现场的要求并通过XXX市相关部门的验收。如经业主、监理检测，质量达不到要求，无法通过相关部门的验收的，乙方必须承担由此引起的一切损失（包括业主罚款）。四、双方的权利、义务：（一）甲方责任、权利、义务1、甲方必须将冲孔桩的有关施工图纸及地勘报告提供给乙方；提供必要的施工便道及电源和施工用水； 负责桩位放

4、样、 复核及剩余的泥浆外运 （由乙方抽到泵车或抽到其他沉淀池）。2、协调现场工作，检查督促乙方施工的工程质量、安全、文明施工等，发现问题，当即责令整改。3、负责审核乙方提供的报表，工程完工时协助乙方完成通过建设单位及监理单位的质量认可书。4、甲方对乙方所派员工有参与管理权，若乙方的员工不服从安排，因此而造成的一切费用及损失，甲方有绝对自主权在告知乙方后从工程款中扣回。（二）乙方责任、权利、义务1、乙方必须保质、保量，按设计图纸及经甲方和相关单位确认的施工方案进行施工，达到设计的规范要求， 确保该项工程能通过XXX市质量检测等部门验收合第3页共6页格。如经政府有关部门检测定为C 类桩和 D 类桩

5、的分析责任范围， 若属乙方造成的。该桩工作量不予计算；如需报废或其它补强处理方式的，所有责任（包括业主罚款）概由乙方自行负责。 因地质、土方开挖等非乙方原因造成的由甲方承担。2、要按规定做好文明施工等工作并处理好污泥废料等物品，保证行政部门的检查通过。3、乙方必须协助甲方做好该项工程的资料工作（包括冲孔记录，清孔以及灌注记录等），否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。4、乙方必须积极配合甲方工作，参加甲方工地调度会议，严格遵守甲方工地规章制度，紧密配合现场工作。5、乙方不得将工程转包给他人。6、负责对工人做好技术交底工作。7、因乙方所承包的该项工程造成返工的，返工费由乙方自行承担，并在保质、保量、

6、安全文明施工的前提下， 保证工期不延误。若乙方进度无法满足工期要求，则甲方有权增加施工队伍进场， 乙方不得阻挠。因不可抗力使工程无法正常施工，工期顺延；因甲方原因以及停水停电一周内超过8 小时的，甲方赔偿乙方机械台班费每台班 3000 元，工人窝工费每人每天200 元。工期相应予以顺延。8、因发生工伤医疗费、安全责任事故的赔偿，乙方承担相应负责，非乙方除外。9、乙方如违反安全生产操作规程或工程达不到要求、工期没有按甲方要求完成的，由此造成的一切损失概由乙方负责。10、乙方所承包的各分项工程项目按要求施工完毕后，必须及时申报甲方， 由甲方组织有关人员进行现场验收，符合质量验收标准后才给予办理结算

7、的有关手续，对质量不合格所造成返工的一切费用均由乙方承担。第4页共6页六、计算方式及单价：以业主或监理验收的实测长度为准（自然地面至桩底长度），单价按每米 220 元计算。机械每台设备进退场费甲方补助乙方壹万元整/ 每台，进场即支付。七、付款方式：1、按实际完成的工作量， 以业主或监理签认的原始记录为准( 桩长为每根桩自然地面至桩底长度之和 ) 。2、乙方每月完成工程量由甲方现场管理人员开出证明单，注明乙方完成的工程量及质量等级， 安全操作、 文明施工等的评分后送工程部审核，经甲方现场初验合格，经甲方公司审核部门审核无误后，于第个月 10 之前按进度的 80%支付进度款，全部工程桩完工后支付10%，剩余 10%工程款待工程验收合格后一个月内付清。甲方未按期支付工程款的， 延期支付的按同期银行贷款利率3 倍支付利息。乙方同时有权暂停施工。八、违约责任及解决办法：1、乙方必须按现场施工进度要求完成现场要求的工程量，否则，因达不到要求而引起的延误工期罚金等一切费用由乙方负责赔偿。2、本合同未尽事宜或出现纠纷的，由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起拆讼。九、附则：为保证专款专用， 本工程款必须按照工人工资来付款签名