白钢门安装施工合同

1、施工合同甲方：乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、日照市 建筑市场管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方友好 协商，就乙方承包项目达成共识，为明确双方责任、权利和义务，经甲、 乙双方协商一致，订立本合同。第一条：工程范围、造价数量、单价工程概况工程名称：工程地点： 工程承包范围工程承包的范围为安装施工。工期要求：自 年 月日工人、材料和制安设备进场，到 年月日制作安装结束，达到验收条件。（乙方的工期以甲方进度计划 为准，甲方的进度计划为本合同的有效附件）承包方式：包工包料。合同价款：本工程采用不锈钢有框全玻白钢门门，其技术要求和价格见后

2、附注。（备注：甲方施工中损坏乙方完成的项目负责维修。）技术要求：白钢门：不锈钢型号为201，白钢厚1mm边框料75mmX45mn玻璃为 ccc钢化玻璃厚8mm白钢水槽不锈钢型号为201，白港厚1mm槽深230mm槽宽400mm 总高度800mm支柱直径为51mn厚度mm防爆门 铁管主力柱厚度 m 辅助管 厚度m 规格Mm* mm铁板厚度为室外 mm 室内 mm 自钻螺丝固定。白钢门定牌定价：工程量暂疋m2 ;小计金颔：元整; （元）白钢水槽定牌定价：兀/m；（大写：每延长米)工程量暂疋m小计金颔：元整; （元）防爆门定牌定价：元/m2；（大写：每平方米)工程量暂疋m2 ;小计金颔：元整; （元

3、）元/m2;（大写：每平方米,具体价款以最终现元。大写:合同总价款约为场实测工程量乘以以上项目综合单价结算为准。上述单价含人工、材料、管理、税金包合同工期等各种费用。工程数量：以甲乙双方共同确定的现场实际发生工程量为准。此总价结算时单价不变，按实际发生工程量结算，如有设计变更、工 程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。第二条：付款方式本工程合同签署后，预付 制料备料款，材料按 进场后支付%进度款，工程完工经初步验收后 日内支付剩余款项第三条：工期开工日期：甲方提前3天以书面形式通知乙方；施工总工期： 天，乙方收到甲方书面通知后开始计算；工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期

4、相应顺延； 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 由于突然事件或非甲乙方原因造成的大雨、暴雨、地震等； 其它非乙方原因的停工；以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容，向甲方提出书面报告， 甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第四条：设计变更甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前3天通知乙方。乙方已经 加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。第五条：竣工、结算工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，甲方 组织监理、业主及有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收

5、报告十天内无 正当理由不进行验收，视为竣工验收报告已被批准，工程竣工即可办理结 算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内 审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算， 则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程 款利息。第六条：其它所有甲乙双方签认有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成， 经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生 效，生效后无正当理由单方不能弃约 ，弃约方需赔偿对方的一切经济损 失。本合同待工程验收、工程结算完成，甲方支付完工程