办公楼消防安装工程施工承包协议范本

1、编号： _办公楼消防安装工程施工承包协议甲方： _乙方： _签订日期： _年 _月_日第1页共5页发包方：( 以下简称甲方 )承包方：( 以下简称乙方 )乙方在甲方组织的：办公楼消防工程施工安装招标中，以总造价价款中标。依照中华人民共和国合同法和有关消防工程的施工规范及其他相关法律、法规，结合本工程的具体情况，经双方协商，订立如下工程施工承包协议，共同遵守。一、工程概况工程名称：办公楼消防工程。工程地点：。工程内容：办公楼消防工程室内施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置。资金来源：自筹。工程造价：包干价( 人民币 )元整（含 5%配合费，企业管理费，规费、

2、税金等一切费用） 。技术文件：消防工程施工图建筑工程会审纪要。二、工程承包范围办公楼消防工程施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、手提式灭火器系统的所有消防管线、消防设备材料、消防设施、防排烟设施的采购、安装、调试、验收。三、合同工期第2页共5页开工日期：与土建工程一致。竣工日期：与土建工程一致。施工工期与土建一致，如因消防工程质量等问题造成工期延误的，每延误一天向甲方赔偿 1000 元人民币，工期延误赔偿限额为合同价的4%。根据土建工程进度，乙方提供相应的消防安装工程计划进度表，并在施工过程中能够提供进度月报表。四、质量要求和评定标准1、工程质量要求：本消防工程要求

3、一次性通过竣工验收并经消防部门验收合格。2、评定标准：按国家和省现行消防工程质量评定标准和施工技术验收规范执行。五、工程造价结算方式、进度款支付乙方自愿保证工程质量、工期的前提下，按以下条款进行工程计价并办理结算：本消防工程如设计图纸无变更，结算时按包干价万元进行结算。如有变更，则在包干价万元基础上加（减）变更部分造价。变更部分按下述条款进行结算。1、有投标清单类似的参照投标清单单价，无法参照投标清单单价的项目按造价以省 94 安装预算定额下浮20%（包括综合管理费、工程配合费、劳保统筹、税收等在内）作为计算依据。管线材料单价凡建设工程造价管理信息有的参照建设工程造价管理信息 ，造价信息没有的

4、参照造价信息。2、材料的采购：主要设备、材料必需是中国消防网的上网产品，采购前必须向甲方单位报清单，设备主材的品牌、型号、规格经甲方认可签证。所用材料均需向监理提交第3页共5页质量合格证及检测报告，材料等级均要求达到国家标准。如发现有无质量合格证及检测报告的材料用于本工程，所造成后果甲方不予负责，不予结算，并无偿更换。3、工程管理配合费用由乙方负责向土建总承包协商支付。4、工程进度款支付：首期付款在全部线管安装完毕后付至总造价的40%；风管、喷淋管及设备安装到位，调试完毕后付至总价的80%，竣工验收合格后付至工程审定价的95%，余下总额的5%作为质量保修金，保修期满后结清余款。六、双方的权利和

5、义务1、甲方应筹备乙方进场相应的施工条件。2、甲乙双方在签定协议后，乙方向甲方交纳履约保证金万元，（不计息，竣工验收后15 天内退还）。3、施工期间乙方必须做好一切安全防范和文明施工工作，施工期间乙方自行承担一切安全责任。4、乙方无条件接受甲方、监理单位及工程总包方的监督管理，因乙方不按规范施工，出现严重质量问题，又不及时纠正的，甲方有权终止合同，另行选择施工单位。因质量问题所造成的损失全部由乙方承担。5、若甲、乙双方在履行合同期间单方自行终止协议，应承担违约责任，并向对方赔偿违约金 20 万元人民币。6、在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决， 如协商不成， 提请经济仲裁委员会仲裁或由当地人民法院调解。七、工程保修本工程质保期为工程竣工验收合格之日起两年。保修期间乙方对本工程消防设施负责维修（有保修期的设备按保修期办理），保修期满后10 天内退还保修金。第4页共5页双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。