如何写反诉答辩状

1、如何写反诉答辩状反诉就是本诉的被告以本诉原告为被告，向受诉法院提出的与本诉有牵连的 独立的反请求，那么，如何写反诉答辩状?下面请参考公文站小编给大家整理收集的反诉答辩状相关范文，希望对大家有帮助。反诉答辩状1答辩人（本诉原告、反诉被告）：冼XX，男，汉族，xxxx年10月2日出生，现住在佛山市 xx 区 xx 镇 xx 村 xx 街 xx 巷 xx 号，电话 xxxxxxxxxxxxx。被答辩人（本诉被告、反诉原告）：xx市某某装饰工程有限公司xx分公司 地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。负责人：黎某某 电话xxxxxxxxxxxxxxx答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至

2、贵院的（xxxx）惠城法民一初字第xx号案件，被答辩 人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款 67254元及违约金122402.28元没有 事实和法律依据。1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。在答辩人与被答辩人签署的装饰工程合同书第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价 7.1万元增加到13.9006万元（折后价12.5982万 元），没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同 约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要

3、求答 辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。被答辩人以答辩人在施工图纸中&dquo;配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施 工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在装饰工程合同书第七项 第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字 确认的施工一律属于被答辩人违约， 任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变 更行为一律视

4、为未变更。 被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认， 就认 为答辩人认可一切施工变更， 明显违背了合同约定。 即使答辩人同意了施工变更， 也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。在答辩人与被答辩人签署的 装饰工程合同书 第四项地 1 条规定工程总价 款为 7.1 万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的 50%和 35%，即答 辩人已经支付了总价款的 85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人 确认完成的工程量却尚未达到总量一半， 答辩人不是认真按照合同约定完成装修 项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取

5、合同约定之外的非法利益， 因此答辩 人有权行使同时履行抗辩权， 要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的 工程款相适应。答辩人已经支付了合同约定总价款 85%的工程款， 在被答辩人未能完成合同 约定 85%的工程量之前， 答辩人拒绝支付第三期所谓工程款， 符合相关法律规定。 被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。根据答辩人与被答辩人签署的 装饰工程合同书 第七项第 1条的规定， 施 工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工， xxxx 年11月 4日答辩人在被 答辩人提供的施工图上签字， 因此被答辩人最早开工时间应该是

6、xxxx 年 11 月 4 日。到 xxxx 年 11月 30日，被答辩人开工不超过 26天，答辩人已经支付合同约 定 85%的工程款。按照装饰工程合同书规定两个月的工期进度，被答辩人尚 未完成总工程量半数，就要求答辩人支付 95%的总价款，并在 xxxx 年 12 月 22 日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。此外，该装饰工程合同书没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使 自身权益受到损害， 也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合 法途径要求答辩人付清工程款， 而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答 辩人利益。 因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据， 属

7、于严 重违约行为，需承担违约责任。综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量， 在收取绝大部分合同约定工程 款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。 因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款， 显然没有事 实和法律依据。 被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失， 被答辩人需承担违约 责任并按照合同约定完整履行合同义务。此致xx 市 xx 区人民法院答辩人：冼XXXXXX 年 XX月 XX 日反诉答辩状2答辩人（本诉原告、反诉被告）：某某，男，汉族，XXX年3月24日出生， 身份证号码：现住，XX市被答辩人（本诉被告、反诉原告）：某某，女，汉族，XXX年

8、12月26日出生， 身份证号码：，现住XX市。答辩人因培训费用纠纷将被答辩人起诉至贵院的（）惠城法民一初字第多少 号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。一、被答辩人要求支付违约金6000元人民币没有事实和法律依据。答辩人与被答辩人在xxxx年7月31日签订了承包协议书，协议书签订 后，答辩人依承包协议书完全正确履行了协议书的第二项约定，详见答辩人 提交的证据1、学员名单，2、约考回执，3、学员的证人证言，4、收据，5,教 学日志。被答辩人在签订承包协议书时，已是完全民事行为能力人，应当知 道自己的行为有法律效力，更知道善用自己的民事行为能力。二、被答辩人要求答辩人支付车辆使用费、 折扣费等共10000元，无事实与 法律依据。承包协议书第二条约定的非常明确，答辩人自负盈亏（只是包括油费、修理费、交通事故产生的维修费用及赔偿）;况且依据合同约定，答辩人即是自负 盈亏，同时也是被答辩人的教练，负责培训被答辩人的学员，顺利拿到这人驾驶 证。三、被答辩人要求支付所欠4名学员学费，无事实与法律依据。因为该四名学生，未到韶关考试，因