粘钢混凝土切割施工合同_第1页
粘钢混凝土切割施工合同_第2页
粘钢混凝土切割施工合同_第3页
粘钢混凝土切割施工合同_第4页
粘钢混凝土切割施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、粘钢混凝土切割施工合同甲方： 乙方： 西安永学建筑加固有限责任公司上海分公司 施工地点： 杨高南路 一、承包方式及工程范围承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期工程内容：粘钢 混凝土切割项目名称： 浦东软件园陆家嘴分园e-5地块工业研发楼 施工工期： 按甲乙双方的协定，乙方自接到甲方开工通知后第二天起7个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误，则工期相应顺延：1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件；2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行；3、设计变更和工程量增加；4、非乙方原因停水、停电造成停工；5、自然灾害等其它人力不可抗因素。二、工程

2、内容：粘钢工程内容品牌型号单价粘钢圣联牌植筋胶q345b混凝土切割工程内容单价/米单价混凝土切割备注1工程应按图纸要求及工程量施工，粘钢所用钢板均为q345b纲，化学锚栓应采用喜利得品牌，2以上价格不含第三方检测费用在内，脚手架由甲方提供三、双方责任：1、乙方责任（1）提供加固施工方案；（2）根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工，达到设计要求；（3）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；（4）提供验收资料（施工记录、产品检测报告复印件、产品合格证、产品说明书等）；（5）按质按量定期完工。（6）工程完工 2天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过。2、甲方责任（1）负责

3、提供水电设施的接点；（2）甲方委托工作人员 或 全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实；（3）组织有关单位进行验收；（4）按期支付工程款。（5）乙方应安甲方所提供的设计图纸要求购买材料如因甲方原因需要更换材料由此造成乙方已够材料无法使用因有甲方承担乙方已够材料的材料费（材料费按照乙方提供的够货发票为准）四、结算方式1、由甲方先支付进场备料费 仟 元 正；2、本合同所签定之加固工程完工后 天内甲方支付全部工程款。3、如甲方未能按期付款，未付部分须按每日3向乙方支付违约金。五、财务对帐联系人：（以便对帐）（1）甲方财务联系人： ，联系电话： （2）乙方财务联系人：王磊 ，联系电话六、其它事项：1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行；2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效；3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整；4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定；5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制；6、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按中华人民共和国合同法执行。7、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼。 5/ 5甲方

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论