供配电施工合同

1、供配电安装工程施工合同工程名称:发包方（甲方）： 承包方（乙方）：合同签订时间:签订地点:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项 协商一致，订立本合同。第一条：工程项目概况：一、 工程名称：10KV/0.4KV配电系统安装及 （一户一表部分）供配电系统安装工程二、工程地址：三、工程承包范围和内容：1、 承包范围： 10KV/0.4KV配电系统安装及 楼（一户一表部分）供配电系统安装工程材料的采购及安装。2、 承包内容：（1）、工程安装（品牌： ，规格型号详附件）10KV户外真空断路器一台、10

2、KV户外高压计量装置一套、10KV进线柜一台、10KV出线柜6台、 10KV高压计量柜6台；安装（节能干变品牌： ，规格型号详附件）10/0.4KV户内干式配变 SCB11 800KVA 三台、SCB11 1000KVA 二台、SCB11 1250KVA 各一 台。（2）、安装五台配变的低压进线柜 6面、低压电容柜6面、低压联络柜2面、低压 馈线柜14面、双电源自动切换柜一面（品牌： 规格型号详附件）；电柜内主要开关设备改用国产名牌 产品。（3）、敷设10KV进线主电缆YJV22 3*185共155米、10KV分支高压电缆YJV22 3X 50六条共265米（品牌为： ，规格型号详附件）、敷设

3、高低压电缆桥架共74米。（4）、安装用户端18位配电箱/电表箱18个、低压电缆分接箱（一进三出）8个、低压电缆分接箱（一进三出）6个；敷设YJV 4X 185+1X 95低压电缆6条共760米、YJV-4 X 120+1X 70低压电缆4条共450米、YJV-4X 70+1X 35低压电缆18条共360米（品牌： 规格型号详附件）。（5）安装远程集抄系统一套，远程载波表 544个等；详见合同附件的预算书内容：1、（10KV/0.4KV配电系统安装工程，2、 （一户一表部分）供配电系统安装工程。（注：本合同不包括低压配电柜后面的公共电缆线路的材料安装，变配 电房设备基础、电房外桥架及电缆井土建工

4、程由甲方负责完成；不包括住宅户表后线、 商铺以及消防、电梯等商业和公共部分配电系统的安装费用。）四、 承包方式：乙方负责提供设备、材料并施工安装（即包工包料）。五、 合同总价：合同价（按预算价元下浮% ）为人民币佰拾万仟.佰拾元整（小写：Y 元），包干费用包括税金在内。六、结算方式：按合同价总价包干。七、 定额及费用计取按安装工程消耗量定额（常用册）电气设备安 装工程编制，工程取费标准按国家能源局 2009年发布的20kV及以下配电网工程建 设预算编制与计算标准编制及有关文件进行计取。八、合同价款调整因素及范围：合同价款除下列情况，任何一方不得擅自改变：1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合

5、同价款；2、工程造价管理机构的价格调整；3、超出原设计工程量的设计变更或签证。当出现上列因素之一造成合同价款变更时，乙方应于调整因素发生后 14个工作日 内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方。甲方应于通知后 14个工作日内予以确认或 提出修改意见，否则视为同意。第二条：双方的权利和义务一、甲方权利和义务：1、负责办理该工程的申报手续、供电政策性收费、有关城建开挖、恢复报批、占 用场地、青苗赔偿等手续以及承担所发生的费用。2、经供电部门会审同意的设计图纸及施工方案如有变更，由发包方与供电部门协 商解决。3、甲方应委派施工现场代表，协助处理解决施工过程可能发生的一切事情。4、负责解决施工现场所需

6、施工用水用电以及满足设备机械进场施工的道路畅通。5、按合同规定按时支付工程款。如不按合同规定拨付工程款，承包方有权停工或 终止合同，由此造成的工期延期、工程停建，由发包方负责。发包方补偿承包 方因此遭受的损失。二、乙方权利和义务：1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。2、认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格 按照供电部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，就 及时向甲方提出变更设计申请（在签订合同前乙方应就施工图存在有关问题及时提出，因乙方末提出而导致施工中的变更不予增加，视为变更已包含在合同内）3、保证按照国家有关

7、规定要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一 切费用均由承包方负责。4、乙方对现场投入的施工人员进行必要的安全教育，并对施工安全负责，有义务 配合现场施工总包单位的管理工作。第三条：工程期限一、 根据国家工期定额和使用需要，确定总工期为 _60_天（工作日），计算时间为工 程预付款到帐次日起，竣工以工程具备验收合格送电条件为准。二、如遇下列情况之一的，工期相应顺延：1、人力不可抗拒的因素而延误工期的；2、末按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料价款而影响施工的。第四条：工程质量及施工管理一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。二、工程质量以国家及行业颁

8、发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。三、承包方在施工过程中接受发包方的现场监督与检查。四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期为1年，自工程项目验收合格送电并签字移交供电部门第二日起算。五、工程经供电部门验收合格供电后，产权即正式移交给甲方，产生材料及设备 等被盗，乙方不再负责任。第五条：设备、材料的供应及验收乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程材料及设备，所购的材料及设备必须有产品出厂检验合格证书，并且满足岑溪市水利电业有限公司的有关技术规范要 求。第六条：工程价款的支付与结算一、工程预付款的支付签订合同后七天内，甲

9、方支付乙方材料预付款为合同总价30%，即人民币： 二工程款（进度款）支付配电房内高低压配电设备全部安装完毕后七天内支付合同总价30%,即人民币:（Y:元）;1#、2#、3#、3A#楼一户一表安装完毕，该工程整体验收合格送电并移交供电部门接收后七天内支付合同总价 37%,即人民币：（小写：Y元）。 剩余合同总价3%作为无息质保金，自工程验收合格送电并签字移交供电部门接 收第二日起满一年后七天内支付。三、工程款支付方式：转帐或现金存入乙方开户银行，每次乙方有效工程发票到后支付。 第七条：违约责任一、甲方责任：1、甲方末能按合同约定履行自已的责任，造成工程延期的，除工期相应顺延外，应 赔偿乙方由此造

10、成的损失。2、甲方不按合同约定时间拨付工程款，每逾期一天，甲方按工程合同价的千分之三 的比例向乙方赔偿违约金。3、如遇不可抗力造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。4、原有工程施工质量或采购的设备、材料不符合设计和合同约定的，乙方负责无偿修理或返工。查验乙方进场材料设备的品牌规格，监督施工质量和安全情况。二、乙方责任：1、 变配电房设备基础施工时乙方派人进行技术指导，并进行预埋铁件的制作与安装。2、乙方所采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明及合格证。3、做好施工组织管理、维持现场整洁、材料堆放有序、道路畅通，做到按施工进度计划实施，保证质量、安全生产、文明施工、环境保护，工程竣工验收

11、合格之前， 乙方负责对已完成工程的成品保护，保护期间发生损坏，乙方自行负责。4、提高安全意识，按规章操作，做好自我保护的同时不伤害他人，施工期间如果发 生安全事故的一切责任由乙方全部自负，并立刻报告甲方和建设主管部门。5、工程竣工验收后清理现场，做到完工清场。6乙方必须按期保质保量完成该项工程，如拖延合同工期，每逾期一天，乙方按工 程合同价的千分之三比例向甲方赔偿违约金。第八条：纠纷解决办法合同执行中如出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。任何一方违反合 同约定，经双方协商不成，可向当地人民法院起诉。第九条：合同生效、终止及其他一、本合同经双方代表签字、加盖双方单位公章或双方代表按指纹之日起生效。二、工程通过验收合格送电移交，结清工程余款、保修期满后，合同即告终止。三、非乙方原因工程中途停建、缓建超过半年，乙方有权终止本合同，同时甲方赔偿乙 方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变 化的差价损失。四、整体合同。本合同及其附件（预算书）构成各方就本合同标的达成