



版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、市政工程合同协议书精选3篇 随着社会和市场经济的深入发展,城市建设不断地开展,市政工程在城市建筑业中发挥着中心的作用,市政工程合同怎么写呢?以下是为大家整理的市政工程合同协议书精选3篇,供大家参考学习。市政工程合同协议书1发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将自己开发建设的 小区沥青道路工程发包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲、乙双方的权利和义务,甲、乙双方就 小区的市政道路工程承包事项协商 一致,特订立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体
2、条款约定如下 :一、工程概况1、工程名称:小区市政道路。2、工程地点:四川省开发小区。3.建设单位:房地产开发有限公司。二、工程承包方式、范围:1、工程承包方式:为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。2、工程承包范围:小区内市政道路的片石基层(约30cm厚)、水泥稳定碎石基层(25cm厚)、沥青面层(4cm厚),两侧路沿石安砌(1230100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。4、其中在
3、乙方进场施工前,甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位,不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据,工程量的计价方式为: 6m宽路145万元/km(不含税),9m宽路205万元/km(不含税),12m宽道路290万元/km(不含税)。2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加(如:路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10%等情况),对增加部分的工期相应顺延,增加部分的工程造价按四川省20_年清单计价定额中的市政工程相应工程项目按实计取
4、执行,综合单价按下浮5%处理(不计税)。3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。四、工程工期1、本工程施工工期为:20_年11月10日20_年1月15日,共66天。乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上,甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元,罚款最多不超过工程造价的5%。2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可抗力因素及道路中断、4小时以上的停水停电、连续下雨等,则工期相应顺延;乙方因此所发生的增加费用除设备损坏部分
5、由乙方承担外,其余部分均由甲方承担。乙方并就类似情况发生3天内,就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面报告,甲方在2日内给予答复。五、工程质量标准本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准验收,如因乙方的材料或施工质量问题,导致的工程质量不能顺利验收,乙方应无条件返工处理至合格为止。六、合同价款:¥: 约13670000.00 元,竣工后按实结算。七、双方权利和义务1、甲方工作(1)全面履行合同,确保乙方正常施工。(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)及时协助乙方做好变更处理工作,对乙方提交的签证报告在3天内签复。(4)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方无条
6、件配合。(5)督促乙方做好安全管理,文明施工。(6)免费向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。(7)甲方应为乙方免费提供满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电,乙方的员工住宿由乙方自理,施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。(8)积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。2、乙方工作(1) 全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期及合同要求,确保正常施工。(2) 负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的机具设备能满足施工需要,人员调配投入计划必须合理,现场管理力量必须满足正常
7、施工管理要求。(3) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。(4) 工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。(5) 发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报.。(6) 积极配合甲方工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。(7) 乙方应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。(8) 乙方必须确保各种配备到位,严格履行职责。八、材料供应本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购,各种材料质量经验收合格后方可使用。九、质量验收甲方在接到乙方的竣
8、工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。十、工程担保乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户,作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金,其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方,另外的20万元保证金于乙方开始铺设沥青路面时返还乙方。同时甲方承诺:若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金,甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理(其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行),同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。十一、工程款支付甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款:第一批工程款在乙
9、方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款350万元;第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元;第三批工程款在乙 方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元;工程竣工验收合格,甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。十二、违约金:双方特别约定在违约情况发生时,违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。十三、合同生效1、本合同于20_年11月5日于公司订立2、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。3、本合同一式贰份,甲
10、方、乙方各执壹份。4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效,竣工结算工程价款支付完毕后终止。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日市政工程合同协议书2甲方(全称):乙方(全称):按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将.形象改造及电器等所有项目的施工任务交给乙方完成,经双方协商同意签订本协议。第一条 工程概况1.1. 工程名称:1.2. 工程地点:1.3. 承包形式:包工包料。1.4. 承包范围: 。1.5. 工程期限:年月日交付使用.1.6. 质量等级
11、:合格第二条 本协议条款服从签定的总承包合同的要求。第三条 双方的责任、权利与义务:3.1. 甲方的责任、权利与义务3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作;3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。3.1.4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行;3.1.5. 制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施;3.1.6. 向乙方提供施工图两份,并组织图纸会审和技术交底;3.1.7. 负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工
12、中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认;3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议;3.1.10. 根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。.3.2. 乙方的责任、权利与义务3.2.1. 必须以甲方利益和名誉為重,任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行1.5.1. 工期满足甲方的要求為;3.2.2. 乙方必须遵守甲方及业主颁布的各
13、种规章制度。3.2.3. 乙方必须保证人员相对稳定,保证按期、按质、按量完成甲方要求的生产任务,服从甲方的统筹安排,统一调动;3.2.4. 管理和维护甲方提供的生活、生产设施、材料等,保证其完好,若有损坏或丢失应及时恢复或全额赔偿;3.2.5. 乙方必须严格按批准后的施工组织设计、施工方案以及设计图纸、交底记录、设计变更洽商单、施工及验收规范组织施工,达到协议规定的质量标准和工期要求;3.2.6. 严格执行甲方制定的用于施工的所有规章制度、管理规定;3.2.7. 做到文明施工,对保护施工现场周围建(构)筑物、公共设施、消防设施,保障公众安全等提供一切必要的防护措施。如乙方未履行本款义务造成工程
14、、财产和人身伤害,由乙方承担全部责任并负担所发生的一切费用;3.2.8. 维护施工现场的环境卫生,及时清理剩余材料并运至指定地点;3.2.9. 甲方人员和业主代表均有权对乙方施工过程中产生的不符合本协议约定的各种行為或隐患进行口头或书面指正,乙方不得拒绝执行;3.2.10. 乙方负责业主所供材料的领用。3.2.11. 乙方负责办理开工报告、材料报验、隐蔽工程、工程中间交接、联络单、签证及竣工验收等手续,做好日常资料收集、整理、编制工作,按业主、监理和甲方要求装订成册,不少于三份,甲方审核,费用乙方自理。3.3.12.乙方提交的工程进度预算报表,必须附业主核签过的签证和工程形象进度照片,不得虚报
15、;3.2.12. 乙方负责提供施工用工机具设备与辅材。3.2.13. 乙方负责乙方所属施工人员差旅费用;3.2.14. 乙方负责為所属施工人员购买意外伤害保险。第四条 承包价款的确定4.1.承包价款以甲方与业主结算审计后确定的费用為计价基础;但不含甲供材或甲定乙购材料主材价。甲方收取乙方除甲供材、甲定乙购主材价以外的总价5%管理费。4.2.甲方负责向建设单位提供工程发票。4.3.乙方可以代甲方向建设单位提供发票或向甲方提供有效票据抵充相应工程款。第五条 承包价款支付与结算5.1. 甲方以现有进度预算报表(必须附业主和监理核签过的签证和工程形象进度照片)作為支付进度款的依据。5.2. 承包价款的
16、支付:正常情况下,按月进度报量,甲方根据业主和监理核实的工程量及业主支付的进度款,按进度预算报表定额直接费的70%比例向乙方支付工程进度款。5.3. 工程交工时,甲方支付乙方的费用总和达到合同价款的70%;待工程审计定案后,甲方以审定价款為基础,扣除前期付款,累计支付乙方费用总和达到合同价款的90%。余款待质保期满后一次付清。第五条 工程质量与检查验收5.1. 乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经业主及监理检验,达到交工验收条件為准;5.2. 乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要
17、求或自行进行材料代换。5.3.工程质量按业主方规定要求合格率100%。5.4.乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担。5.5.由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。5.6.由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工,而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。第六条 材料、机械设备供应与管理6.1. 本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损
18、失按规定对乙方进行处罚;6.2. 乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。6.3. 乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。6.4. 乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。6.5. 乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。第七条 安全生产与文明施工7.1. 甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。7.2. 乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严
19、格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任。7.3. 乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。7.4. 乙方所有特殊工种工人必须持上岗证或操作许可证上岗作业,不得安排无证人员从事非本专业工作。第八条 违约责任8.1.乙方的施工质量、进度或人员管理、综合服务等达不到规范或本协议的规定,甲方可提出口头通知或整改通知书,乙方按通知限期纠正,如因乙方整改不及时,给甲方造成经济损失,甲方将以双倍价格进行处罚。8.2. 因乙方在施工中不按设计图纸、施工规范、工程变更通知单及甲方要求等造成质量事故,其工料损失皆由乙
20、方承担。8.3. 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。8.4. 乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方及时调整,乙方无法调整时,甲方有权安排符合要求的人员进行施工,发生的所有费用均由乙方承担,由此造成的损失由乙方自负,工期不予顺延。8.5. 乙方因违反业主安全规章制度,造成不良影响或人身伤亡事故,按业主规定进行处罚,结算时扣除。8.6. 乙方因施工质量出现问题,造成不良影响,按业主规定进行处罚,结算时扣除。第九条 附则9.1. 本协议一式二份,甲方两份乙方一份。9.2. 本协议自双方代表签字之日起生效,至承包内容全部完成并结算完毕失效。9.3.双方履行合同中发生争议
21、时,应双方协商解决,协商不成时,可依法向当地法院起诉。甲方: 乙方:代表: 代表:协议签订地点:安庆市政工程合同协议书3发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)甲乙双方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,经甲乙充分协商达成如下协议。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、建设规模:工程量以实际验收为准。二、工期:总工期 天,因甲方原因造成的工期延误,其总工期顺延。1、开工日期: 年 月 日2、竣工日期: 年 月 日三、工程承包方式:四、承包内容甲方、监理、设计按实际情况调整认可的工作内容。五、质量标准:1、合格。2、签订合同时乙方必须向甲方交纳质量保证金 元,工程竣工验收合格后退还。六、工程价款结算及付款方式:按审计部门审定造价,下浮 %为乙方决算价。七:双方权利和义务:1、甲方督促检查工程的质量、安全、进度等工作,协助乙方处理工程施工中出现的问题。2、甲方负责协助协调沿线单位房屋、电力、通讯及地下各种管网的拆迁等工作。3、乙方需严格按国家颁布的施工及验收技术规范以及设计文件中的要求组织施工,严格执行国务院(第279号)建设工程质量管理条例和其他法律法规,保证工程施工质量、进度和安全。妥
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- wps有合同标准文本
- fidic合同标准文本汇编
- 2002清算合同范例
- 与商家合作合同标准文本
- 元合同标准文本
- 中空设备转让合同范例
- 农家院合同标准文本
- 2025股权转让合同协议
- p2b合同标准文本
- 乳胶储罐采购合同标准文本
- DL∕T 806-2013 火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂
- 人教版 九年级上册音乐 第二单元 鳟鱼 教案
- 四年级美术测国测复习题答案
- 《宽容别人 快乐自己》班会课件
- 2024光伏电站索悬柔性支架施工方案
- 仲裁法全套课件
- 教育家精神专题讲座课件
- 300立方米柴油储罐设计
- 颈椎后路术后护理查房
- 2024年事业单位考试贵州省毕节地区毕节市A类《职业能力倾向测验》统考试题含解析
- 幼儿足球知识讲座
评论
0/150
提交评论