某烟道工程施工合同

1、合同编号:建设工程施工合同（烟道工程）工程名称：“五金机电汽配城”、“和美佳园” 烟道工程发 包人：宜宾市裕川房地产开发有限公司承 包人：宜宾市翠屏区合利变压式排风道厂二O O年四月第一部分协议书发包人（全称）：宜宾市裕川房地产开发有限公司承包人（全称）：宜宾市翠屏区合利变压式排风道厂依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工 事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：“五金机电汽配城”、“和美佳园”烟道工程。工程地点：江北育才路酒圣路旁。工程内容： 旧州组团D-03地块内五金机电

2、汽配城建筑面积约为 44482吊、和美佳园建筑 面积约为48722 m2范围内的烟道工程的施工、成品保护、竣工验收以及保修。资金来源： 自筹资金。二、工程承包范围承包范围：设计图纸范围内的烟道工程。承包方式：承包人包工、包料、包安全、包质量验收、包工期。三、合同工期计划开工日期：二00 年月日（最终以实际书面通知开工日期为准）；计划竣工日期：二OO 年 月日；合同工期总日历天数天。承包人应根据相应土建施工单位整体施工进度情况做好统筹安排，以不影响土建施工进度为前提，且最终竣工日期不得超过土建竣工日期。承包人不 得以任何理由拖延工期。四、质量标准工程质量标准：除确保一次性验收合格外，不得低于国家

3、现行规范、规程、标准的规定， 目前现有适用但不限于的规范标准如下：建筑工程施工质量验收统一标准 （GB50300-2001;若国家规范、标准有后续变更、新增的，则应以最新版本或最新颁发者为准；若规范、 标准发生不一致时，则以要求最为严格的规范、标准为准。五、合同价款签约合同价格：按专用条款第六条附表中的单价执行，工程量按发包人公司相关规定组织相关人员现场按实收方。该价格已充分考虑签订本合同至市场各时间段内各种材料价格的 上浮因素和国家及省市关于建筑政策、建材、建设性强制性技术规范的变更等因素，使成本“五金机电汽配城”、“和美佳园”烟道工程 增加，承包人不得以任何理由要求发包人追加成本和提高结算

4、价格。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：合同协议书合同专用条款本合同工程施工比选文件（中工比选2010-04号）最终调整确定的已标价工程量清单通用条款设计图纸标准、规范及有关技术文件双方商定的会议纪要、双方认可往来的有效书面文件。上述文件互相补充和解释、如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相 同，凡专用条款与通用条款不一致之处，按照专用条款执行。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。九、发包人向

5、承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。十、合同生效1合同订立时间： 二。一O年四月。2合同订立地点：四川省宜宾市江北高速公路管理所一楼。3本合同双方约定：自本合同经双方签字、盖章生效之日起，凡合同双方的要约与承诺，签定合同后的相关变更，一律采用书面形式，且经法定代表人或法定代表人书面授权委托人签字并加盖法人章后方能生效；其他任何形式的要约与承诺、签定合同后的相关变更一律无效。（本页为签署页，无正文内容）发包人：（盖章）宜宾市裕川房地产开发有限公司承包人：（盖章）宜宾市翠屏区合利变压式排风道厂法定代表人法定代表人或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）经办人：经办

6、人:电话：（0831） 5197711电话:传真：（0831）5197707传真:开户银行：开户银行:帐号：帐号:邮政编码：644000邮政编码:年 月 日年 月 日第二部分通用条款本施工合同的“通用条款”部分，按照国家工商行政管理局和中华人民共和国建设部制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201 )的“通用条款”执行。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序下述文件互相补充和解释、如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准：合同协议书合同专用条款本合同工程施工比选文件(中工比选2010-04号)最终调整确定的已标价工程量清单通用条款设计图纸标准、规范及有关技术

7、文件双方商定的会议纪要、双方认可往来的有效书面文件。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用 中文夕卜,还使用 不采用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工 程质量管理条例、建筑工程施工发包与承包计价管理办法以及相关法律法规。3.3适用标准、规范使用标准、规范的名称：包括但不仅限于建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)以及其他相关标准、规范 。发包人提供标准、规范的时间：无约定。国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后提供贰份图纸给承包人。4.

8、2发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将本工程图纸外传。4.3使用国外图纸的要求及费用承担：不采用 。4.4承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人、发包人。、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：杨成禄 职务：项目总监 电话和美佳园、五金机电汽配5.3发包人委托监理单位对工程下列阶段实行监理：施工阶段、保修阶段。5.4发包人委托的职权：根据建设工程监理合同，对本工程进行工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理和对各专业各工种的施工关系进行协调。质量控制： 发包人授予监理工程师建设工程监理规范(GB

9、50319-2000要求的全部责任和权力。业主保留在质量问题上的一票否决权。进度控制： 发包人授予监理工程师建设工程监理规范(GB50319-2000要求的全部责任和权力。投资控制：发包人授予监理工程师核实合同规定的任何已完合格工程的数量和价值的 权利；对不符合合同文件要求的工程项目的施工活动，有暂拒支付的权力；为发包人严把计 量支付关的权利。发包人保留计量支付的终审权以及价格调整的最终签认权。安全管理： 发包人授予监理工程师对现场的安全进行管理，对人的不安全行为，物的 不安全状态进行监督控制的权利。合同管理：发包人授予监理工程师对工程变更索赔的方案、数量、单价、金额的初审 权，发包人保留工程

10、变更索赔的方案、数量、单价、金额的最终审定权。除上述权力外，发 包人还授予监理工程师建设工程监理规范(GB50319-2000要求的其它合同管理职权 。组织协调： 发包人授予监理工程师各方主体单位、各专业、各工种的施工关系进行协 虬。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程款审批、下达停工及复工令、涉及到工程费用增减的变更项目审批。5.3发包人派驻的工程师姓名： 严 明 职务: 工程部经理 电话权：指令权；工程的绝对检杳权；质量、进度、投资控制的权利；承包人不履行或不能完全履行合同，或严重违约情况下的处置权； 有权代表发包人履行现场经济签证手续; 合同内容以外新增工程项

11、目的确认权；负责对承包人工程的监督、协调、管理，应由发包人 协调处理的事务。7、项目负责人和技术负责人7.1项目负责人：姓名： 职务（职称）：项目负责人 电话: 7.2技术负责人：姓名： 职称（职称）： 针对该工程实际情况，对项目负责人、技术负责人进行出勤考核，缺一不可，且出勤 率必须达到90%以上，否则视为承包人违约。未经发包人同意承包人不得擅自更换项目负责人，否则视为承包人转包违约。项目负责人不能完全履行项目负责人职责，发包人有权要求承包人在七日内更换项目 负责人，承包人若不按照发包人要求更换项目负责人，视为承包人违约。项目负责人、技术负责人分别缺勤累计达十次时，发包人有权单方解除合同，勒

12、令其 退场，并记入发包人建立的不良信用档案，在13年内发包人将拒绝接受承包人的任何比选 申请（或投标）文件。为保证顺利施工，承包人安排在施工现场的主要管理人员和专业技术骨干应相对稳定， 如确需调动，应用同等资格和类似经历的人员替换，并报监理人、发包人批准后替换。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：按照就近原 则，需要时由承包人自行与土建单位进行衔接连接，自行安装计量表计量，承担相应费用， 并按有关规定缴纳水、电费 。施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已完

13、成。工程地质和地下管线资料的提供时间：执行通用条款8.1条项，费用由承包人承担。由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已办理。水准点与座标控制点交验要求：由承包人主动与发包人派驻现场人员交点接收。图纸会审和设计交底时间：开工前7天，由发包人组织设计、施工、监理等单位进行图纸会审及设计交底 。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款第 8.1条款，费用双方协商处理。双方约定发包人应做的其他工作：无约定。8.2发包人委托承包人办理的工作：无约定。9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：需由设计资质等级和业务

14、范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。应提供进度计划、统计报表的名称及完成时间：开工前7日内提供施工进度计划一式四份。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人根据工程需要，自行 提供和维修非夜间施工使用的照明、围护设施、并负责安全保卫。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不适用。需承包人办理的有关施工场地交通、 环卫和施工噪声管理等手续： 根据实际需要情况， 执行通用条款第9.1条款。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程交付发包人使用之前的成品保护由 承包人负责，费用已包含在合同价款内。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木

15、的保护要求及费用承担：执行通用条款第9.1条款。施工场地清洁卫生（包括交工前清理现场）的要求：保证生管理的有关规定，交工前清理干净，费用由承包人自行负责。双方约定承包人应做的其他工作：无约定。9.2承包人自行与相邻单位做好协调配合及费用支付工作，其费用已包含在合同价款中。9.3承包人严格按照建设工程质量管理规定、施工验收规范进行施工，禁止偷工减料、 粗制滥造、以次充好，禁止使用质次价廉的材料（设备）。9.4承包人在编制填写工程资料（如：隐蔽资料、现场签证等）时，必须真实反映、客 观填写、实事求是的编制。9.5承包人应理解发包人的内部管理制度，由于承包人原因给发包人造成损失时，除承 担合同约定的

16、违约责任外，还需承担由此给发包人带来的其他损失。9.6承包人应按照国家有关税法规定依法纳税，其应缴纳的税金已包含在合同价格内。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前7日内提供施 工组织设计（施工方案）、施工进度计划一式四份 。工程师确认的时间：接到施工组织设计和进度计划之日起 7日内予以确认。11开工及延期开工11.1承包人在接到开工通知后及时开工，承包人自开工通知确定之日起，逾期七天未开工的，视为违约，应按本合同的约定承担违约责任。12暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，以书面形式要求承包人停止安装施工，承包人自行负 责已完

17、成品及半成品的保护、保管工作。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行通用条款第13条、项，女口有设计变更或有新增项目，双方另行约定；除非遇不可抗力因素，否则工期不得延长。14、工程竣工14.1承包人必须按照开工日期及本合同约定工期完成合同范围内的全部内容。14.2因承包人原因不能按照合同约定工期完成，承包人承担违约责任。四、质量与验收15、工程质量15.1工程质量须达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件，经协商，本工程的质量 等级约定为合格。15.2主要设备、材料、半成品、成品进场时必须进行检验，符合规范规定后方可使用； 如有异议时送有资质的试验室进行检测合格后方能使用。15

18、.3所有在本工程使用的材料必须经技监单位、质监单位、监理单位、建设单位、发包 人检验合格后方能使用。如使用检验不合格材料造成的一切损失由承包人自行负责，发包人 概不负任何责任；若承包人使用不合格材料损害发包人的形象，或者对发包人造成其他不良 影响，承包人应承担赔偿发包人损失费，赔偿金额为合同总价的 20 %。15.4 加强成品保护，竣工验收以前，承包人负责对所有安装好的成品采取严格的保护措 施，否则造成的损失由承包人负责。16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施 工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16.2工程质量达不到约

19、定标准的部分，一经发现，承包人必须无条件拆除和重新安装施 工，直到符合约定标准，因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费 用，工期不予以顺延。17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：无约定。18、重新检验无论工程师是否进行验收，当要求对已隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥 离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，工期予以 顺延；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予以顺延。19、工程试车19.5试车费用的承担:由承包人完成工程的试车费用由承包人承担五、安全文明施工除按照通用条款第20条、第21条、第22条规定执行外

20、，还需要按照以下约定条款执 行：承包人必须按照“安全第一、预防为主、综合治理”的作业宗旨，以及必须遵守工程 建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法 实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人对其施工现场的安全负全面责任（包括对承包人自己施工场地的工作人员进行 安全教育），不管承包人是否投保，承包人对其在施工现场的人员、材料、机械及第三人的安 全承担全部责任。工程现场移交承包人后发生一切安全事故均由承包人承担法律责任和经济 责任，给发包人造成经济损失的，承包人必须赔偿发包人的一切经济损失。承包人应按照宜宾市相关政府职能部门的相关规定要求

21、进行安全、文明施工、临时设 施处理，所发生的相关费用已包含在投标报价内，由于承包人未按照规定要求进行安全、文 明施工，临时设施所造成的一切责任由承包人自行承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.1本合同价款采用 全费用固定综合单价 方式确定。23.2本全费用固定综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费 用，包括直接费、间接费、利润、税金，以及辅材费、工程返工返修费、节点大样图完善、 竣工图编制费、维护费、扰民费、措施费、地面杂物清理费、各类原因造成机械设备及施工 人员窝工费、政策性文件规定及其变化的所有责任、义务、足够风险因素等各项费用以及为 该项目施工所需的其他一

22、切费用总和，并考虑足够的风险因素。全费用固定综合单价：该单价一律不做任何调整，其单价如下:序 号项目名称工作内容项目特征单位工程量单价1烟道1.烟道运输、安装1. 烟道类型：做法参见 GB07J916-1第 A-2 页 A-CSA2. 烟道尺寸：洞口尺寸330*280，烟道 尺寸 300*2503. 风帽采用300m1.0023.00 元2烟道1.烟道运输、安装1. 烟道类型：做法参见 GB07J916-1第 A-2 页 A-CSA2. 烟道尺寸：洞口尺寸280*230，烟道 尺寸 250*2003. 风帽采用300m1.0021.00 元3烟道1.烟道运输、安装1. 烟道类型及尺寸：参见 G

23、B07J916-1 第 A-2 页 A-CSA尺寸为：300*4502. 风帽采用450m1.0032.00 元4无动力风帽1.风帽运输、安装1、尺寸：300只1.00240.00 元5无动力风帽1.风帽运输、安装1、尺寸：400、450只1.00345.00 元6止回阀1、止回阀运输、安装1、材质：PVC只1.0020.00 元23.3合同价款的调整施工过程中由于发包人和监理单位共同确认的工程变更、现场签证以及合同外发包人 另行委托完成的工程项目，该部分综合单价按以下办法执行：a、 工程量清单中已有适用与变更工程的综合单价，按已有最终确定的综合单价确定变更 合同价款，但不再另行计取前述包干费

24、用；b、工程量清单中有类似、近似于变更工程的综合单价，可参照类似、近似的综合单价确 认变更合同价款，但不再另行计取前述包干费用；c、 工程量清单中没有适用于或类似、 近似于变更工程的综合单价的分部分项 （或单位子 项）目，比选申请人按照建设工程工程量清单计价规范 （GB 50500-2003）、四川省建设 工程量清单计价定额（SGD-2004,参照原比选报价书单价水平相一致的原则（含同比例下浮、优惠等），提出适当的变更价格（含让利、竞争性报价下浮比例等），报经监理工程师审 查，发包人审定后进行确认；根据四川省建设厅关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知（川建函2005115号）规定，本

25、工程税金统一按照3.43%计取。承包人必须出据正式发票向发包人进 行结算，利用其它票据来结算的，发包人有权拒绝支付该项目工程款。23.4工程量的确定根据最终实际完成合格工程情况（包括工程变更、设计变更、技术核定、现场签证以及“五金机电汽配城”、“和美佳园”烟道工程 合同外比选人另行委托完成的工程项目）,按实收方计算。23.5在合同履行过程中，承包人在施工现场的各种违约行为而发生的违约金，承包人在 收到违约通知规定时间内缴纳至发包人财务部， 否则发包人有权暂拒绝支付工程款（进度款）， 并在本次工程款（进度款）中双倍扣除。24、工程预付款：无预付款。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工

26、程量报告的时间： 工程竣工后编制结算资料时同步提供。26、工程款（进度款）支付26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程预付款：本工程无预付款。工程进度款（结算款）支付：承包人每月25日根据实际完成进度产值提交已完合格 工程的工程进度结算报告，7日内经监理单位、发包人审核完成并提供正式建安税发票后7个工作日内支付工程量85%勺工程款；在工程综合竣工验收合格并移交发包人，提供完整竣工结算资料及结算书，经发包人（或委托的中介机构）审核（审计）完毕并提供正式建安税发票后14个工作日内支付至工程 结算总价款的97% （扣除结算总价的3%乍为质量保证金）。余款支付：自竣工验收合格之日起，缺

27、陷责任期（贰年）满后，承包人提交质量保证 金返还申请14日内，双方按合同约定核实完毕并提供正式建安税发票后14个工作日内无息退还承包人剩余质量保证金。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备：无28、承包人米购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：材料进场必须向发包人、监理人提供产品合格证明进行进场验收 。本项目工程材料（设备）均为正材、品牌由承包人自主选择确定，在进场时必须提供 合格证明文件。由承包人自行购买的材料在进场时必须提请监理工程师及发包人进行进场验收合格后 方能使用；发包人要求进行复验时，验收合格，试验费由发包人承担；验收不合格，承包人 不得使用，且承担试验费用。八、工程变更2

28、9.1双方对工程变更的约定：执行通用条款第 29条、第30条、第31.231.6条。双方除按照以上约定进行工程变更外，同时还需按照以下条款执行:涉及变更工程、零星记工、机械台班费用签证必须先估算费用后再实施（特殊情况电话 请示发包人总经理同意可以先实施后补费用估算，但必须在8小内报估算），经监理工程师、发包单位现场代表、造价人员、工程部经理、造价部经理、总工办复核签字后，单笔变更费 用在2万元以内的报经发包人总工程师、 工程副总共同签批后生效（并在24小时内报发包单 位总裁报备），单笔变更费用超过2万元必须报发包单位总裁审批签字后 （因总裁出差等特殊 情况，需短信或电话请示发包单位总裁同意后）

29、生效，否则无效。由于工程变更发生的工程量增减或工程内容增减，按本合同第23条执行。签证记工、零星借工按照关于对宜宾市四川省建设工程工程量清单计价定额人 工费调整的批复（川建价发200751号）规定计取，但不再计取其他任何费用。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定： 工程竣工后，承包人应按照宜宾市行政管理部门对资 料档案备案要求，在15日内提交完整竣工资料肆套，一张不可擦写的电子光盘，以及相关交 工配套资料组卷归档备案，并作为支付结算款的依据。32.5发包人收到承包人竣工验收报告后 28天内不组织验收应承担的责任：执行通用条款 32 条，如有特殊情况，双方另行约定。32

30、.6中间交工工程的范围和竣工时间：不采用中间交工（全部竣工验收合格后一次性全部交工）。33、竣工结算33.1竣工验收合格后，承包人向发包人提交完整的竣工结算资料，发包人按合同约定进 行初审，必要时按照发包人有关规定进行审计，并按照本合同第26条规定支付至审核（审计）确定工程总价款的 97% 留结算总价的 3%乍为质量保修金。33.2承包人报送的工程结算金额必须准确，如经发包人 （或造价咨询单位）审核，其在审 计中如审减额在0.5%以内，发包人可奖励承包人2万元：如在审计中审减额超出1%处以承包 人提交审减额的40%5款：在审计中审减额超出 2%处以承包人提交审减额的 50%5款：承包 人并承担

31、相应工程造价审核费用。在审计中审减额超出3%或以上，处以承包人提交审减额的60%罚款，承包人并承担相应工程造价审核费用。34、质量保修34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书, 作为本合同附件。34.3质量保修书的主要内容包括：质量保修项目内容及范围：本合同工程承包范围内的所有工作内容；质量保修期：质量保修期从项目综合验收合格，取得房屋建筑工程和市政基础设施 工程竣工验收备案表认可的竣工日期之日起计算，保修期为贰年； 缺陷责任期：本工程缺陷

32、责任期为 24个月，且自竣工验收合格之日起计算。质量保修责任：a、保修范围、内容的项目，承包人在接到保修通知之日起及时派人保修，承包人不在约 定期限内派人前往保修，发包人可另行委托他人进行修理；b、发生紧急抢修事故的，承包人必须在接到保修通知后 2/小时内达到现场抢修；c、保修完成后由发包人组织验收。质量保修金的支付方法：本工程质量保修金约定利率为零，并在缺陷责任期（24个月） 满后，十五个工作日内一次性退还剩余保修金。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：双方协商解决。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合

33、同通用条款第14条规定：承包人施工期间应配合项目整体施工进度，除不可抗力 因素外，不得人为拖延，否则视为违约。工期每延期一天，承包人向发包人支付违约金2000.00 元；每提前一天，发包人向承包人支付工期奖 2000.00元。本合同专用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人返工直至达到 有关质量标准，并承担相应费用，由此给发包人造成其他损失的费用一并由承包人承担；若 承包人经过返工仍不能符合有关质量标准的要求，发包人有权单方面解除合同、不支付已完部分工程款、并由承包人自行承担修复费用，同时承担因此给发包人造成的损失。除承担上述违约责任外，发生一次一般质量事故（直接经济损失在十

34、万元以下） ，处承包 人2000.005000.00元罚款，发生一次重大质量事故（直接经济损失在十万元以上） ，处承 包人5000.0010000.00元罚款。双方约定的承包人其他违约责任：违反本合同专用条款第7条：项目负责人每月缺勤日不得超过四天，在此基础上缺勤每超过一天，处罚承包人2000.00元，以此类推；未经发包人同意承包人擅自更换项目负责人及项目负责人不能完全履行项目负责人职 责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人未按照发包人要求更换项目负责人时， 发包人有权单方面解除合同，并由承包人承担由此给发包人造成的损失费用。在本合同签订后，发包人、承包人任何一方未经对方同意，单方面终

35、止合同为违约， 违约方向另一方支付工程总造价 20%勺违约金额。承包人不服从发包人的合理统一管理，视为违约，处罚1000.002000.00元。承包人不按照安全文明施工标化管理要求进行施工，则视为违约，发包人每发现一次处罚 500.00-5000.00 元。若承包人提供的现场项目负责人员名单与实际人员不相符时，发包人发现一次罚款 1000.00元，以此类推。本工程承包人不得转包、分包，否则视为违约，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分 包的名义分别转包给他人。如现场发现未经发包人代表同意的第三方进入现场施工，发包人有权 采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由承包人承担

36、，同时由承 包人向发包人支付 壹 万元/每次的违约金。37争议37.1本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列 第种方式解决：提交 宜宾 仲裁委员会仲裁;依法向发包人所在地人民法院起诉。十一、其他38工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：在实施期间，根据实际情况另行约定。本合同工程的所有专业工程必须由具有相应专业承包资质的单位实施。根据国家规定，本工程允许分包的内容必须报发包人书面确认后（或发包人指定分包）方能允许分包；否则，承包人擅自分包的工程，发包人将不予以认可，并不支付承包人擅自 分包的工程价款。39不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行

37、通用条款第39条。一旦发生不可抗力事件时，承包人必须在力所能及的条件下，迅速提出处理措施，尽可能减少损失至不可抗力事件结束40保险40.6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：按国家有关规定执行 。发包人委托承包人办理的保险事项：无约定。承包人投保内容：a、承包人必须为从事危险作业的人员、施工现场内自有人员办理施工意外伤害保险，并 自行支付保险费用。b、承包人必须为施工机械设备及工程产品办理工程一切险，并自行支付保险费用。41担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：必要时，发包人根据职能部门备案需要自行办理业主支付担保 。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人必须向发包人提供履约担保，本合同采用交纳履约保证金形式，且在签订该合同之前 承包人向发包人交纳 10000.00元（大写：壹万元整）作为该工程的履约保证金（原 10000.00元大写：壹万元整的比选保证 金转为履约保证金）；履约保证金在综合验收后，若承包人无严