第八讲施工合同管理

1、 第八讲施工合同管理六、专业工程分包和劳务分包1. 专业工程分包手写板图示1085-01专业分包/劳务分包X14dF*ZI（4）分包规定（5）质量责任验收（1） 合同示范文本GF-20030213（2）专业分包里位应具有规定资（3）1廻內f事件 SC C确认 发生 提报告 否则观为同意旳个类别 地与基 幕墙 钢结构2. 劳务分包 是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动Q手写板图示监理一发包人事总包供应商劳务分包企业应有贸质1外粪别木工作业理作业脚手架作业 模板作业分分包劳务劳勢分庖AB倔作业:鮎总包公司可直接与劳务舍司签订 劳务分包合同（3）专业分

2、包也可 GF-20030214（4）示范文本 GF- 200302145）工作指令體线沪总-专f劳务工件联系，劳务亠专总一监【案例2A320062-1】知识点1合同关系图在解题中的应用2分包单位与总包单位质量贵任3违法分包的判定1.背景某房地产开发公司甲在某市老城区参与旧城改造建设，投资3亿元，修建1个四星级酒店，2座高档写字楼，6栋宿舍楼，建筑工期为20个月，该项目进行了公开招标， 某建筑工程总公司乙中标，甲与乙签订工程总承包合同，双方约定：必须保证工程质量 优良，保证工期，乙可以将宿舍楼分包给其下属分公司施工。乙为保证工程质量与工期， 将6楼宿舍楼分包给施工能力强、施工整体水平高的下属分公

3、司丙与丁，并签订分包协 议书。根据总包合同要求，在分包协议中对工程质量与工期进行了约定。工程根据总包合同工期要求按时开工，在工程实施过程中，乙保质按期完成了酒店 与写字楼的施工任务。丙在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工期转交给了一个具有施工资质的施工单位，并收取 10%勺管理费，丁为加快进度，将其中1栋单体宿 舍楼分包给没有资质的农民施工队。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现丁施工的宿舍存在质 量问题，必须进行整改才能交付使用，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒 绝承担责任，乙又以自己不是实际施工人由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二 被告向法院起诉。2

4、问题（1）请问上述背景资料中，丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？（2）这起事件应该由谁来承担责任？为什么？（3）法律法规规定的违法分包行为主要有哪些？创答疑编号502485108301:针对该题提问【正确答案】（1）不合法。丙的行为属于非法转包行为，丁作为分包单位，将工程再分包给没有 资质的农民施工队，属违法分包行为。（2）在此事件中，丁施工的工程质量有问题，给甲带来了损失，乙和丁应对工程质 量问题向甲承担连带责任。因为乙作为该工程的总承包单位与丁之间是总包与分包的关 系，根据合同法与建筑法的规定，总包单位依法将建设工程分包给钱其他单位 的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量

5、向总承包单位负责，总承包 单位与分包单位对分包的工程质量承担连带责任。（3）违法分包行为主要有：总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单 位；建设工程总承包合同中未约定、又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建 设工程交由其他单位完成的；施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分给其他单位 的；分包单位将其分包的建设工程再分包的。Q手写板圈示1。盟-Od分包丙违法分包2t*隹迭转包农民 施工臥【案例2A320063-1】知识点fL合同关系图应用I2劳动分包 2基础编制/劳勞报酬支忖规定1.背景高层办公楼业主与A施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单 位，经总监理工程师

6、审核批准，A单位将桩基础施工分包给 B专业基础工程公司，B单位 将劳务分包给C劳务公司并签订了劳务分包合同。C单位进场后编制了桩基础施工方案， 经B单位项目经理审批同意审批后即组织了施工，由于桩基础施工时总承包单位未全部 进场，B单位要求C单位自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路。2问题（1）桩基础施工方案的编制和审批是否正确？说明理由。（2）B单位的要求是否合理？说明理由。（3）桩基础验收合格后，C单位向B单位递交完整的结算资料，要求 B单位按照合同约定支付劳务报酬尾款，B单位以A单位未付工程款为由拒绝支付。B单位的做法是否 正确？说明理由。答疑编号502485108302针对

7、该题提问【正确答案】(1) 不正确。桩基础施工方案应由 B单位项目经理主持编制，交由总承包单位，经 总监理工程师审批同意后方可实施。(2) 不合理。按照建设工程施工劳务分包合同示范文本(FG-2003-0214)的规定，工程承包人应完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳 务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通。所以B单位要求C单位自行解决施工用水、电、热、电讯等施工管线和施工道路是不合理的。(3) 不正确。按照建设工程施工劳务分包合同示范文本(FG-2003-0214)的规 定，全部工作完成，经工程承包人认可后 14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的 结算资料，双方

8、按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。工程承包人收到劳务分包人递交的计算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承 包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。 所以B单位以A单位未付 工程款为由拒绝支付劳务报酬尾款的做法是错误的。手写板图示1083-04GF20030214桩基劳务公司【案例2A320065- 3】知识点J L发包规定（肢解发包）” 2分包规定*1.背景某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同，同时，发包人又与某 门窗施工单位签订了该工程的门窗施工合同；总承包人经发包人同意后，与有资质的幕 墙施工单位签订了幕墙分包合同。 结构

9、施工完成后，由于发包人装修材料迟迟不能明确, 导致总承包人现场停工30天，随后总承包人以书面形式向发包人提交了费用索赔及工期 索赔函件。2问题（1）发包人与门窗单位签订施工合同是否正确？为什么？（2）承包人与幕墙单位签订施工合同是否正确？为什么 ？（3）总承包人的费用索赔及工期索赔函件是否成立？为什么？答疑编号502485108303:针对该题提问【正确答案】（1）不正确，因为：发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察 人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当有一个承包人 完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（2）正确。因为总承包人或者勘察、设计

10、、施工承包人经发包人同意，可以将自己 承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担 连带责任。承包人不得将其承包人的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包人的全部建设工程肢解以后以分包的名义，分别转包第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须有 由承包人自行完成。(3) 成立。因为发包人的原因致使工程中途停建、缓建的。发包人应当赔偿承包人因此造成的停工、窝工、例运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。手写板图示10S3-05St发包人I门窗施工单位GF-99-0201幕墙分包【案

11、例2A320062-2】-知识点 分包人与发包人关系(1) 工作关系(2) 索赔关系1.背景某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防工程的专业 性，承包人经发包人同意，与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包合同。事件一：进场后，消防单位向承包单位索要总承包合同，承包人以与消防单位无关 拒绝。事件二：承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时，分包 人以与已无关予以拒绝事件三：施工过程中，消防单位将工程联系单直接致函工程师，同时抄送承包人及 发包人。2问题事件一中：分包人的要求是否符合分包合同条款 ？事件二中：分包人是否应该承担责任和义务 ？事件三中：分包

12、人做法是否正确？【答案解析】根据建设工程施工专业分包合同，掌握专业分包合同的应用。o答疑编号502485108304:针对该题提问【正确答案】（1）承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人检阅。当分 包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定 （有关承包人工程的价格内除外）（2） 除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担包合同中与分包工程有关的承 包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同 中约定的承包人义务的情况发生。（3）分包人须服从承包人转发的发包人或工程

13、师与分包工程有关的指令。未经承包 人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接 致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工 程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。）手写板圈示1033-06合同消防包监理E七、建设工程施工合同（示范文本） GF-99-0201通用条款关于材料采取的相关 约定【案例2A320065-1】1.背景某综合楼工程采用总承包模式，根据总包合同，总包单位将地基基础工程分包给某 施工单位。总包单位在自购钢筋进场之前按要求向专业监理工程师提交了质量保证资料， 在监理员见证下取样送检，经法定检测单位检

14、测证明钢筋性能检测结果合格，工程师经 审查同意该批钢筋进场使用。但在基础是工程柱子钢筋验收时，工程师发现分包单位未 做钢筋焊接性能试验，工程师责令总包单位在监理人员见证下取样送检，试验发现钢筋 焊接性能不合格。工程师随即发出不合格项目通知， 要求总包单位拆除不合格钢筋工程, 同时报告业主代表。总包工单位以本批钢筋已经监理人员验收，不同意拆除，并提出若 拆除，应延长工期10天，补偿直接损失40万元的索赔要求。2问题（1）建设工程施工合同（示范文本）对施工单位采购材料的进场程序和相关责 任是如何规定的?（2）如果钢筋是由建设单位采购的，进场程序和相关责任是如何规定的？（3）总包单位是否承担质量责任

15、，为什么？该质量问题存在哪些索赔关系？创答疑编号502485108305:针对该题提问【正确答案】（1）施工单位采购材料的进场程序和相关责任如下：1）承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货的24h通知工程师清点。2） 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间 运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予 顺延。3）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不 合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。4） 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承 包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（2）建设单位采购钢筋的进场程序和相关责任如下：1）发包人按约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负 责，发包人在所供材料设备到货前 24h,以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包 人共同清点。2）发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管