中建——钢结构探伤检测合同

1、中建钢结构探伤检测合同【钢结构探伤检测分包合同】合同编号： 中建一局集团建设发展有限公司 China Construction First Group Construction & Development Co、, Ltd、 XXXXXXXXX项目之 钢结构探伤检测分包合同 、 总包方： 分包方： 合同订立地点： 合同订立日期： XXXX工程钢结构探伤检测合同 总包方（甲方）： 分包方（乙方）： 根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、公平和诚信守诺的原则，双方就 工程钢结构焊缝探伤检测事项协商

2、，订立本合同，以资双方遵照执行。第一条 ：工程概况1）工程名称：2）工程地址：3）工程规模：占地面积： ，檐高： m，地下 层，地上 层。4）结构类型：第二条 ：检测项目1、根据 工程设计说明图纸、相关方案要求及现行国家相关规范对本工程现场全部钢结构安装工程的探伤工作（包含对加工厂）全熔透焊缝进行5%抽检；2、无损检验，要求如下： （以具体设计要求为准）1)一级焊缝 100% 超声波检验，评定等级，检验等级B级。2)二级焊缝 至少25% 超声波检验，评定等级，检验等级B级3)三级焊缝 至少10%的磁粉检测。3）对T型全熔透接头需增加层状撕裂检测。4)所有焊缝100%进行外观检验，三级焊缝按照二

3、级焊缝外观要求检验，对外观检验有疑问时需进行着色渗透探伤或磁粉检验。5)对于厚度小于8mm钢板的一级、二级坡口全熔透对接焊缝，应采用X射线探伤。第三条 ：工程价款及支付方式1、本合同固定包干总价大写： 元整（小写：￥ ）。序号 名称 单位 暂定数量 固定综合单价 合价 备注1 超声波探伤检测 米2 磁粉探伤检测 米3 4 合计 元 该价格包括设检测设备及材料使用、人工费、加班费、差旅交通费、食宿费、保险费、统一服装费、检验报告费、管理费、利润、各种应上缴的税费、风险费以及其它为圆满完成甲方委托工作内容所需的一切费用钢结构焊缝检验所需的一切费用。2、支付方式:_按进度支付 检验工作达到 时，甲方

4、支付乙方合同款的 %，即 元； 检验工作达到 时，甲方支付乙方合同款的 %，即 元； 当甲方领取最后一份检测报告（即全部实验委托内容完成）后，甲方将支付乙方剩余全部款项。3、资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。4、总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总

5、包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。第四条 ：工期要求1、本工程钢结构工期为：_年_月_日至_年_月_日。乙方保证不会因自身原因造成甲方工期的延误，若因乙方工作不到位造成甲方工期延误，乙方负责相应所有损失，且不得有异议。第五条 ：甲乙双方工作内容1、甲方工作1)甲方应依据工程相关的规范要求以及现场需要，提供有关设计说明中关于无损检测

6、的技术要求，提供委托检测单。信息应准确无误，以便乙方出具相应报告。2)负责焊缝及焊缝两侧探头移动范围的打磨；3)负责无损检测时操作平台的搭设。2、乙方工作1)乙方须提供不少于两台符合甲方要求的探伤仪器，可同时进行现场探伤工作。乙方须提供不少于两名有资质的探伤人员常驻现场，可24小时随时进行检测；乙方技术服务人员进场时依据地方政府颁发的要求对进场的所有员工进行管理，并必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡；2)乙方接到甲方的委托检测单后，应立即组织开展检测工作，不得因任何理由延误现场施工；3)乙方对甲方的工作、信息必须进行复核和验证，以及协助甲方进行整改；4)乙方须在接到甲方检测委托单24至48小时

7、内出具标准的书面检测报告；5)在工期紧张的情况下，探伤单位须有能力按甲方要求增加现场探伤人员及仪器以满足现场探伤要求；6)现场探伤仪器等需要与第三方检测仪器进行校对，检测仪器准确精确程度、人员检测技能、检测结果评判应符合检测标准、规范，乙方不得因自身检测能力不足出现与第三方检测判定结论不一致的情况。如果出现上述情况，乙方负责向甲方出具书面报告，汇报不一致原因；乙方对检测的结果负责，并承担相应的法律责任；7)提供与检测相关的咨询、监督等服务；8)遵守甲方制定的安全考核奖惩管理办法，如发生安全事故自行负担；9)进行检测指导和委托检测交底，提供正式报告一式五份；10)若不按合同约定完成上述工作时，应

8、承担由此引起的一切损失。第六条 ：检测标准、规范的要求1、乙方依据建筑钢结构焊接技术规程（JGJ81-2002）、钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法（GB/T11345）、钢结构超声波探伤及质量分级法(JG/T203-xx)、 工程图纸、相关方案要求及现行国家相关规范进行检测。2、检测目的：按国标、企标的规范、规定检测钢结构焊缝质量。第七条 ：违约及争议的解决1、总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的分包方对总包方拥有的债权，分包方承诺不得将其转让给第三方，除非经过总包方的书面同意后方可转让，否则，分包方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向

9、总包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，提请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。3、管辖权：本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第八条 其它约定1、转让与分包：乙方应以自己的设备、技术和劳力，完成本合同所属任务，不得转包与分包。2、 利益冲突：乙方不得向甲方任何有关人员支付任何形式的佣金、回扣或其它任何有损于甲方及其工作人员的工作及形象的物品。乙方应禁止其工作人员参与与甲 方利益有冲突的或有损于甲方利益的任何活动。3、合同的完整性：本合同书，包括所附的各项合同书附件、双方协商后的费用单，构成双方完整的合同，是本合同不可分割的部分，均具有法律效力。4、违纪责任追究5、甲乙双方在履行本合同过程中，应自觉遵守有关廉政规定，廉洁自律。6、若发现有违纪者，双方各按照有关规定给予处分；若有违法者，移送司法机关追究其法律责任。第九条 ：有关试验的技术资料、试验报告为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律约束力。第条：合同终止：工程验收后及试验费全部付清，合同自行终止。第一条 ：本合同正本一式两份