弱电协议书（共3篇）

1、弱电协议书（共3篇） 第1篇：弱电工程施工协议书带湖花城弱电工程施工合同业主方：江湾房地产开发有限公司（以下简称甲方） 总包方：杭州永通网络科技有限公司（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经双方充分协商一致后，特订立如下协议：一、工程名称、内容及承包方式1、工程名称：上饶带湖花城弱电工程。2、工程范围：上饶带湖花城施工图范围内弱电工程。3、承包方式：包工包料。4、工程地点：省上饶市三清山大道。二、工程工期5、总承包单位已于年月日开工，总工期为日历天，本工程工期应满足总承包单位的工期要求。6、合同工期除设计变更造成明显工程量变化（即增加幅度超过承包总额1

2、5以上时）、不可抗力原因（除停电因素）且处于关键线路和非承包人原因外，施工工期每延期一天按弱电工程造价的万分之二由乙方向甲方支付违约金，违约金总额不超过总造价的3。三、工程质量7、按现有工程施工图及工程枝术联系单和现行国家规范、验收标准严格执行，确保工程验收合格。如达不到要求，由此产生返工的一切费用及后果均由乙方负责。8、工程施工期间，乙方必须接受甲方派驻代表、甲方委托的监理单位的监督和管理。四、价款结算9、工程预算造价为元，工程最终造价由中介机构审计确认为准。10、弱电设备部分（见设计概算设备系统价格表）安装调试费为设备总价的15%，税率为3.413%。设备价格在备货前报甲方确认后备货，按实

3、结算。11、管线部分（工程量：根据竣工图纸、工程变更联系单、隐蔽工程验收记录等page1of4竣工资料和实际完工工程，管线部分按省建设工程计价规则（年版）省安装工程预算定额（年版）中的工程量计算规则计算。综合费率按省安装工程预算定额（）年版定额3类取费。12、材料价格：上饶建设工程造价信息省造价管理信息中有材料信息价格的部分材料执行信息价；上饶建设工程造价信息省造价管理信息中没有的材料信息价格的部分材料由乙方提前7天上报甲方，经甲方确认后方可采购。上报内容包括主材规格、型号、产地、品牌、数量、单价。13、费用计算：参考省建设工程施工取费定额(版)中规定的计算程序和基数。14、甲供材料代管费按有

4、关定额规定结算。15、施工用水电费、生活用水电费等费用均由乙方与土建总包方自行结算；堆放场地、临时设施等安排均由乙方与土建总包方自行协商。16、与本工程施工有关的市政、市容、环保、交通、消防、绿化、治安、社区、政策性文件等规定的规费、保险费、风险费等一切费用均由乙方承担。17、五、工程款支付方式18、工程款按月支付，乙方每月月底前上报监理、及甲方，甲方在每月10日前支付该月已完成工程量的70%工程款。19、工程施工验收交付后三日内，甲方支付至工程总价的80%，综合验收通过后，甲方支付至工程总造价的95%，留5%作为工程量保修金，保修期按规定年限。20、总包配合费纳入总承包合同支付。六、其他21

5、、本工程合同一经签署不得转让或转包。监理工程师和甲方（驻现场代表）有权对乙方的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。22、甲方要求的工程设计变更，承包方不得以任何理由拖延施工或拒绝。施工中承包方对原设计提出变更要求，（需）经甲方及监理单位等批准后方可实施，未经批准不得擅自变更设计，否则因变更导致的经济损失及后果，由乙方全额承担。23、在合同实施中如施工队伍素质、力量、设备不符合投标书的承诺，甲方有权要求其调整、充实力量，当措施仍无效时，将按乙方违约处罚，并由乙方赔偿由此而造成的损失。如施工单位施工力量、技术水平不能满足工程进度和质量的要求，甲方有权要求乙方撤换施工队伍或交其它单位承包，由此造成

6、的一切损失及违约责任由乙方负责。24、乙方项目经理及管理人员如由于工作态度、专业素质等原因，不能胜任本建设工程的需要，甲方有权要求辞退或撤换。25、工程质量及其管理：承包方必须严格按确定的施工组织设计及国家现行施工验收规范等有关规定组织施工，做好各项检验、检测记录，严格把好每道工序的质量关，以确保工程质量达到国家标准全部合格以上。26、甲方委托的施工监理公司的现场监理班子将代表甲方监督，检验乙方的施工质量、进度及现场管理等，监理按国家有关规定进行，有权对现场质量进行复检，发现不符合技术质量要求有权通知乙方整改，由此而发生的有关损失及工期延误由乙方负责。27、乙方必须配合土建总包方对现场进行标化

7、管理，搞好文明施工，保持整洁，在施工期间做好施工现场及生活区域内的场地安全，发生安全事故概由乙方承担。28、工程所需的临时设施由乙方自行负责，其修建、维护和拆除或搬迁，费用自理，修建和拆迁前需向甲方申请同意后方可进行。29、隐蔽工程验收，乙方必须提前二天通知甲方(施工管理人员和指派的预算员)及监理，由甲方、监理测量原始数据。一道工序施工完成测量数据、检查、验收，验收合格后方可进行下一道工序，未经检验自行施工，需重新剥露或开孔，由此造成停工、返工及其他费用均由乙方承担，工期如因此拖延，也由乙方负责。30、甲方招标文件、补充文件、招标答疑、询标记录、乙方投标文件均为本协议的组成部分，如有与本协议冲

8、突之处，执行本协议。31、本合同一式肆份，甲、乙双方各执正本一份副本一份，自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决。附件：工程质量保修书甲方：浙江富春江通信集团有限公司（杭州永通房地产开发有限公司）（盖章） 法定代表：（签字）丙方：（盖章）法定代表：（签字）合同签订时间：二五年五月日第2篇：弱电监控工程协议书弱电监控工程协议书 发包方（简称甲方）：xxx承包方（简称乙方）：xxx根据中华人民共和国合同法、布线设计施工下列标准：iso11801 国际建筑通用布线标准ieee 100 base-t 100兆以太网ccitt isdn 综合业务数据网络标准ieee 8023 10base-t

9、 光纤分布数据接口（fddi）标准ieee 8025 token ring 网络标准同时满足下列安装与设计规范h 中国民用建筑电气设计规范（jgj/t16-92）h 智能建筑设计标准（ebd-03-95）h 工业企业通信设计规范（cecs 09：89）h 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（cecs 72：97）h 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97）以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1甲方弱电工程系合法使用。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相

10、关资质证书的企业法人。2弱电施工地点：xxx3承包方式：包工包料4总价款：￥：78000元，大写（人民币）：柒万捌仟元其中：材料费：64000元，人工安装费调试费：9600税金费：4400注：工程造价详细清单已经发给贵方，同时我司也将该造价清单作为该协议造价清单附件。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5工期：正常情况自收到甲方施工通知一个月内完工。二、关于工程质量及验收的约定1本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97）和智能建筑设计标准（ebd-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，

11、工期不变。3在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。4工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。5工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在

12、规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。三、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。四、关于工程价款及结算的约定合同签订后 开工前二至五天预付30% 总价款施工过程中 工程材料到现场或工期进度过半 30%总价款竣工验收

13、 一星期内25%总价款。增加工程项目 签订项目变更表后两天内 100%总价款工程保修期为贰年，质保金为总工程款15%，质保期到接清质保金。保修期从竣工验收签章之日起算。该小区一期工程弱电项目（楼宇对讲，闭路监控，背景音乐）由乙方负责维修（包工不包料），质保期到后按每月壹仟元工钱结算给乙方。注：可分期支付给乙方，每个月先付陆佰，年终前接清每个月肆佰元剩余款项。伍、其它事项甲方工作：（1）甲方应在开工前三天，向乙方提供经物业管理部门认可或上级主管弱电部门的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空施工现场，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的施工现场中所滞留的设备、物件等应

14、采取保护措施。向乙方提供施工需用的电，钥匙等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生其他工作人员关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）指派秦伟胜为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改各种共用设备管线及原有建筑承重结构。六

15、、违约责任1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方壹仟元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的1%总价款支付违约金。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的2 %总向甲方支付违约金。3甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有共用设备管线及建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。4乙方擅自拆改共用设备管线或原有建筑承重结构，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。七、纠纷处理方式1因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和工程承包企业开具的统一发票，可向 市

16、智能建筑协会调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。2当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起八、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方

17、（签章）：乙方（签章）：委托代理人：法定代表人：电话：地址：电话：签订日期 ：签订地点 ：第3篇：弱电工程维护协议书环境监控软件升级、监控系统维护、led大屏维修维护协议书合同号：甲方：乙方：乙方为甲方的环境监控软件升级、监控系统维护、led大屏维修等设备提供一年维护期，为保证双方利益特订立此协议。一、服务项目的名称：环境监控软件升级、监控系统维护、led大屏维修等系统维护项目服务项目的地址：二、服务范围：系统中设备的故障排除;系统中设备损坏后的配合维修（包含正常损耗的零件更换费用）;系统线缆检查和维护;系统改造、升级的建议;用户操作人员的培训（甲方认为有需要时）。三、结算方式：（一）服务费项目详细明细表为人民币：元整。（二）服务费在合同签订后一周内甲方支付服务费给乙方，收到款后乙方开具正式发票。（三）对于人为损坏或其他不可抗力因素意外损坏需要更换或维修的器材，将根据实际器材价格和维修费由甲方承担，费用当即结算;四、维护方式: 电话联系，非紧急情况按双方约定时间维修。特殊情况相应时间：如系统发生严重故障12小时内响应处理。(24小时内开始维护)五、双方的责任与义务 ：1.在甲方的工作时间内乙方必须尽职尽责的提供维护项目中的服